《保障农民工工资支付条例》试题及答案.docx
《《保障农民工工资支付条例》试题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《保障农民工工资支付条例》试题及答案.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
《保障农民工工资支付条例》试题及答案
《保障农民工工资支付条例》试题及答案
注意:
蓝色为字体为正确答案
一、单选题
1、保障农民工工资支付,应当坚持,按照源头治理、预防为主、防治结合、标本兼治的要求,依法根治拖欠农民工工资问题。
[分值:
2分]
A政府牵头负责、市场主体监管、社会协同监督
B市场主体负责、政府依法监管、社会协同监督
C政府牵头负责、社会协同监管、市场主体监督
D市场主体负责、社会依法监管、政府协同监督
2、工资保证金实行办法,对一定时期内未发生工资拖欠的单位实行减免措施,对发生工资拖欠的单位适当提高存储比例。
工资保证金可以用替代。
[分值:
2分]
A足额存储、金融机构保函
B差异化存储、金融机构保函
C足额存储、书面保证书
D差异化存储、书面保证书
3、不依法配合人力资源社会保障行政部门查询相关单位金融账户的,由责令改正;拒不改正的,处2万元以上5万元以下的罚款。
[分值:
2分]
A人力资源社会保障行政部门
B金融监管部门
C审计机关
D财政部门
4、建设单位未依法提供工程款支付担保、未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用或拒不提供或者无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户有关资料的,由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正;逾期不改正的,,并处的罚款。
[分值:
2分]
A限制承接新工程、3万元以上5万元以下
B吊销资质证书、5万元以上10万元以下
C降低资质等级、3万元以上5万元以下
D责令项目停工、5万元以上10万元以下
5、甲公司存在拖欠农民工工资,分立为乙、丙两公司。
丁公司为甲公司法定代表人名下的另一公司,以下说法正确的就是？
[分值:
2分]
A甲公司以分立为由,拒绝在分立前清偿工资
B甲公司单方面决定由乙或丙公司清偿工资
C可由甲公司法定代表人名下的丁公司承诺清偿工资
D经与农民工书面协商一致,可由乙或丙公司清偿工资
6、以实物、有价证券等形式代替货币支付农民工工资、扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡的,由人力资源社会保障行政部门责令限期改正;逾期不改正的,对单位处的罚款,对法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员与其她直接责任人员处的罚款。
[分值:
2分]
A1万元以上3万元以下、2万元以上5万元以下
B3万元以上5万元以下、1万元以上3万元以下
C3万元以上5万元以下、2万元以上5万元以下
D2万元以上5万元以下、1万元以上3万元以下
7、建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同,约定的人工费用拨付周期不得超过。
[分值:
2分]
A30个工作日
B1个月
C3个月
D1个季度
8、施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户、未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函、未实行劳动用工实名制管理的,由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正;逾期不改正的,,并处的罚款。
[分值:
2分]
A责令项目停工、3万元以上5万元以下
B吊销资质证书、5万元以上10万元以下
C责令项目停工、5万元以上10万元以下
D降低资质等级、3万元以上5万元以下
9、甲公司为某工程建设项目建设单位,乙公司为施工总包单位,丙为分包单位,丁为负责管理农民工的班组长,由对所招用农民工的实名制管理与工资支付负直接责任。
[分值:
2分]
A甲
B乙
C丙
D丁
10、因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的,建设单位应当以未结清的工程款为限被拖欠的农民工工资。
[分值:
2分]
A支付
B清偿
C先行支付
D先行垫付
11、施工总承包单位将建设工程分包给个人或者不具备合法经营资格的单位,导致拖欠农民工工资的,由清偿。
[分值:
2分]
A建设单位
B施工总承包单位
C施工单位
D个人或者不具备合法经营资格的单位
12、人力资源社会保障行政部门在查处拖欠农民工工资案件时,需要依法查询相关单位金融账户与相关当事人拥有房产、车辆等情况的,应当经批准。
[分值:
2分]
A县级人力资源社会保障行政部门负责人
B设区的市级以上地方人民政府负责人
C县级以上金融监管部门或登记部门负责人
D设区的市级以上地方人民政府人力资源社会保障行政部门负责人
13、某施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表,通过农民工工资专用账户支付工资,以下支付方式表述正确的就是？
[分值:
2分]
A直接将工资支付到农民工本人的银行账户
B将工资支付到分包单位的银行账户,再转发给农民工
C将工资支付到包工头的银行账户,由其支付现金给农民工
D将工资支付到农民工亲友的银行账户
14工程完工且未拖欠农民工工资的,施工总承包单位公示日后,可以申请注销农民工工资专用账户,账户内余额归施工总承包单位所有。
[分值:
2分]
A10
B20
C30
D40
15、用人单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账,并至少保存年。
[分值:
2分]
A1
B2
C3
D4
二、多项选择题
1、关于县级以上地方人民政府负责对本行政区域内保障农民工工资支付工作,以下表述正确的就是？
[分值:
5分]
A建立保障农民工工资支付工作协调机制
B加强监管能力建设
C健全保障农民工工资支付工作目标责任制
D对本级人民政府有关部门与下级人民政府有关工作进行考核与监督
2、以下哪些情形由住房城乡建设、交通运输、水利等相关行业工程建设主管部门按照职责督办。
[分值:
5分]
A违法发包导致拖欠农民工工资的
B转包、违法分包导致拖欠农民工工资的
C挂靠导致拖欠农民工工资的
D拖欠工程款导致拖欠农民工工资的
3、根据《保障农民工工资支付条例》,建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制与工资拖欠预防机制,有关建设单位以下说法正确的就是？
[分值:
5分]
A督促施工总承包单位加强劳动用工管理
B妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷
C发生农民工集体讨薪事件的,建设单位以无劳动关系为由不参与处理
D发生农民工集体讨薪事件的,建设单位应向项目所在地人力资源社会保障行政部门与相关行业工程建设主管部门报告有关情况
4、用人单位拖欠农民工工资,情节严重或者造成严重不良社会影响的,以下哪些主体应当被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。
[分值:
5分]
A用人单位
B法定代表人或者主要负责人
C法定代表人直系亲属
D直接负责的主管人员
5、政府投资项目建设单位存在哪些违法行为导致拖欠农民工工资的,由人力资源社会保障行政部门、其她有关部门按照职责约谈建设单位负责人。
[分值:
5分]
A未经批准立项建设
B擅自扩大建设规模
C擅自增加投资概算
D未及时拨付工程款
6、施工总承包单位发生以下哪些情形,由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正;逾期不改正的,处5万元以上10万元以下的罚款:
[分值:
5分]
A分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认
B施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理
C分包单位未配合施工总承包单位对其劳动用工进行监督管理
D施工总承包单位未实行施工现场维权信息公示制度
7、关于政府投资项目政府投资资金不到位拖欠农民工工资的,以下说法正确的就是？
[分值:
5分]
A由人力资源社会保障行政部门报本级人民政府批准,责令限期足额拨付所拖欠的资金
B逾期不拨付的,由本级人民政府人力资源社会保障行政部门约谈直接责任部门与相关监管部门负责人
C情节严重的,对地方人民政府及其有关部门负责人、直接负责的主管人员与其她直接责任人员依法依规给予处分
D由相关行业工程建设主管部门限制其新建政府投资项目
8、依据《保障农民工工资支付条例》,关于建设单位与施工总承包单位订立书面工程施工合同,以下表述正确的有？
[分值:
5分]
A应当约定工程款计量周期
B应当约定工程款进度结算办法
C按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用
D约定每季拨付一次人工费用
三、判断题
1、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）已经国务院第73次常务会议通过,自2020年5月1日起施行,就是我国第一部保障农民工工资支付的部门规章。
[分值:
2分]
正确 错误
2、某市级地方人民政府为加强保障农民工工资支付工资,将此工作纳入对本市人民政府有关部门与下级人民政府进行考核与监督的内容。
[分值:
2分]
正确 错误
3、用人单位实行农民工劳动用工实名制管理,可与招用的农民工口头约定工资支付标准、支付时间、支付方式规定的内容。
[分值:
2分]
正确 错误
4、人力资源社会保障行政部门与其她有关部门应当公开举报投诉电话、网站等渠道,依法接受对拖欠农民工工资行为的举报、投诉。
属于本部门受理的,应当依法及时处理。
不属于本部门受理的,应当退回举报投诉书,并告知举报投诉人相关处理部门。
[分值:
2分]
正确 错误
5、某企业生产经营出现困难,产品大量积压。
为及时支付农民工工资,可用积压的产品抵偿农民工工资。
[分值:
2分]
正确 错误
6、某工程装修项目实行计件工资,分包单位可根据实际情况与农民工约定每周结算工程完工量并于每月1日支付工资。
[分值:
2分]
正确 错误
7、某用人单位与农民工书面约定在每月1日支付工资,遇五一劳动节可在节后支付工资。
[分值:
2分]
正确 错误
8、用人单位允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位以用人单位的名义对外经营,导致拖欠所招用农民工工资的,由个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位清偿。
[分值:
2分]
正确 错误
9、用人单位被依法吊销营业执照或者登记证书、被责令关闭、被撤销或者依法解散的,可以在申请注销登记后清偿拖欠的农民工工资。
[分值:
2分]
正确 错误
10、某建设单位在开发工程建设项目时未满足施工所需要的资金安排,但该项目被定为市政府重点建设项目,则为抓紧工期,可无需相关行业工程建设主管部门颁发施工许可证,先行开工建设。
[分值:
2分]
正确 错误
11、建设单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户,专项用于支付该工程建设项目农民工工资。
[分值:
2分]
正确 错误
12、分包单位拖欠农民工工资的,由建设单位先行清偿,再依法进行追偿。
[分值:
2分]
正确 错误
13、某劳务分包公司以农民工不会用银行卡为由,收集用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人银行卡,并统一设置密码。
[分值:
2分]
正确 错误
14、某建筑企业因债务纠纷发生经营困难,逾期未履行民事判决书内容,被人民法院依法强制执行。
为偿付该企业某项目拖欠的工程款,人民法院可依法查封、冻结或者划拨农民工工资专用账户资金与工资保证金。
[分值:
2分]
正确 错误
15、农民工与用人单位就拖欠工资存在争议,农民工应当提供由其保存的劳动合同、工资支付清单等材料;不提供的,依法承担不利后果。
[分值:
2分]
正确 错误
升级会员 