二级建造师市政实务案例绝对重点Word文档下载推荐.docx
《二级建造师市政实务案例绝对重点Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级建造师市政实务案例绝对重点Word文档下载推荐.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![二级建造师市政实务案例绝对重点Word文档下载推荐.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-1/9/02c5bae1-93a1-4e2b-a0be-ccc5437a8cc3/02c5bae1-93a1-4e2b-a0be-ccc5437a8cc31.gif)
3.对发生的安全事故,A公司在哪些方面有责任?
4.B公司对事故应该怎么负责?
二)1.燃气管与给水管的水平净距不应小于0.5m,燃气管顶的最小覆土深度不得小于0.9m。
2.燃气管道强度试验压力为设计输气压力的1。
5倍,但钢管不得低于0.4MPa,当压力达到规定值后,稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象为合格。
严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力P<5kPa时,试验压力为20kPa;
当P≥5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。
严密性试验前应向管道内充气至试验压力,持续时间不小于24h,实际压力降不超过允许值为合格.3.A公司没有认真审核B公司施工资质,便与之签了分包合同,这是A公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任;
其次,A公司虽然派人进驻B公司施工现场,并对B公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法,但未采取坚决制止的手段,导致事故未能避免.这是A公司安全控制不力的又一方面应负的责任.A公司还应统计分包方伤亡事故,按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故.4.B公司不具备安全资质,又不听A公司人员的劝阻,坚持违规操作,造成事故,完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任。
三,【背景资料】某城市轨道交通工程项目,在施工过程中,项目经理部对施工阶段的质量控制措施摘录如下.
(1)单位工程、分部工程和分项工程开工前,施工负责人向分包方全体人员进行书面技术交底。
(2)项目经理对管理工程师提出的设计变更要求在执行前向执行人员进行书面交底。
(3)项目开工前编制的测量控制方案经监理工程师批准后方可实施。
(4)项目技术负责人对承包方自行采购的物资进行验证。
(5)对发包方提供的材料和设备,项目经理部没有必要进行检验和验收。
(6)项目技术负责人应对工序的施工情况做记录.(7)对项目质量计划中规定的特殊过程,应设置见证点进行控制。
【问题】1.逐条判断施工阶段的质量控制措施是否妥当,如不妥,请改正。
2.对施工机械设备的质量控制应符合哪些规定?
(三)1.关于施工阶段的质量控制措施是否妥当的判断及不妥之处的正确做法。
(1)不妥.正确做法:
单位工程、分部工程和分项工程开工前,项目技术负责人应对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底。
(2)不妥.正确做法:
在施工过程中,项目技术负责人对发包人或管理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求,应在执行前向执行人员进行书面交底.(3)不妥。
正确做法:
项目开工前编制的测量控制方案经项目技术负责人批准后方可实施。
(4)不妥。
正确做法:
管理工程师应对承包方自行采购的物资进行验证。
(5)不妥。
对发包方提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必须按规定进行检验和验收。
(6)不妥。
工序施工的情况应由施工管理人员记录.(7)不妥。
对项目质量计划中规定的特殊过程,应设置工序质量控制点进行控制.2.对施工机械设备的质量控制的规定如下。
(1)应按设备进场计划进行施工设备的调配。
(2)现场的施工机械应满足施工需要。
(3)应对机械设备操作人员的资格进行确认,无证或资格不符合者,严禁上岗。
(四)【背景资料】某城市桥梁工程的钻孔灌注桩成孔方法采用正循环回转钻孔原理,在钻孔的过程中产生了钻孔偏斜,施工人员采取了补救措施后,才使得钻孔顺利进行。
该施工单位档案管理人员对施工全过程中形成的施工技术文件进行了组卷,卷内的文件排列顺序依次是:
封面、目录、文件材料和备考表。
档案管理人员在编排的文件资料有:
施工试验资料;
竣工测量资料;
测量复核及预验记录;
使用功能试验记录;
施工报告;
施工图设计文件会审与技术交底记录;
隐蔽工程检查验收记录;
设计变更通知单、洽商记录;
工程质量检验评定资料;
竣工图;
原材料、产品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告;
施工组织设计;
工程竣工验收文件。
【问题】1.简述正循环回转钻孔原理。
2.产生钻孔偏斜的原因有哪些?
3.钻孔产生偏斜后,施工人员一般应怎样处理?
4.施工技术文件应怎样进行组卷?
5.施工技术文件档案资料的封面应包含哪些内容?
6.档案管理人员在编排以上文件资料时,应按怎样的顺序进行编排?
(四)1.正循环回转钻孔的原理如下。
用泥浆以高压通过钻机的空心钻杆,从钻杆底部射出,底部的钻头(钻锥)在回转时将土层搅松成钻渣,被泥浆浮悬,随着泥浆上升而溢出流到井外泥浆溜槽,经过沉淀池沉淀净化,泥浆再循环使用。
井孔壁依靠水头和泥浆保护。
2.产生钻孔偏斜的原因如下。
(1)钻头受到侧向力.
(2)扩孔处钻头摆向一方。
(3)钻杆弯曲、接头不正。
(4)钻机底座未安置水平或产生位移。
3.钻孔产生偏斜后,应查明偏斜情况,施工人员一般可在偏斜处吊住钻头上下反复扫孔,使钻孔正直.偏斜严重时应回填砂黏土到偏斜处,待回填物沉积密实后再钻.4.施工技术文件要按单位工程进行组卷。
5.施工技术文件档案资料的封面应包括工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法定代表人或法人委托人签字并加盖公章。
6.档案管理人员对文件资料的编排顺序如下.
(1)施工组织设计。
(2)施工图设计文件会审与技术交底记录。
(3)设计变更通知单、洽商记录。
(4)原材料、产品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。
(5)施工试验资料。
(6)测量复核及预检记录。
(7)隐蔽工程检查验收记录。
(8)工程质量检验评定资料。
(9)使用功能试验记录。
(10)施工报告。
(11)竣工测量资料.(12)竣工图。
(13)工程竣工验收文件.
五)【背景资料】某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由W建筑公司中标施工。
其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,厚500mm,该基础由四周向中心呈漏斗形,其高点顶面标高22。
50m,低点顶面标高22.10m;
池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构,强度等级为C40。
沉淀池现况原地下水位标高26。
50m.【问题】1.为保证壁板缝施工质量,从模板安装、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工序简述如何操作?
2.在浇筑壁板缝混凝土前,工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下内容.使用部位:
沉淀池壁板缝。
混凝土名称:
普通混凝土.强度等级:
C40。
该批混凝土能否用于浇筑壁板缝?
为什么?
3.本工程中,沉淀池何时进行满水试验?
满水试验是否要测蒸发量?
4.在沉淀池四周回填土之前,除约请监理单位参加外,是否还要通知其他单位参加?
(一)1.为保证壁板缝施工质量,从模板安装、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工序简述操作如下.
(1)模板安装。
板缝内模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。
外模板随浇筑板缝混凝土陆续安装,保证不跑模不漏浆,一次安装高度不宜超过1。
5m。
(2)混凝土浇筑。
分层浇筑高度不宜超过250mm,注意混凝土和易性。
二次混凝土入模时间间隔不得超过混凝土初凝时间。
(3)混凝土振动。
机械振动和人工振动相结合,确保不漏振、不过振。
(4)混凝土养护.连续湿润养护不少于7d.2.该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。
理由:
(1)该批混凝土为普通混凝土,不是微膨胀混凝土。
(2)该批混凝土强度为C40,和壁板强度等级一样,而不是大于壁板一个等级。
3.沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验.由于沉淀池为无盖结构,进行满水试验时需测蒸发量.4.由于沉淀池属于隐蔽验收,所以在池周围回填土前,按《建设工程质量管理条例》规定,隐蔽工程在验收前应通知建设单位和建设工程质量监督机构
六)【背景资料】某城市拟对全市的给水系统进行全面改造,通过招标投标,选择了一家企业作为施工总承包单位。
在给水厂站施工过程中,对降水井的布置提出以下要求。
(1)面状基坑采用单排降水井,布置在基坑外缘一侧。
(2)降水井的布置在地下水补给方向适当减少,排泄方向适当加密.(3)当面状基坑很小时可考虑布置单个降水井。
(4)在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。
为了保证滤池过滤效果,施工项目部对滤池施工过程中的每个环节都进行了严格控制。
施工期内,由于基坑内地下水位急剧上升,使基坑内的构筑物浮起,为此,提出了抗浮措施。
该给水工程在合同约定的工期内实现了送水并网。
【问题】1.指出对降水井布置要求中的不妥之处,并改正。
2.为保证滤池过滤效果,应严格控制哪些环节的施工质量?
3.基坑内构筑物施工中的基本抗浮措施有哪些?
4.送水并网应具备哪些条件?
(六)1.降水井布置要求中的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处:
面状基坑采用单排降水井,并布置在基坑外缘一侧。
面状基坑宜在基坑外缘置封闭状布置。
(2)不妥之处:
降水井的布置在地下水补给方向适当减少,排泄方向适当加密。
降水井的布置在地下水补给方向适当加密,排泄方向适当减少。
(3)不妥之处:
在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。
在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的一倍。
2.为了保证滤池过滤效果,应严格控制施工质量的主要环节如下。
(1)滤头、滤板、滤梁逐一检验,清理。
(2)地梁与支承梁位置须准确。
(3)滤梁安装要保证全池水平度精度。
(4)滤板安装不得有错台。
(5)必须封闭滤板间以及滤板与池壁间缝隙。
(6)用应力扳手按设计要求检查滤头紧固度。
(7)滤头安装后须做通气试验。
(8)严格控制滤料支承层和滤料铺装层厚度及平整度。
(9)待滤料铺装后,须做反冲洗试验,检查反冲效果.3.基坑内构筑物施工中的基本抗浮措施如下。
(1)选择可靠的降低地下水位方法,严格进行排降水工程施工,对排降水所用机具随时做好保养维护,并有备用机具。
(2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。
(3)备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
(4)雨季施工,基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;
建立防汛组织,强化防汛工作.(5)可能有时允许地下水和外来水进入构筑物,使构筑物内外无水位差,以减少浮力值。
4.送水并网应具备的条件如下。
(1)给水厂总体联动试运行验收合格,供水水质、压力、水量符合设计及管理单位要求。
(2)出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合格。
(3)给水厂运行管理人员组织培训完毕,正式上岗工作。
(4)给水厂正式运行条件具备,管理单位供水统筹工作完成。
(5)施工单位已正式移交工程。
(七)【背景资料】某城市给水工程项目,该工程项目属大中型工程项目,施工之前,项目监理机构编制了施工组织设计,设计单位组织有关单位对施工图设计会审,施工单位作了技术交底,建设单位对施工单位进行了施工技术交底。
在施工过程中,监理单位及时编制了施工技术文件,《建设工程文件归档整理规范》并按(GB/T50328—2001)的要求进行归档.【问题】1.市政基础设施工程施工技术文件包括哪些内容?
2.逐一指出背景材料中的不妥之处,并改正。
3.市政基础设施工程施工技术文件应由谁在什么时间报当地城建档案管理机构归档?
(七)1.市政基础设施工程施工技术文件的主要内容如下。
(1)施工组织设计。
(2)施工图设计文件会审、技术交底记录.(3)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证;
出厂检(试)验报告及复试报告.(4)施工检(试)验报告。
(5)施工记录。
(6)测量复检及预验记录。
(9)功能性试验记录.(10)质量事故报告及处理记录。
(11)设计变更通知单、洽商记录。
(12)竣工总结与竣工图。
(13)竣工验收报告与验收证书.2.背景材料中的不妥之处如下。
项目监理机构编制了施工组织设计。
施工组织设计由施工单位编制。
设计单位组织有关单位对施工图设计会审.正确做法:
建设单位应组织有关单位对施工图设计会审。
(3)不妥之处:
施工单位作了技术交底。
技术交底应由设计单位来完成.(4)不妥之处:
建设单位对施工单位进行了施工技术交底。
施工单位在施工前应进行施工技术交底.(5)不妥之处:
监理单位及时编制了施工技术文件.正确做法:
施工技术文件应由施工单位编制。
3.市政基础设施工程施工技术文件应由建设单位在工程竣工验收后3个月内报送当地城建档案管理机构归档。
(八)【背景资料】某实施监理的城市桥梁工程项目分为A、B、C3个单项工程,经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了3个中标人并签订了合同.A、B、C3个单项工程合同条款中有如下规定.1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务.由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。
合同条款中规定如下。
(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任.
(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。
(3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。
在工程实施过程中,出现了下列情况。
(1)工程开工后,从第3个月开始连续4个月业主未支付承包商应付的工程进度款。
为此,承包商向业主发出要求付款通知,并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求,其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。
业主方以该4个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由,拒绝支付。
为此,承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求业主承担违约责任。
(2)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工,该项目属于指令停工项目。
因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知.为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
(3)复工后,在工程后期,工程遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了2个月。
为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。
3.工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算,C工期为550d。
但在施工合同中,开工日期为2009年12月15日,竣工日期为2011年7月20日,日历天数为581d。
【问题】1.单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?
合同条款中有哪些不A妥之处?
2.B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?
3.C单项工程合同的合同工期应为多少天?
4.合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?
合同争议如何解决?
(八)1.A单项工程采用总价合同形式不恰当,因为项目工程量难以确定,双方风险较大。
合同条款中的不妥之处是:
(2)第条中供“乙方参考使用”提法不当,应改正为保证资料(数据)真实、准确,作为乙方现场施工的依据.第(3)条不妥,不允许分包单位再次分包。
2.业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款,应承担经济损失赔偿债务及违约责任,承包商提出要求付款并计入利息是合理的.但除专门规定外,通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第15天(即14d后)起计算,而不应是承包商所提出的第11天起算。
另外,业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付,不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定,是不能接受的。
由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工,造成合同的执行暂时中止,属于法律上、事实上不能履约的除外责任,这不属于业主违约和单方面中止合同,故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。
承包商因遭遇不可抗力被迫停工,根据《中华人民共和国合同法》,业主可以不承担工期拖延的经济责任,业主应当给予工期顺延,但不补偿费用。
3.按照合同文件的解释顺序,协议条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以协议条款为准,应认定工期目标为581d.4.变更合同价款的调整按下列原则和方法进行。
(1)合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款。
(2)合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款。
(3)合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行.确定变更价款的程序如下。
(1)变更发生后的14d内,承包方应提出变更价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价。
(2)若变更发生后14d内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更。
(3)监理工程师收到变更价款报告日起14d内应对其予以确认;
若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14d后该报告自动生效。
合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决。
(1)协商和解。
(2)有关部门调解。
(3)按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁。
(4)向有管辖权的法院起诉
精选案例20列
【精选案例1】
(道路基层结构施工)
背景资料:
某道路工程属城市次干路,长3800m,路宽16.5m,位于城市环路以内,设计结构为:
30cm厚9%石灰土处理土基,12%石灰土底基层,35cm厚水泥稳定碎石基层,12cm厚沥青混凝土面层。
施工项目部编制施工组织设计后,做了一些必要的技术准备工作,经技术交底后开始道路施工。
受城市交通管制和环境保护要求,水泥稳定碎石基层拌合站设在郊区,采用夜间运输、白天摊铺方式,碾压成型后发现水泥稳定碎石基层局部表面松散.由于拆迁延期,有一段沥青混凝土路面延至十二月上旬摊铺,项目部选择白天气温较高,约在5~8℃时段,采取提高沥青混凝土出厂温度到180℃,运输中覆盖保温等措施,摊铺碾压沥青混凝土成型。
沥青混凝土面层竣工后,施工单位进行了外观检查,沥青表面平整,没有脱落、推挤等现象,经过检测弯沉值、平整度、中线高程、横坡等项目,合格率达到98%,施工单位认为工程质量检验合格。
项目部在工程施工全部完成后,依据施工进度计划和施工进度计划调整资料编制了进度控制总结,并上报公司工程管理部.
问题:
1.项目部技术准备工作包括哪些内容?
2。
试分析水泥稳定碎石表面松散的原因?
3.冬季铺油作法是否妥当?
如必须在冬期施工时,写出正确作法。
4.沥青面层检测项目是否齐全?
判断为合格的依据包括哪些项目?
5.编制进度控制总结的依据是否齐全?
如不全,补充完整。
题1:
答案解析提示
1。
施工技术准备包括:
熟悉设计文件、编制施工组织设计、进行技术交底、现场测量放
样等。
水泥稳定碎石松散的原因:
水泥稳定材料夜间运输、白天摊铺、堆放时间过长,要求不得超过6h,项目部的施工作法超过了水泥初终凝时间,没按规定时间进行摊铺、碾压和成型。
3。
出厂油温不正确.沥青混凝土应尽量避免冬期施工。
必须进行施工时,适当提高出厂温度,但不超过170℃,运输应覆盖保温,并应达到摊铺碾压的最低温度要求。
施工中要做好充分准备,采取快卸、快铺、快平和及时碾压、成型的方针。
4。
不齐全。
沥青面层检测项目有压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差等