工程施工合同三.docx
《工程施工合同三.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程施工合同三.docx(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![工程施工合同三.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-3/30/d9c4ae0a-8401-409e-a209-366c8008f481/d9c4ae0a-8401-409e-a209-366c8008f4811.gif)
工程施工合同三
编号:
YB-HT-005856
工程施工合同(三)
Projectconstructioncontract(3)
甲方:
乙方:
签订日期:
年月日
精品文档/Word文档/文字可改
编订:
YunBoNetwork
工程施工合同(三)
说明:
本合同书适用于明确双方必须履行的义务和应当享有的权益,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。
合同编号:
___________
签约时间:
__________________________________
发包人(全称):
(以下简称甲方)____________
承包人(全称):
(以下简称乙方)____________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
工程施工事项协商一致,订立本施工合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:
________________________。
1.2工程地址:
________________________。
1.3工程内容:
________________________。
1.4工程做法:
________________________。
1.5承包范围:
________________________。
1.6承包方式:
乙方包工包料。
1.7进场材料:
________________________。
1.8工期:
本工程工期为天,自_______年_____月__日开工,于______年____月__日竣工。
1.9工程质量:
________________________。
第二条合同价款、付款方式及结算
2.1合同单价:
________________________。
2.2合同总价款:
______________________。
2.3付款方式及期限:
__________________。
2.4计算原则:
________________________。
第三条甲方责任
3.1甲方根据合同要求及时付款,因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。
3.2甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收。
3.3开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。
清除影响施工的障碍物。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
3.4指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
3.5负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担应费用。
3.6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应应审批手续。
3.7开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理,如以后出现损坏由乙方负责。
3.8协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作,协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第四条乙方责任
4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。
4.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
4.3严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
4.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
4.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保,成品保护费用由乙方负责。
4.7做好现场安全文明施工,否则甲方有取追究乙方责任,并按施工现场管理制度执行。
第五条关于工期的约定
5.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
5.2甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度,工期顺延。
5.3因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
5.4因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
5.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第六条工程验收
6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;
(3)竣工验收;
6.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,但由此造成停工,工期顺延。
若复验合格,甲方应承担复验费用;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担。
6.3对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。
因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按延期交付的标准支付违约金。
6.4工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。
验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,乙方应向甲方提交完整的竣工资料;
6.5双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程现场的全部安全,严把火灾关,如引起火灾全部损失由乙方承担;
6.6本工程自验收合格双方签字之日起,乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下,使用年限不应少于年,保修期限为年。
第七条违约责任。
7.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
甲方按____元/天计算,支付乙方的损失。
甲方不按合同的约定支付款,每延期一天,按付款额的0.1%支付滞纳金。
7.2由于乙方原因,逾期竣工,乙方按天/元计算,向甲方支付违约金。
第八条不可抗力
8.1由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。
导致一方不能履行合同时,不履行方应在7日内通知另一方,并在14日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。
允许延期履行、部份履行或不履行合同,免除违约责任。
第九条争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向工程所在地人民法院起诉。
第十条补充条款:
___________________________________。
甲方(盖章):
____________________乙方(盖章):
____________________
法定代表人:
____________________法定代表人:
____________________
经营地址:
______________________经营地址:
______________________
委托代理人(签字):
____________委托代理人(签字):
____________
电话:
__________________________电话:
__________________________
传真:
__________________________传真:
__________________________
开户银行:
______________________开户银行:
______________________
日期:
__________年______月____日日期:
__________年______月____日
云博网络科技有限公司
YunboNetworkTechnologyCo.,Ltd.