(完整版)弱电施工合同-模板附清单文档格式.doc

(完整版)弱电施工合同-模板附清单文档格式.doc

《(完整版)弱电施工合同-模板附清单文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(完整版)弱电施工合同-模板附清单文档格式.doc（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3、厂区内综合管网系统，厂区内监控系统、电子围栏。

（厂区内管网挖掘、布管、砌井、穿线、监控立杆、设备安装调试等）

4、机房装修（地面、墙面、机房供电、消防、防雷接地、门禁系统等。

）

5、以上系统保障前端信号正常传输至控制室。

6、本工程所有网络设备、线材、模块、配线架等网络传输配件等均有甲方采购。

乙方负责工程施工，辅材采购（详细见后附清单）

第三条、工程造价

一、经双方确定本工程总造价为¥

（大写：

）

二、如遇下列情况，本工程造价应作相应调整：

1、在施工中应甲方要求发生的设计变更（以甲方签证为依据）；

2、遇不可抗力的自然灾害及合同承包范围以外发生的费用，应签定补充协议或现场签证。

第四条、付款方法及方式

本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

一、合同签定后，甲方以书面形式通知乙方进场施工。

甲方预付乙方合同总额的20%，即¥

元整。

（大写：

）。

二、材料进场后通知甲方进行确认完好后，甲方须向乙方支付合同总金额的40%的到工程款。

即¥

元整。

）

三、工程竣工验收合格后，甲方须向乙方支付合同总金额的30%的到工程款。

元整。

）

四、合同总价剩余的10%作为质量保证金，质保期满12个月无质量问题后支付。

元整。

）

五、以上工程款项，甲方须在接到乙方书面付款节点申请后3个工作日内响应，10个工作日内按工程付款节点支付乙方工程款。

第五条、工程变更

一、如果由于甲方原因需修改或变更设计、工期等，由此产生的增加费用由甲方承担，延误的工期由甲方负责。

二、施工中如需中途停建、缓建，甲方应对在建工程商定做到合理定位，并予以确认。

第六条、工程质量及验收

一、乙方对现场操作、施工方法、措施的安全性、可靠性负完全责任。

二、工程竣工后，经甲方验收合格后，视为工程质量达标。

三、具体参照《智能建筑工程质量验收规范gb503392013》标准。

第七条、双方责任

一、甲方负责事宜

1、甲方应指派施工全权代表，加强与乙方的联系，协助做好外部条件的协调工作（如管路不通、施工用电、系统供电及与本工程相关的其它事宜等等），并及时处理有关问题。

2、甲方应在进场前对乙方做好安全、技术、施工文明交底工作，签订书面责任交接文件，监督、督促乙方安全。

若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡及财产损失）应立即采取保护措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大并及时上报相关主管部门调查事故，依据事故调查事实承担相应责任。

由乙方人员及施工所造成第三方及毗邻区域人员伤亡及财产损失与甲方无关。

3、甲方负责提供乙方施工材料的存放地（安全仓库），以便乙方施工材料的安全存放。

4、由于甲方提供的资料错误、不齐等造成的工程质量事故的损失由甲方负责。

5、乙方在工程安装调试完毕后，以书面形式通知甲方验收日期，如果甲方不能按时组织验收，应承认竣工日期，并另定日期组织验收。

6、甲方负责组织工程质量验收，并为工程的运行提供必要的条件。

二、乙方负责事宜

1、乙方应按甲方要求遵守施工现场及甲方单位的有关规章制度。

2、乙方指派专人为工程全权代表。

3、若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡及财产损失）乙方应立即采取保护措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大并及时上报相关主管部门调查事故，依据事故调查事实承担相应责任。

4、乙方应严格遵守甲方对施工中工艺、方法及质量要求。

第八条：

其它

一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

二、本合同如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本合同附件，以便共同遵守。

三、本合同条款中如有与国家法规、法令、标准、规范相抵触，应以国家标准为准。

四、合同执行中如发生纠纷，应本着实事求是的原则，相互协商解决。

如协商解决不了的，可通过当地仲裁机关仲裁或直接向当地人民法院起诉。

五、本工程合同书正本一式肆份，甲、乙双方各执正本贰份。

六、附工程报价核量清单。

甲方：

（盖章）乙方：

（盖章）

甲方负责人：

（签字）乙方负责人：

（签字）

材料费用报价清单

1、网络电话部分材料费

序号

品名

品牌

规格型号

数控

单位

单价

总价

备注

1

跳线

超五类2.0米

527

根

9

4743

2

炉子特用软管

828

5

4140

3

pvc管

直径25

2,500

米

2

5500

4

KBG镀锌金属线管

20*1.5

6,474

4.5

29133

5

KBG月弯

450

个

2250

1个=1米

6

KBG关卡吊筋

1

批

1200

7

KBG直接

500

2500

8

辅材

12800

设备合计：

62266

2、监控部分材料费

数量

VGA线

国标30米

7

条

65

455

立杆地笼

27

300

8100

3

室外防水箱

300*400

215

5805

4

立杆

3.5米

750

20250

插座

10孔

75

2025

6

镀锌金属管

直径100mm

2,000

12

24000

周界监控管

KGB25；

20

5,600

25200

厂房内监控管材

共112个点

8

光纤熔接

188

芯

15

2820

光纤跳线

36

45

1620

10

光纤尾纤

148

22

3256

93531

3、电子围栏材料费

信号线

RVVP2*1.0

2650

2.4

6360

电源线

RVV2*1.0

1.6

4240

角铁

固定设备等

62

372

膨胀螺栓

1500

1720

14192

走围界监控的管路

4、机房装修

名称

防静电地板

平米

225

246.00

55350

含材料费、人工费

机房地面防尘处理

60.00

13500

踢脚线

1500

玻璃隔断

93

580.00

53940

机房接地铜牌

6500.00

6500

机房墙面

450

32.00

14400

机柜底座

800.00

4000

人工

机房接地人工费

5000

9

桥架

300*200

100

50.00

10

电池柜承重加固

包含：

照明、机柜电源、机柜加固等

套

1000.00

6000

11

机房配电部分人工费

12000

12

机房、机柜打标设备安装

1800.00

9000

防雷接地辅材

13

电线

双色BVR6mm²

40

3.00

120

14

均压环

20*3铜带

130

15.00

1950

15

接地线

BVR16mm²

6.00

240

16

BVR50mm²

80

17

电源防雷器

V25-B+C/3+NPE

OBO

台

3600.00

7200

18

V20-C/3+NPE

2500.00

2500

19

CNS-3-D-PRC

158.00

1580

小计：

200980

5、机房配电

强电配电箱

施耐德

4950

配电箱辅材

5450

应急照明灯

125

375

安全