商品房装修合同.docx
《商品房装修合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商品房装修合同.docx(36页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
商品房装修合同
商品房装修合同
在人们愈发重视契约的社会中,合同出现的次数越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。
那么合同要怎么拟定?
想必这让大家都很苦恼吧,以下是整理的商品房装修合同,希望能够帮助到大家。
商品房装修合同1甲方(发包方):
身份证号码:
乙方(承包方):
身份证号码:
双方协商,订立本协议,以共同恪守。
如下:
一、工程项目:
1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。
2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊pvc板。
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途
柜(底下放鞋,上面挂衣服)。
5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通
知甲方),乙方负责施工。
三、质量标准:
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的
装修标准,双方认可。
四、施工期限:
________年____月____日至________年____月____日,如不能
按期完成,每天将处罚金五十圆。
五、工程造价:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民
币。
六、付款方式:
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。
七、其它问题:
装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。
本协议未尽事
宜,由双方协商解决。
本协议自双方签字之日起生效。
八、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有相同效应。
甲方:
乙方:
签字(盖章):
签字(盖章):
________年____月____日________年____月____日
商品房装修合同2
上诉人(原审被告):
XX置业顾问有限公司
地址:
XX市ZZ区美湖路ZZ号
法定代表人:
被上诉人(原审原告):
Z女士
地址:
XX市XX区XX街
原审被告:
XXA房地产开发有限公司
地址:
XX市XX区XX东路XX号
法定代表人:
上诉请求:
1、撤销原审判决之第
一、二项,改判驳回被上诉人的全部诉
讼请求;
2、改判由被上诉人承担本案一审及二审全部诉讼费用。
上诉人XXV置业顾问有限公司、XXA房地产开发有限公司与许
《委托购房及装修咨询合同》纠纷案件,上诉人不服原审判决之第
一、二项,特提起上诉,具体事实与理由如下:
一、上诉人已经充分履行了委托合同项下的装修咨询义务,原
首先,上诉人委托合同项下义务为提供装修咨询服务,而不是进行实际的装修施工。
其次,上诉人已经为许华提供了XX苑精装修选集。
该选集根据不同户型及各个类型的潜在客户群,分别制作了不同风格及多元功能的装修方案,该选集并附有各方案项下之图纸,可以说,上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修咨询义务。
最后,至于装修方案最终未能付诸实施,原因并不在上诉人或者同洲公司,而在许华,原因正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。
因此,上诉人已经充分履行了委托合同的装修咨询义务。
原审法院并未对上诉人充分履行装修咨询服务义务的事实予以认定,系属认定事实不清。
二、委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止,不存在单方解除的前提,原审适用法律错误,并导致了错误判决。
前已述之,上诉人充分履行装修咨询服务义务,那么,根据合同法第405条“受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬……”及合同约定,上诉人就应该依约足额相应报酬,事实上,许华也付清了相应的装修咨询报酬。
因此,委托购房及装修咨询合同已因相对方均充分履行合同义务而终止,客观上不存在委托人单方解除委托合同的前提。
反观原审判决,在认定上诉人与许华之间就装修咨询事项的委托关系的情况下,迳行根据,合同法第四百一十条“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。
因解除合同给对方造成损失的,除不可归责于该当事人的事由以外,应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求,系属适用法律错误。
总之,上诉人认为,原审认定事实、适用法律均有误。
委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止,上诉人获取报酬有充分的事实与法律依据,无需向许华退还任何款项。
请贵院支持上诉人的全部上诉请求。
此致XX市中级人民法院上诉人:
XX置业顾问有限公司(盖章)日期:
20年月日商品房装修合同3委托方(甲方)承接方(乙方)甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:
____区____街____单元____室。
二、形式结构:
____层式____室____厅____厨____卫。
三、工程项目:
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30*30瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖,要求平整。
2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
四、承包方式:
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。
五、质量标准:
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。
工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价:
材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。
七、付款方式:
为确保工程质量,暂扣500元押金,XX年4月__日至XX年7月日内无任何问题,将全额返还乙方。
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费。
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。
本协议自双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
签订日期:
商品房装修合同4建设单位(甲方):
___________________施工单位(乙方):
中山市西区xx装饰甲方有一套位于__________________的商品房,现委托乙方对该商品房进行室内装修。
该工程实行包工包料形式。
乙方按甲方的要求对该商品房的装修进行设计(附相关图纸及工程项目预算一份)。
一、工程名称:
室内装修及水电工程。
二、施工地点:
________________________________
三、工程内容及工程量:
本工程属包工包料形式。
施工项目以预算表项目为准,施工中如有漏报项目或增加项目,则按实际结算项目数量结算工程款。
四、工程总造价:
按图纸及工程项目预算表甲乙双方暂定工程总造价合计人民币约:
______________元;
大写:
________________________元正(工程款不含税金;装修工程款以最终结算数量计算。
)
五、付款方式:
甲方应于________年_____月_____日先付给乙方(工程定金)总工程款的30%___________元;
_______年_____月____日(水电基础工程验收合格后)支付总工程款的20%______________元;
________年_____月_____日(泥水工程验收合格后)支付总工程款的20%_______________元);
_______年______月____日(木工工程验收合格)支付总工程款的20%_______________元);_______年______月____(批灰工程验收合格)支付总工程款的10%______________元)。
六、施工期限:
从甲方缴交工程定金并水电开通之日起________天内完成。
如因甲方改变设计方案、工程款不到位、甲方材
料供应不及时或遇台风、暴雨、火灾等不可抗力的因素,工期顺延。
七、保修期:
保修为
年,保修期内属工程质量损坏,乙方需无偿保修。
工程完工经甲方验收合格后签定“工程移交报告和
质量保修协议”
(如属人为损坏或天然灾害问题,不在保修范围之
内)。
八、责任:
(1)因甲方修改图纸或变更施工方案而造成的工期未能按期
完成及材料、人工损失等费用由甲方负责。
若乙方在未经甲方同意下
改变施工方案,所造成的损失由乙方负责。
施工方案的变更以双方签
定的变更项目为准。
(2)甲方应提供具备施工条件的现场以及水、电源接口(水
电费用由甲方负责,施工用设备由乙方自行负责),清除影响乙方施
工的障碍物。
并负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续(费用
由甲方负责)。
(3)乙方需指定施工负责人,非经甲方同意,乙方不能频繁
撤换主要管理人员和技术人员。
并保证施工安全、及防火安全,若由
乙方原因造成的事故损失由乙方负责。
(4)如由于甲方所选购的材料导致施工质量出现问题的,所
造成的损失由甲方负责。
(5)工程未经双方验收确认,甲方不能入住,否则示为甲方验
收合格,乙方只对甲方履行保修责任。
(6)附工程的验收标准(水电、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
由双方签字后生
效,全部工程结算后自行终止。
甲方:
_______________________
乙方:
中山市西区xx
装饰工程部
签约代表:
签约代表:
联系电话:
联系电话:
签约日期:
年月日
签约日期:
年
月日
商品房装修合同5
房屋租赁合同
出租方(以下称甲方):
承租方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规,经
甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条房屋基本状况
1.甲方将自有的坐落在的住房出租给乙方做使用。
房屋建筑
面积平方米,房屋使用面积平方米。
该房屋属于多层住宅,钢筋混
凝土结构,装修完整,墙面清洁,家具、家电完好,水、电、气均已
开通。
2.出租屋内包含家具、家电价值等详见《租赁合同之附件》。
第二条租赁期限
租赁期共(个月),甲方从年月日起将出租房屋出租给乙方使用,至年月日收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以终止合同,收回房屋,由此
造成的一切法律责任及损失由乙方承担:
1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股;
2.利
用承租房进行非法活动的,损害公共利益的;
3.拖欠租金累计达30天的,赔偿违约金并且押金不退。
4.存放易燃易爆等危险品或有毒有害物品;
5.出租期间,因乙方使用不当造成房屋漏水等导致与其他住户发生纠纷。
租赁合同如因期满而终止时,如乙方到期确实无法找到房屋,甲方应当酌情延长租赁期限。
如乙方逾期不搬迁,甲方有权向人民法院起诉和申请执行,甲方因此所受损失由乙方负责赔偿。
合同期满后,如甲方仍继续出租房屋,乙方享有优先权。
第三条租金和租金交纳方式
1.甲乙双方议定月租金元,押金元,付租金方式为押一付三。
在签订本租赁合同之日乙方应支付押金和三个月租金。
2.乙方每月日前缴纳下月租金,乙方可以现金形式或转账方式支付租金。
3.乙方必须按照约定向甲方缴纳租金。
如无故拖欠租金,甲方有权向乙方每天按实欠租金1%加收滞纳金。
第四条各项费用的缴纳
1.出租期间,水、电、气、有线以及物管费(包含卫生费,污水费,垃圾费,公摊费)由乙方及时缴纳。
因乙方不按时交纳上述费用而产生的滞纳金和所造成的一切后果由乙方承担。
2.使用该房屋进行商业活动产生的其它各项费用均由乙方缴纳(其中包括乙方自已申请安装电话、宽带等设备的费用)。
第五条租赁期间房屋修缮
1.甲方将房屋交给乙方后,乙方不得破坏已装修部分及房屋架构,要保持房屋墙面、窗户、玻璃、地面、所有设施及家电、家具的完好,如有人为损坏乙方照价赔偿。
2.修缮房屋是甲方的义务。
甲方对房屋及其设备应每隔半年认真检查、修缮一次,以保障乙方居住安全和正常使用,人为破坏除外。
乙方在租赁期间导致租赁房屋的质量或房屋的内部设施损毁,则维修费由乙方负责。
3.甲方维修房屋时,乙方应积极协助配合。
第六条出租方与承租方的变更
1.如果甲方将房产所有权转移给第三方时,合同对新的房产所有者继续有效。
2.甲方出卖房屋,须在3个月前通知乙方。
在同等条件下,乙方有优先购买权。
3.乙方需要与第三人互换住房时,应事先征得甲方同意;甲方应当支持乙方的合理要求。
第七条违约责任
1.甲方未按时交付出租房屋供乙方使用的,负责偿付违约金元。
2.甲方未按时(或未按要求)修缮出租房屋的,负责偿付违约金元;如因此造成乙方人员人身受到伤害或财物受毁的,负责赔偿损失。
3.乙方逾期交付租金的,除仍应及时如数补交外,应支付违约金元。
4.乙方违反合同,擅自将承租房屋转给他人使用的,应支付违约金元;如因此造成承租房屋毁坏的,还应负责赔偿。
第八条免责条件
1.房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的’,甲乙双方互不承担责任。
2.因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。
因上述原因而终止合同的,租金按实际使用时间计算,多退少补。
第九条争议的解决方式本合同在履行中如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成时,任何一方均可以向人民法院起诉。
第十条其他约定事项本合同如有未尽事宜,一律按《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,经甲、乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十一条本合同双方签字盖章后生效。
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方签署:
乙方签署:
代表人:
身份证号:
联系电话:
联系电话:
开户银行:
银行帐号:
签订日期:
年月日租赁合同之附件一房屋交接书商品房装修合同6建设单位(甲方):
___________________施工单位(乙方):
___________________甲方有一套位于__________________的商品房,现委托乙方对该商品房进行室内装修。
该工程实行包工包料形式。
乙方按甲方的要求对该商品房的装修进行设计(附相关图纸及工程项目预算一份)。
一、工程名称:
___________________
二、施工地点:
________________________________
三、工程内容及工程量:
本工程属包工包料形式。
施工项目以预算表项目为准,施工中如有漏报项目或增加项目,则按实际结算项目数量结算工程款。
四、工程总造价:
按图纸及工程项目预算表甲乙双方暂定工程总造价合计人民币约:
______________元;
大写:
________________________元正(工程款不含税金;装修工程款以最终结算数量计算。
)
五、付款方式:
甲方应于________年_____月_____日先付给乙方(工程定金)总工程款的30%___________元;
_______年_____月____日(水电基础工程验收合格后)支付总工程款的20%______________元;
________年_____月_____日(泥水工程验收合格后)支付总工程款的20%_______________元);
_______年______月____日(木工工程验收合格)支付总工程款的20%_______________元);
_______年______月____(批灰工程验收合格)支付总工程款的10%______________元)。
六、施工期限:
从甲方缴交工程定金并水电开通之日起________天内完成。
如因甲方改变设计方案、工程款不到位、甲方材料供应不及时或遇台风、暴雨、火灾等不可抗力的因素,工期顺延。
七、保修期:
保修为年,保修期内属工程质量损坏,乙方需无偿保修。
工程完工经甲方验收合格后签定“工程移交报告和质量保修协议”
(如属人为损坏或天然灾害问题,不在保修范围之内)。
八、责任:
(1)因甲方修改图纸或变更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工损失等费用由甲方负责。
若乙方在未经甲方同意下改变施工方案,所造成的损失由乙方负责。
施工方案的变更以双方签定的变更项目为准。
(2)甲方应提供具备施工条件的现场以及水、电源接口(水电费用由甲方负责,施工用设备由乙方自行负责),清除影响乙方施工的障碍物。
并负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续(费用由甲方负责)。
(3)乙方需指定施工负责人,非经甲方同意,乙方不能频繁撤换主要管理人员和技术人员。
并保证施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故损失由乙方负责。
(4)如由于甲方所选购的材料导致施工质量出现问题的,所造成的损失由甲方负责。
(5)工程未经双方验收确认,甲方不能入住,否则示为甲方验收合格,乙方只对甲方履行保修责任。
(6)附工程的验收标准(水电、泥水、木工、批灰部份)
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
由双方签字后生
效,全部工程结算后自行终止。
甲方:
__________________________乙方:
__________________________签约代表:
______________________签约代表:
______________________联系电话:
______________________联系电话:
______________________签约日期:
______________________签约地点:
______________________商品房装修合同7XX商品房装修工程合同
(1)发包方(甲方):
_____________________身份证号码:
______________联系(通信)地址:
_______________________________________________电话:
①_______________②____________手机:
____________________承包方(乙方):
公司总部地址:
___________________________________________________
法定代表人:
_________________________电话:
____________________
法人营业执照号:
_____________________资质证号:
________________
分公司(分部)地址:
_____________________________________________
营业执照号:
_________________________电话:
____________________
负责人:
_____________职务:
_________电话:
____________________
签约代理人:
_________________________电话:
____________________
工程代表人(或项目经理):
___________电话:
____________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《湖北省合同监督条例》、建设部第110号令《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律法规,结合家装工程施工特点,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1.工程地址:
________________________________________________.
2.建筑面积:
_______________.
3.户型:
______室______厅______卫,为平层□,或错层□,或复式□,或别墅□。
(□为确定的内容,以√或×表示,下同。
)
4.承包方式:
双方商定采用下列第______种方式承包:
①乙方包工、包辅助施工材料、包全部主材□或部分主材□
(以“甲方委托乙方代购主材清单”为准)。
②乙方包工、包辅助施工材料,甲方提供主材(见甲方提供材
料明细表)。
③其他方式______________________________.
5.施工内容:
(附施工说明、施工图及工程报价单)。
6.施工日期:
________年_____月_____日至_______年____月
_____日。
7.合同金额:
(大写)______________________元。
竣工后据实
复核结算□;合同款包干□。
8.支付方式:
合同签订后,甲方按合同_____%首期预付
________元;
水电等隐蔽工程及中期验收后按合同_____%支付_________元;工程竣工验收合格后_____日内支付尾款__________元。
9.甲方向乙方支付定金、预付款、工程款及其他款项时,应要求乙方提供盖有乙方“财务专用章”的收据或发票等字据。
二、施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供
1.甲方自行设计提供施工图纸,图纸一式二份,甲乙双方各一份。
2.甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲乙双方各一份。
设计费(大写)_______________元。
(此费用由甲方支付□;此费用予以减免□)。
三、甲方工作
1.若由甲方自行设计的,开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明,并进行现场交底。
2.审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及工程报价单,双方签字认可。
3.开工前为乙方入场施工创造条件,包括搬清居室内家具、陈设,并归堆、遮盖,以不影响施工为原则。
4.提供施工所需水、电;办理施工所涉及的相关手续。
5.负责协调施工队与邻里之间的关系。
6.及时提供符合设计要求、具备合格证书、由正规厂家生产的自备材料和设备。
7.组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中期及竣工阶段的质量验收。
四、乙方工作
1.严格执行施工规范、安全操作规程、消防和环境保护等规定。
严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工,按期保质完成装修工程。
2.若由乙方设计,开工前向甲方提供双方确定的施工图纸和施
工说明,并进行现场交底。
3.施工中不得拆改建筑主体或承重结构、暖通及燃气设施,如
确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。
4.确保装修质量,尤其是水、电等隐蔽工程的质量,严防渗漏
堵塞。
装修期间和保修期