建设工程勘察合同范本4篇Word格式.docx

建设工程勘察合同范本4篇Word格式.docx

《建设工程勘察合同范本4篇Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同范本4篇Word格式.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。

第五条定金及勘察收费标准及拨付办法

1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收

取勘察费，总价预计为元。

自本勘察合同生效后

日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；

勘察合同履行后，定金抵作勘察费。

甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。

勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;

全部勘

察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后日内，应按实际

勘察工作量清付勘察费。

勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

2.属于特殊工程的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%^40%勺勘察费。

第六条甲方的违约责任

1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金元。

第七条乙方的违约责任

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。

2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达_以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价%的违约金。

第八条纠纷的处理

本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。

协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；

调解

不成，或不属于同一部门的，按以下第项方式解决:

申请仲裁委员会仲裁;

向人民法院起诉。

第九条其他约定

本合同年月日双方签后生效，全部勘

察工程验收后失效。

本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。

补充协定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；

合同副本一

式份，送计委、建委、建行……各留存一份。

代表人：

年月日

附件1测量任务和质量要求表

工程名称

工程地点

设计单位

工作内容

工作量和技术要求

备注

附件2工程地质任务及质量要求表

工程地点：

设计单位：

设计负责人：

勘察阶段：

建筑物名称

结构类型

层数及总高度

基础砌置深度及标高

基础类型

总荷重

单位面积荷重

另提交：

一，场地的地形图

四，场地附近已有勘察资料

建设工程勘察合同建设工程勘察合同范本|返回目录

项目名称：

项目建设地点：

合同编号：

委托方：

承接方：

签订日期：

建设部

国家工商行政管理局制定

委托方

承接方

甲方委托乙方进行勘察任务。

根

据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合

同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条工程勘察范围

1.1本工程项目勘察委托文号、日期

1.2工程建设地点

1.3技术要求

1.4预计工程量

第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料

项目名称

文件资料份数

提供日期

年月曰

、提交工程项目批准文件以及施工或勘察许可文件

二、提交工程项目的坐标与标高资料

三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件

第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果勘察成果名称

提交日期

提交份数

年

月

日

3.1勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。

3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况时，工期顺延。

第四条取费标准及拨付办法

4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。

国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。

2本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金，；

工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。

4.3双方委托银行代付、代收有关费用。

第五条双方责任

5.1甲方

5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求

和勘察阶段，按时提供已有技术资料，并能满足乙方编与勘察纲要和编制工程预算的基本要求。

若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。

4.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。

5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。

女口：

征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。

5.1.4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。

5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。

当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工

程勘察费用结算的依据

5.1.8维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。

5.1.9由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。

5.1.10补充协议中甲方应负的其他责任。

5.2乙方

5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。

5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。

5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。

5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。

5.2.6补充协议中乙方应负的其他责任。

第六条违约责任

6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金；

乙方不

履行合同时，双倍返还定金。

5.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过

1日，应偿付未支付勘察费的1%0逾期违约金；

乙方未按合

同规定日期提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1%0。

6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足

设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。

第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商

解决。

协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；

调解不

成时，双方同意由仲裁委员会仲裁。

第八条其他事宜

第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

第十条本合同自双方签盖章后，在15日内报项目所

在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。

双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

本合同正本1式8份，双方各执4份。

委托方单位名称：

承接方单位名称：

法定代表人:

单位地址：

邮政编码：

电话：

电传：

传真：

开户银行：

银行帐号：

签订合同代表：

日期：

年

月日

月日日期：

建设行政主管部门

工商行政管理部门

审查意见

鉴证意见

审查号：

鉴证号：

审查日期：

鉴证日期：

年月日年月日

建设工程勘察设计合同建设工程勘察合同范本I返回目录

建设工程勘察设计合同

发包方：

承包方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程名称

‘

工程地点;

工程规模;

工程投资。

第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书

第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应

向承包方给付定金。

合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清。

勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。

本工程的勘察费为元估算设计费为丿元。

委托方不履行合同的，无权要求返还定金；

承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

第四条委托方的义务

1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。

2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：

3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包

方勘察设计费

5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改

或转让给第三方重复使用。

第五条承包方的义务

1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。

详见附表四。

2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。

原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。

对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

常驻代表费用由双方协商。

1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。

具体规定如下：

2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5%o的违约金。

4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。

具体规定如下：

5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。

6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。

违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5%o计算。

第七条争议的解决方式

合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。

协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；

调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第八条经双方协商一致，增加补充下列项条款。

第九条附则

本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件：

《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本台同的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同自双方签盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；

副本份，分别报送业务主管部门、工商

行政管理局和建设银行备案。

承包方：

鉴证意见

经办人

法定代表人：

鉴证机关

委托代理人：

委托代理人：

帐号：

电挂：

签约时间年月日签约地点

年月日

有效期限至

附表一：

建设工程设计委托书

委托方委托承包方进行

设计工作。

工程设计项目表

丨工程编号丨项目名称丨建设性质丨投资丨规模

建筑层数丨结构丨设计内容

〔说明〕空格如不够用，可以另接

附表二、工程、地质勘察委托书

建设单位丨丨工程名称丨丨场地位置

丨设计单位丨丨要求提交丨丨提出任务书日期

年月曰丨

II丨勘察资料丨丨要求提交资料日期丨年月

日丨

I勘察技术III1

要求

附任务书附图丨蓝图份张

11111

11

1

高度

顺序号总图

建筑物设计地层

建结构对差异

编号

名称坪高数

筑物等级

类型丨沉降敏

感程度

建筑物基础丨主要设备说明丨地下丨备

丨形丨尺丨丨深丨）或总荷丨名丨丨丨度或情丨丨

丨丨料丨丨丨丨丨米丨丨米）丨或总荷

丨状丨寸

注丨

度丨重丨称丨状丨寸）丨料「重

〔说明〕空格如不够用，可以另接。

附表三：

建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览

表

双方协议，由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料

序号

文件和资料名称

附表四：

丨序号

质量丨提交日期

勘察或设计文件名称和内容

份数

勘察设计文件交付日期一览表

建设工程勘察设计合同（样式一）建设工程勘察合同范本I返回目录

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关

规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条

委托书

勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。

合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清。

勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为

估算设计费的20%。

3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加

4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

具体规定如下:

调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察

设计合同条例》规定执行。

《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

附表二：

工程、地质勘察委托书

设计单位丨丨要求提交丨丨提出任务书日期

III内容II要求提交资料份数I份

I要求III1

IIIII附任务书附图I蓝图份张

I顺序号I总图I建筑物I设计地I层I高度

建I结构I对差异

II编号I名称I坪高I数II筑物等级

类型I沉降敏I

IIIIIIIII感程度I

建筑物基础

主要设备说明

地下

状丨寸丨丨度丨重丨称丨状丨寸）丨料「重丨注丨

建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

双方协议，由委托方向承包方按照下表提供建设文件和

勘察设计基础资料

序号丨文件和资料名称丨份数丨提交日期