弱电施工合同-模板附清单Word文件下载.doc
《弱电施工合同-模板附清单Word文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弱电施工合同-模板附清单Word文件下载.doc（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
3、厂区内综合管网系统，厂区内监控系统、电子围栏。
（厂区内管网挖掘、布管、砌井、穿线、监控立杆、设备安装调试等）
4、机房装修（地面、墙面、机房供电、消防、防雷接地、门禁系统等。
）
5、以上系统保障前端信号正常传输至控制室。
6、本工程所有网络设备、线材、模块、配线架等网络传输配件等均有甲方采购。
乙方负责工程施工，辅材采购（详细见后附清单）
第三条、工程造价
一、经双方确定本工程总造价为¥
（大写：
）
二、如遇下列情况，本工程造价应作相应调整：
1、在施工中应甲方要求发生的设计变更（以甲方签证为依据）；
2、遇不可抗力的自然灾害及合同承包范围以外发生的费用，应签定补充协议或现场签证。
第四条、付款方法及方式
本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
一、合同签定后，甲方以书面形式通知乙方进场施工。
甲方预付乙方合同总额的20%，即¥
元整。
（大写：
）。
二、材料进场后通知甲方进行确认完好后，甲方须向乙方支付合同总金额的40%的到工程款。
即¥
元整。
）
三、工程竣工验收合格后，甲方须向乙方支付合同总金额的30%的到工程款。
元整。
）
四、合同总价剩余的10%作为质量保证金，质保期满12个月无质量问题后支付。
元整。
）
五、以上工程款项，甲方须在接到乙方书面付款节点申请后3个工作日内响应，10个工作日内按工程付款节点支付乙方工程款。
第五条、工程变更
一、如果由于甲方原因需修改或变更设计、工期等，由此产生的增加费用由甲方承担，延误的工期由甲方负责。
二、施工中如需中途停建、缓建，甲方应对在建工程商定做到合理定位，并予以确认。
第六条、工程质量及验收
一、乙方对现场操作、施工方法、措施的安全性、可靠性负完全责任。
二、工程竣工后，经甲方验收合格后，视为工程质量达标。
三、具体参照《智能建筑工程质量验收规范gb503392013》标准。
第七条、双方责任
一、甲方负责事宜
1、甲方应指派施工全权代表，加强与乙方的联系，协助做好外部条件的协调工作（如管路不通、施工用电、系统供电及与本工程相关的其它事宜等等），并及时处理有关问题。
2、甲方应在进场前对乙方做好安全、技术、施工文明交底工作，签订书面责任交接文件，监督、督促乙方安全。
若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡及财产损失）应立即采取保护措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大并及时上报相关主管部门调查事故，依据事故调查事实承担相应责任。
由乙方人员及施工所造成第三方及毗邻区域人员伤亡及财产损失与甲方无关。
3、甲方负责提供乙方施工材料的存放地（安全仓库），以便乙方施工材料的安全存放。
4、由于甲方提供的资料错误、不齐等造成的工程质量事故的损失由甲方负责。
5、乙方在工程安装调试完毕后，以书面形式通知甲方验收日期，如果甲方不能按时组织验收，应承认竣工日期，并另定日期组织验收。
6、甲方负责组织工程质量验收，并为工程的运行提供必要的条件。
二、乙方负责事宜
1、乙方应按甲方要求遵守施工现场及甲方单位的有关规章制度。
2、乙方指派专人为工程全权代表。
3、若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡及财产损失）乙方应立即采取保护措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大并及时上报相关主管部门调查事故，依据事故调查事实承担相应责任。
4、乙方应严格遵守甲方对施工中工艺、方法及质量要求。
第八条：
其它
一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
二、本合同如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本合同附件，以便共同遵守。
三、本合同条款中如有与国家法规、法令、标准、规范相抵触，应以国家标准为准。
四、合同执行中如发生纠纷，应本着实事求是的原则，相互协商解决。
如协商解决不了的，可通过当地仲裁机关仲裁或直接向当地人民法院起诉。
五、本工程合同书正本一式肆份，甲、乙双方各执正本贰份。
六、附工程报价核量清单。
甲方：
（盖章）乙方：
（盖章）
甲方负责人：
（签字）乙方负责人：
（签字）
材料费用报价清单
1、网络电话部分材料费
序号
品名
品牌
规格型号
数控
单位
单价
总价
备注
1
跳线
超五类2.0米
527
根
9
4743
2
炉子特用软管
828
5
4140
3
pvc管
直径25
2,500
米
2
5500
4
KBG镀锌金属线管
20*1.5
6,474
4.5
29133
5
KBG月弯
450
个
2250
1个=1米
6
KBG关卡吊筋
1
批
1200
7
KBG直接
500
2500
8
辅材
12800
设备合计：
62266
2、监控部分材料费
数量
VGA线
国标30米
7
条
65
455
立杆地笼
27
300
8100
3
室外防水箱
300*400
215
5805
4
立杆
3.5米
750
20250
插座
10孔
75
2025
6
镀锌金属管
直径100mm
2,000
12
24000
周界监控管
KGB25；
20
5,600
25200
厂房内监控管材
共112个点
8
光纤熔接
188
芯
15
2820
光纤跳线
36
45
1620
10
光纤尾纤
148
22
3256
93531
3、电子围栏材料费
信号线
RVVP2*1.0
2650
2.4
6360
电源线
RVV2*1.0
1.6
4240
角铁
固定设备等
62
372
膨胀螺栓
1500
1720
14192
走围界监控的管路
4、机房装修
名称
防静电地板
平米
225
246.00
55350
含材料费、人工费
机房地面防尘处理
60.00
13500
踢脚线
1500
玻璃隔断
93
580.00
53940
机房接地铜牌
6500.00
6500
机房墙面
450
32.00
14400
机柜底座
800.00
4000
人工
机房接地人工费
5000
9
桥架
300*200
100
50.00
10
电池柜承重加固
包含：
照明、机柜电源、机柜加固等
套
1000.00
6000
11
机房配电部分人工费
12000
12
机房、机柜打标设备安装
1800.00
9000
防雷接地辅材
13
电线
双色BVR6mm²
40
3.00
120
14
均压环
20*3铜带
130
15.00
1950
15
接地线
BVR16mm²
6.00
240
16
BVR50mm²
80
17
电源防雷器
V25-B+C/3+NPE
OBO
台
3600.00
7200
18
V20-C/3+NPE
2500.00
2500
19
CNS-3-D-PRC
158.00
1580
小计：
200980
5、机房配电
强电配电箱
施耐德
4950
配电箱辅材
5450
应急照明灯
125
375
安全
升级会员 