公路工程合同专用条款docWord格式.docx
《公路工程合同专用条款docWord格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程合同专用条款docWord格式.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
其单项工程变更涉及的金额超过该单项工程签约时合同价%或累积变更超过签约合同价的%
6
5.2.1
发包人是否提供材料或工程设备：
否
7
6.2
8
8.1.1
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
确定施工单位后
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：
/
9
11.5
逾期交工违约金：
/元/天
10
逾期交工违约金限额：
/%签约合同价
11
11.6
提前交工=工的奖金：
12
提前交工的奖金限额：
13
15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价或者提高了工程经济效益的，发包人按节约成本的/%或者增加收益的/%给予奖励
①缺陷责任期一般应为自实际交工日期起计算2年。
②逾期交工违约金限额一般为10%签约合同价。
续上表
14
16.1
□因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或者16.1.1项约定的原则处理。
若按照第16.1.1项采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整
√合同期内不调整
15
17.2.1
开工预付金额：
16
材料设备预付款比例：
/等主要材料、设备单据所列费用的/%
17
17.3.2
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：
份
工程款支付方式：
按形象进度付款：
完成工程量的50%时支付合同价的30%，工程竣工验收合格之后支付至合同价的60%，第二年支付至合同价的80%，第三年付清余款（留5%的保修金）。
18
17.3.3
（1）
进度付款证书最低限额:
％签约会同价
万元
19
17.3.3
（2）
逾期付款违约金的利率：
‟/天⑤
20
17.4.1
质量保证金百分比：
月支付额的
％
21
质量保证金限额；
5
％合同价格⑥，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予
％合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额⑦。
22
17.5.1
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：
23
17.6.1
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数:
24
18.2
竣工资料的份数：
叁
25
18.5.1
单位工程或工程设备是否否投入施工期运行：
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：
26
18.6.1
本工程及工程设备是否进行试运行：
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：
。
③指主要材料，一般应为70％～75％，最低不少于60％。
④国际上一般按月平均支付领的O.3～O.5计算，我国可按0.2～O.3计，以利承包人资金周转。
⑤相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。
招标人不能自行取消本项内容或降低利率。
⑥质量保证金一般不超过合同价格的5％。
⑦若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用级．发包人可在质量保证金方面给予一定的奖励，例如发包人可给予承包人2％合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额．具体优惠幅度由发包人自行确定。
27
19.7
保修期：
自实际交工日期起计算
年①
28
20.1
建筑工程一切险的保险费率：
%o
29
20.4.2
第三者责任险的最低投保金额：
万元，事故次数不限（不计免赔额）
保险费率：
30
24.1
争议的最终解决方式：
仲裁或诉讼
如采用仲裁，仲裁委员会名称：
/
1保修期一般应为自实际交工日期起计算5年。
本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在
项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。
4.1承包人的一般义务
4.1.10
其他义务
（4）承包人应履行的其他义务:
/
4.1l不利物质条件
4.ll.l不利物质条件的范围：
lO.1合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：
11.4异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：
12.1承包人暂停施工的责任
12.1
（6）由承包人承担的其他暂停施工：
21.1不可抗力的确认
21.1.1（6）不可抗力的其他情形：
22.1承包人违约
22.1.2当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
/
第三节合同附件
附件一：
合同协议书
合同协议书
新干县神政桥乡樟树下村村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施新干县神政桥至后坊公路改建工程（项目名称），已接受
（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目
一
标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1.第
1
标段由K0+
000至K3+450，长约3.45km，公路等级为叁级，设计时速为
60km/每小时
，
混凝土路面，以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的缎成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）技术规范；
（8）图纸：
（9）已标价工程量清单；
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（11）其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：
人民币（大写）
元（￥
）。
5.承包人项目经理：
承包人项目总工：
6.工程质量符合合格标准。
7.承包入承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式嗣承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工:
，工期为152日历天。
10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
l1.本协议书正本二份、副本叁份，合同双方各执正本一份，副本叁份，
当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
（盖单位章）
承包人：
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
年月日年月日
附件二：
廉政合同
根据《关予在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程
建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，新干县神政桥至后坊公路改建工程（项目名称）的项目法人邓水生（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目一标段的施工单位
（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包入和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行新干县神政桥至后坊公路改建工程（项目名称）一标段施工合同件觉按台同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设擞廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包入的义务
（1）发包入及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物
品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；
不得接受
承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本含同第l、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；
涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；
给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其正作人员违反本合同第l、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；
给发包人单位造成经济损失的。
应予以赂偿；
情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5．双方约定：
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负资监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为新干县神政桥至后坊公路改建工程（项目名称）一标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监
督单位各一份。
（盖单位章）
（签字）法定代表人或其委托代理人：
（签字）
年
月
日
年
日
发包人监督单位：
（全称）（盖单位章）承包人监督单位：
（全称）（盖单位章）
附件三：
安全生产合同
为在新干县神政桥至后坊公路改建工程（项目名称）一标段施工合弼的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项酲的安会管理工作，本项目发包人新干县神政桥乡樟树下村村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人
（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1．发包人职资
（1）严格遵守嗣家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关
安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安
全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：
同时设计、
审批，同时施工，同时验收，投人使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各
种安全隐患。
2．承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全
生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安
全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产
活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵
守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。
从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；
各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、爆力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；
承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处予完好状态；
不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；
如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关使用和管理。
3．违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5．本合同正本二份、副本
份，合同双方各执正本一份，副本
份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
附件四：
其他主要管理人员和技术人员最低要求①
人员
数量
资格要求
项目经理
公路工程专业贰级以上
（含贰级）建造师
施工员
安全员
材料员
造价员
质检员
①a．招标人应在招标文件中规定若投标人程所投标段中标需派驻的其他主要管理人员和技术人员。
招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。
b．本表不适用于已按资格顼审文件或招标文件要求提供了其他主要管理人员和技术人员的技术特别复杂的特大桥粱和长大隧道工程。
附件六：
项目经理委任书
（承包人全称）
新干县神政桥至后坊公路改建工程项目经理委任书
致：
新干县神政桥乡樟树下村村民委员会
（承包人全称）法定代表人邓水生代表本单位委任（职务、姓名）为新干县神政桥至后坊公路改建工程的项目经理。
凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
承包入：
法定代表人：
（职务）
（姓名）
（签字）
年月日
抄送：
（监理人）
附件七：
履约担保格式
履
约
担
保
新干县神政桥乡樟树下村村民委员会（发包人名称）：
鉴予新干县神政桥乡樟树下村村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受
（承包人名称）（以下称“承包人”）子2014年
6月
3日参加新干县神政桥至后坊公路改建工程（项目名称）
一标段施工的投标。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包入履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1．但保金额人民币（大写）
2．但保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。
3．在本担保有效期内．因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时。
我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：
（盖单位章）
邮政编码：
电话：
传真：
附件八预付款担保格式
预付款担保
新干县神政桥乡樟树下村村民委员会（发包人名称）
根据
（承包人名称）（以下简称“承包人”）与新干县神政桥乡樟树下村村民委员会（发包人名称）（以下简称“发包人”）于2014年月
日签订的新干县神政桥至后坊公路改建工程（项目名称）一标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得
到发包人支付相等金额的预付款。
我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1．担保金额人民币（大写）
元（￥）。
2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在受到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担保函规定的义务不变。
（单位盖章）
附件九
工程资金监管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议
新干县神政桥乡樟树下村村民委员会（以下简称“甲方”）
（以下简称乙方）
经办银行：
（以下简称丙方）
为了促进新干县神政桥至后坊公路改建工程（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据新干县神政桥至后坊公路改建工程（项目名称）合同条款规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1.资金管理内容
（1）乙方为完成新干县神政桥至后坊公路改建工程（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；
（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的帐户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于新干县神政
升级会员 