烟叶生产基础设施建设项目工程施工合同Word格式文档下载.docx

烟叶生产基础设施建设项目工程施工合同Word格式文档下载.docx

《烟叶生产基础设施建设项目工程施工合同Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《烟叶生产基础设施建设项目工程施工合同Word格式文档下载.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2018年月日，竣工日期：

2018年月日。

合同工期总日历天数天。

　　开工：

以招标人下达开工令时间为准。

竣工：

以开工日期按中标工期顺推计算。

　　遇下列情况之一，经建设单位现场代表签证后工期允许顺延：

（一）经建设单位确认的重大设计变更；

（二）人力不可抗拒的自然灾害；

　　（三）一周内非施工单位原因累计停水、停电造成停工超过八小时以上的；

　　（四）建设单位造成的原因；

　　五、承包方式　　承包方式：

总承包、包工包料。

合同价方式：

固定价合同（固定全费用单价、指合同约定范围内）。

以包工包料方式由中标的投标人承建，工程建设所需一切材料、施工设备、工具等均由乙方自行解决。

　　六、转包和分包　　中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目违法转包或分包。

　　七、合同范围　　本合同包括承建工程的施工和竣工验收前的维护，其中包括为完成本合同工程所需的一切手段与临时设施及一切费用。

　　八、合同文件　　组成本合同的文件一般应包括：

1、本合同书；

2、标准、规范及有关技术文件；

3、图纸；

4、经双方审定签字认可的工程量清单；

5、合同相关附件及资质证、法定代表人证明书、营业执照等。

6、投标报价书；

7、经双方确认进入合同的其它文件。

　　　　九、双方一般权利和义务　　

（一）甲方　　1、负责协调设计、质检等有关部门的工作关系，负责组织施工、设计、技术等有关工程会议。

　　2、提供工程施工图。

　　3、甲方参与和指派工程质量监理人员对乙方工程施工质量监督;

　　4、督促处理好项目区内的土地调整和各种青苗补偿；

　　5、配合乙方协调解决好施工过程中发生的问题;

　　6、协助监理工程师对工程质量、进度进行检查监督;

　　7、依据审定有效的工程竣工结算、竣工验收表格和约定的付款方式按期拨付工程价款。

（二）乙方　　1、乙方应严格按施工图，按国家颁发的《施工验收规范》、《工程质量检查评定标准》等相关规范组织施工及验收，符合国家现行的有关强制性标准、规范的内容。

　　2、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程须经监理方、发包方及质检部门验收，办理验收合格签证手续后，方可进行下一道工序的施工。

若不经签证就进行下一工序施工而造成的质量责任，概由乙方无条件返工至合格，返工的费用由承建方承担。

　　3、工程竣工后应清除施工现场垃圾及土地复耕。

　　4、工程验收，严格执行建设部颁发的质量验收评定标准及国家烟草专卖局发布的《基本烟田水利设施建设工程质量评定与验收规程》，施工期间监理方严格监督，不合格的部份必须返工直到合格。

　　5、按时按质提供工程建设资料。

　　6、严格按照工程设计图纸、施工程序和进度计划组织施工，无条件接受甲方代表、造价咨询公司、监理工程师、设计人员、烟草公司对质量及进度的检查和监督。

　　7、按约定的工期及时开工，确保在工期内按质按量完成所有承包范围内的工程项目施工。

　　8、遵守安全生产管理规定，严格按技术规范和安全标准组织施工，采取安全防护措施，消除事故隐患；

做到文明、安全施工，若承包人安全措施不力造成事故的责任和因事故发生的费用，由乙方全部承担。

　　9、在施工中承担安全、灾害、人身保险等责任。

　　十、安全施工　　乙方应按照国家安全生产有关规定和工程施工规范进行操作，切实做到安全施工，若发生一切安全事故，其责任一律由乙方负责（包括第三者）。

　　十一、工程变更　　

（一）乙方在施工中必须严格按照甲方提供的设计图纸和技术规范要求进行施工，不得擅自改变设计要求和建设规模、内容。

确需变更的，施工企业必须提前5-7天以书面报告形式向现场监理提出。

如擅自改变设计要求和建设规模、内容、该项目不予验收、结算。

（二）工程量按施工中的成品实际工程量计算。

　　（三）承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经甲、乙双方和监理工程师及设计人员确认后调整合同价款。

变更合同价款按下列方法进行（暂定价部分除外）：

　　1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;

　　2、合同中有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;

　　3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人依据招标时采用的定额，并提出项目工程量清单和全费用单价及全费用单价分析表，经甲、乙双方和监理工程师及设计人员确认工程量后报审计人员审定全费用单价。

若新增项目全费用单价所需的材料及单价在原合同全费用单价中没有，或原标准和方法不适用的，则由项目组、组织方、监理三方以专题会议方式决定。

　　（四）下列重大设计修改，可调整部分工期和费用。

　　1、重大设计变更（改变施工标准、改变使用功能及结构类型）造成的工程费用增加和工期延误。

　　2、设计要求不允许冬季施工的工作项目，不可抗拒的自然灾害，所造成的工程费用增加和工期延误。

　　3、不可预见的其它重大因素。

　　十二、质量与检验　　

（一）严格按照《建筑工程施工质量验收标准》（GB50300-2001）、《土地开发整理项目验收规程》（TD1013-2000）、《云南省烟叶生产基础设施烟田机耕路建设管理办法（试行）》（云烟办综〔2018〕59号）、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）；

《建设工程质量管理条例》；

《基本烟田水利设施建设工程质量评定与验收规程》；

《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）；

砌体要求整齐、平衡，石缝要错开，砂桨要饱满。

混凝土道路要进行取芯验收，桥梁工程混凝土必须按规定制作试块并提交检测报告；

（二）附乙方投标工程质量承诺书；

　　（三）按国家现行有关标准的规定一次性验收合格（沟渠漏水一律视作不合格工程），若因乙方的原因造成返工，一切损失由乙方承担，愿意按投标总价的2%受罚。

　　（四）砼浇筑必须使用符合施工规范的模板，并机械拌和、机械震动。

　　（五）达不到验收标准的项目，发包人有权拒绝验收、结算和付款。

　　（六）隐蔽工程和中间验收　　1、隐蔽工程由乙方在开工前通知甲方及监理进行认定,并在完工后24小时通知甲方及监理进行验收签证。

　　2、重要隐蔽与关键部位工程质量评定与验收应同步进行。

重要隐蔽与关键部位工程全部完成后，由施工单位按检测项目进行检验（测），对照工序工程质量评定标准进行自评达到合格以上时，填写“重要隐蔽与关键部位工程验收签证表”，并报监理单位和项目组或其委托的代建管理机构进行抽查和复核。

重要隐蔽与关键部位工程验收签证表见《基本烟田水利设施建设工程质量评定与验收规程》。

　　3、监理单位和项目组或其委托的代建管理机构应根据施工单位报送的“重要隐蔽与关键部位工程验收签证表”进行重要隐蔽与关键部位工程检验（测），提出抽查和复核意见。

　　4、经监理单位和项目组或其委托的代建管理机构复核达到合格以上，项目组或其委托的代建管理机构应及时组织设计单位、监理单位、施工单位、受益人等组成验收小组进行验收，共同核定质量等级，填写重要隐蔽与关键部位工程验收签证表。

　　5、重要隐蔽与关键部位工程验收工作内容：

（1）检查重要隐蔽与关键部位工程是否按批准的设计内容完成，建设质量是否达到设计要求；

（2）检查应具备的验收资料是否制备；

（3）对验收中发现的问题提出处理意见;

（4）讨论并确定重要隐蔽与关键部位工程质量等级、填写重要隐蔽与关键部位工程验收签证表。

　　6、乙方应根据施工技术规定进行施工，乙方在施工放样后、开挖前2-3天通知甲方，甲方组织相关单位代表现场人员到现场，乙方在测量原地面高程时，必须有甲方代表参与。

未进行测量的项目施工班组不许开工。

乙方在测量放样前通知甲方派员参加。

甲方接到通知后，应当在48小时内派员配合测量完毕，以便乙方继续施工。

乙方在基础开挖完成后,（砌体）下基前应通知甲方，甲方派员到现场测量基础开挖高程，应当在24小时内测量完毕，以便乙方继续施工。

工程完工后的高程测量，由甲、乙双方共同参加，并当场签字认定，作为工作量计算依据。

　　7、乙方必须服从甲方施工监管员和项目组成员工程质量监督的管理，若出现工程不符合设计质量要求的地段或工程项目，必须及时返工，其返工一切费用由乙方自负，达到质量标准后，通过甲方施工监督员验收合格签字后，才能进行下一单元工序施工。

　　十三、乙方项目材料和设备供应责任　　

（一）主要设备和材料必须使用正规大厂生产的正规合格产品，水泥必须采用当地生产的矿渣硅酸盐水泥；

若本项目含有管道安装的，乙方应提供中标的投标文件中所承诺的产品，若管材质量不符合要求，发包方有权拒绝；

（二）各种材料、成品、半成品及构件须按甲方要求使用合格品，并达到国家现行规范和质量标准，经监理工程师签字确认后方可进场。

　　（三）材料在用于工程前，必须向甲方提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得进场。

主要材料和构件应检验合格后方可使用。

　　（四）材料进场后，若甲方对材料质量有怀疑时，可对该材料按现行国家有关规定进行抽样送检，合格者可用于工程，不合格者乙方应将其清除出施工现场，检验费用由乙方负责。

　　十四、工程验收与工程款支付　　

（一）签订合同时乙方必须向甲方交纳工程中标总价5%的履约保证金，人民币金额（大写）____拾____万____仟____佰拾元整作为工程施工质量及工期等合同履约的保证金，此款在签订合同前转入甲方帐户。

工程完工经验收合格后,在乙方未违约的情况下如数退还给乙方（不计息）。

（二）工程竣工后，乙方应及时向甲方提交工程竣工报告，甲方在收到乙方的工程竣工报告之日起10天内报烟草公司领导，由公司组织有关人员进行验收。

工程验收不合格的，甲方有权责令限期整改直至合格,所需费用由乙方承担。

乙方在接受甲方工程竣工验收的同时，还要接受烟草行业的检查:

即国家烟草局、云南省烟草公司、曲靖市烟草公司的验收或抽查验收，甲方的验收结果与烟草主管部门验收或抽查验收不相符的，以烟草主管部门的验收结果为准。

对烟草的上级主管部门的验收或抽验（包括日常参观、检查），乙方应积极配合，保持施工场地清洁。

否则，甲方将统一安排，所需费用从乙方的工程款中扣除。

　　（三）工程结算书必须在竣工验收后10日内提交给甲方，7日内如不及时提交，每超过一天乙方应承当违约金100元。

乙方在提交工程结算书时，如被发现恶意增加工程量或变动单价，经核实，乙方应承当违约金200元/次。

　　（四）工程竣工决算经审核部门审核后，提交审核征询表，乙方应在收到审核征询表后5日内给予答复，否则，每超过一天乙方应承当违约金100元。

　　（五）工程项目在结算审核时审减金额超过送审金额的10%时，超过部份审计费用由施工单位承担并按工程结算审定总额的1%承担违约金，其费用和违约金从工程结算款中扣除。

　　（六）本工程不进行预付款及工程进度款支付，工程竣工验收合格后，工程结算经审计并经双方确认后拨付至工程总造价的90%，剩余10%工程款作为工程质量保证金，从工程竣工验收合格之日起满一年，工程无质量问题时余款一次性无息付清，如工程质量在一年内出现问题，甲方有权扣留质量保证金作为甲方安排人员统一进行维修的费用。

　　十五、工程结算办法及风险范围　　

（一）工程结算办法：

本工程采用固定单价合同，除工程量按设计变更进行调整外，其余均不做任何调整。

（二）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：

　　1、因市场变化、国家政策性调整导致人工、材料、机械和各项费用价格变化；

　　2、材料产生二次转运费用；

　　3、施工现场通水通电所需费用；

　　4、材料购买困难用其他材料代用所产生的差价等一切风险；

　　5、因地质（土、石类别与预算不符）等自然条件的变化采取的措施费用。

　　十六、违约责任　　

（一）工程施工质量未达到合同约定的质量标准，承包人应无条件返工，费用由承包人自理，并扣除5%的合同价款，工期不予顺延。

返工后仍达不到合同要求，发包人有权另择第三方完成该部分工作，由此发生的费用由承包人承担。

发包人有权进驻工地和解除本合同，解除本合同的，承包人应在接到解除合同通知之日无条件退出施工现场；

由主管部门将其列入不良信用记录档案，且限制其在规定期限1年内不得从事当地烟草建设工程项目活动。

（二）乙方未按甲方提供的图纸施工，使用不合格材料和不符合甲方规定的建材，或存在偷工减料等影响工程质量的行为，甲方有权责令乙方限期整改直至合格，返工的一切费用由乙方承担。

并承担违约金，第一次承担违约金500元，第二次按单项目合同价款的10%承担违约金。

　　（三）乙方未能按合同工期竣工，每延期一天应向甲方交纳200元的违约金，其违约金从乙方履约保证金中或工程款中扣除。

若乙方延误工期造成农民不能按季节生产，其一切损失由乙方承担。

若乙方未能在经甲方同意顺延的工期时间内完成所有工程量，甲方有权取消整个未完成的项目，不予以拨付任何工程款，造成的任何损失有乙方自行承担。

　　（四）乙方若将全部或部分工程转包他人，甲方有权中止合同，将工程另行发包。

因乙方违约，造成合同中止的，甲方有权追究乙方的违约责任、没收履约保证金及赔偿工程造成的全部损失。

　　（五）乙方负责本工程的项目经理、专业技术负责人每月出勤率不得少于90%（20天），特别是项目经理和专业技术负责人需要外出需经甲方同意，并在时限内及时上岗，否则甲方有权中止合同，没收履约保证金，乙方应承担由此引起工期延误的责任。

　　（六）乙方在投标前，应认真审阅图纸，对图纸中不明确部分，必须在规定的时间内提出，合同签订后发现施工图纸不明确部分按监理工程师或甲方通知执行，竣工决算时乙方不得提出增加工程量清单以外的工程子目及费用补偿和增加工期的要求。

　　（七）施工中，若发现施工图纸设计不妥或客观因素变化，确需要更改施工图纸设计时，应事先用书面报告向甲方提出并经设计、监理单位同意后方可更改。

　　（八）双方约定的承包人其他违约责任：

由于修理或返工造成逾期交付或工程交付时间不符合规定的，要偿付误期违约金。

在工程缺陷责任期内负责对工程保修，不负责保修的，相应比例保修金将不予退还。

　　（九）索赔：

发包方将派出专业工程师、造价管理人员协助监理工程师审核工程索赔。

　　十七、工期提前　　本合同段工程要求按规定按时按量按质完工，对于提前工期无奖励。

　　十八、投标书和合同结算单价表作为合同附件，合同中未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决，协商解决不成时，任何一方可通过诉讼方式向合同签订地法院提起诉讼。

　　十九、本合同经双方签字盖章后生效。

　　二十、如遇政策性调整等不可抗力因素，需终止合同该合同将自动废止，双方不作任何赔偿。

　　二十一、本合同经双方签字盖章后生效,一式份，甲方、乙方、监理方各执份，烟草公司存份。

　　二十二、双方协议的其他条款　　　　　　甲方：

（公章）　　甲方代表签字：

　　电话：

　　乙方（公章）：

　　乙方代表签字：

　　合同订立地点：

　　　合同订立时间：

年月日