装饰装修工程施工合同文档格式.docx

装饰装修工程施工合同文档格式.docx

《装饰装修工程施工合同文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装饰装修工程施工合同文档格式.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

详见本合同附件《装饰工程报价预算表》和本合同附件《装饰工程设计图纸》。

　　3.委托方式：

乙方负责设计、施工、安装、包工包料

　　4.工程开工日期：

______年______月______日

　　5.工程竣工日期：

　　6.工程总天数：

________天

　　第二条：

工程价款

　　1.工程预算总造价肆万伍仟叁佰玖拾伍元捌角整。

详见本合同附件《装饰工程报价预算表》。

　　2.工程量的增减价款，按实际工程量增减。

新增工程项目，需先设计并报价，以本合同附件《装饰工程报价预算表》为依据。

　　3.在以本合同附件《装饰工程报价预算表》为依据的情况下，如没有另增新的工程项目，则结算时工程价款不得超过预算工程价款的2%。

　　第三条：

质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

详见本合同附件《装饰工程报价预算表》中“使用材料及工艺要求”一栏。

　　2.工程施工标准，乙方严格按照工程设计图纸及本合同附件《装饰工程施工及验收标准》进行施工，做好各项质量检查记录。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

以本合同附件《装饰工程报价预算表》为依据。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备等产品质量由甲方自负；

施工质量由乙方负责。

　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：

材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。

甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。

乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。

如已使用，乙方必须做出改正返工，工期不变，对工程造成的损失由乙方负责。

　　3.乙方提供的材料必须要由甲方验收合格后方可施工。

乙方应确保提供的材料在甲方验收前包装完好无缺，未有开封现象，并在产品标定保质期内。

如发现乙方提供的材料存在伪劣冒牌，或与本合同附件《装饰工程报价预算表》所注明品牌，型号、规格不符等现象，可视为违约。

　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。

如延期到达，施工期顺延，材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：

付款方式

　　1.工程开工前三天，甲方向乙方支付本合同总金额的30％，计人民币壹万叁仟陆佰壹拾捌元整；

　　2.泥、水、电三道工序基本完工且木工制作开工和材料进场并经检验合格后三天内，甲方向乙方支付本合同总金额的40％,计人民币壹万捌仟壹佰伍拾捌元整；

　　3.木制作及油漆基本完工且扇灰材料进场并经检验合格后三天内，甲方向乙方支付本同总金额的10％，计人民币肆仟伍佰肆拾元整；

　　4.工程竣工并经甲方验收合格后三天内，甲方向乙方支付本合同总金额的,计人民币柒仟零捌拾元整；

　　5.余额人民币2000元，作为质量保证金，在竣工验收后六个月内，装修无质量问题，甲方一次性支付给乙方；

　　6.如有甲方增加项目和按实际结算项目，根据甲方签名认可的单价，本合同附件《装饰工程报价预算表》，经甲乙双方确定的数量，计算出准确金额，扣除质量保证金后，按上述比例支付给乙方；

　　7.如有甲方减少项目，则从本合同金额中扣除相关金额，并按调整后的金额进行工程款支付。

如已存在甲方超前支付，则超出部分从下一笔工程款中扣除；

　　8.甲方工程款必须交给乙方指定或委托收款人员，同时必须收到乙方财务专用收据方可付款，否则出现问题，责任由甲方承担。

　　9.甲方付清扣除质量保证金后工程款，，乙方与甲方办理移交并发放装饰工程保修卡；

　　10.甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工，造成影响由甲方负责。

验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

甲方在未结算前擅自动用，视甲方验收合格，同意与乙方结算付清余款。

　　第六条：

工程工期

　　1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按合同总金额的1‰作为违约金罚款支付给甲方，直至合同总金额扣完为止。

如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1‰作为误工费支付给乙方，直至合同总金额扣完为止。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担；

由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用；

如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

如因乙方设计失误造成更改方案，已经施工部份由乙方承担费用。

　　5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：

工程验收

　　1.工程质量验收标准，详见本合同附件《装饰工程施工及验收标准》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。

双方办理工程结算和移交手续。

　　2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格。

甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。

但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

　　4若在验收中发现有不符合验收要求的项目，施工方应进行整改，整改后对不合格项次进行复验，直至达到要求

　　第八条：

其他事项

　　甲方

　　1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　2、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。

　　3、甲方有权要求乙方无条件更换施工人员及乙方工地代表。

　　乙方

　　1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；

如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；

经办业务员必需有法人代表的委托证书。

　　2、指派__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　3、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。

万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

施工过程中不得对室内承重结构进行任何改造、破坏。

一切对承重结构破坏行为均由乙方负全责。

　　4、乙方指派安装水电改造工程的电工发须出示电工资格证。

　　5、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　6、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为24个月。

　　第九条：

违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5％作为违约金付给对方。

因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：

争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

或向本市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或法院判决。

　　第十一条：

合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。

任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：

合同生效

　　1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同一式二份，甲乙双方及各执壹份。

　　甲方：

乙方：

　　住所地址：

企业地址：

　　法定代表人：

法定代表人：

　　代理人：

代理人：