建筑工程练习题4083.docx
《建筑工程练习题4083.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程练习题4083.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
建筑工程练习题4083
建筑工程练习题（4083）答案见最后
简答题
1、某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。
该项目甲方于1998年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）和某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。
合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。
合同中工期为2年5个月。
因主体建筑工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：
主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。
为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。
在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。
该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。
在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。
诉称：
甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。
在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付了1400万元人民币。
特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及延期的利息。
在庭审中，被告称：
原告主体建筑工程施工质量有问题，如大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。
因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付15.2万美元，折合人民币125万元。
此项费用应由原告承担。
此外，还有其他质量问题，造成客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。
共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币。
原告辩称：
被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：
竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签字。
此外，被告代理人又向法庭呈交装饰工程公司提出的索赔15.2万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。
原告再辩称：
被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。
又指出：
如果真的存在被告所说的情况，那么被告应当根据《建设工程质量管理条例》的规定，在装饰施工前通知我方修理。
原告最后请求法庭关注：
从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。
在长达2年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。
如果在装修施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施
单选题
2、结构在规定时间内，在规定条件下完成预定功能的概率称为（）。
A.可靠性
B.可靠度
C.保证概率
D.失效概率
单选题
3、建筑结构的设计使用年限是强制性规范中要求的标准。
下列设计使用年限分类中（）条有错。
A．1类：
设计使用年限10年（临时性结构）
B．2类：
设计使用年限25年（易于替换的结构构件）
C．3类：
设计使用年限50年（普通房屋和构筑物）
D．4类：
设计使用年限100年（纪念性建筑和特别重要的建筑结构）
单选题
4、施工组织总设计的降低成本率是指（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
多选题
5、如果施工单位有（）行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
A．委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施
B．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
C．在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案
D．安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格
E．使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施
多选题
6、某工厂的设备安装工程由某机电公司负责。
为保证施工质量，机电公司对施工程序做了统一规划，并起草了施工设计草图。
工程按草图进展很顺利，按期完成设备安装工程。
设备安装完毕，为保证设备系统可正常运行，对设备进行联合调试和空负荷试运转。
试运转按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对设备空负荷试运转的通用规定以及要求进行。
试运转合格后投入使用，并做好空负荷试运转结束工作。
机械设备安装工程试运转包括（）。
A．系统的调试
B．单机空负荷试运转
C．生产前负荷试运转
D．成套设备空负荷试运转
E．负荷试运转
多选题
7、某工厂的三台工业锅炉的砌筑工程被某专业承包公司承包。
由于该工程设计要求十分严格，且具有危险性，于是承包商在锅炉砌筑前进行了工序交接，签订了工序交接证明书；制定了安全技术措施并进行了安全技术交底；组织并落实施工组织设计。
工程按设计要求顺利竣工，锅炉、烘炉、煮炉试运转完成后，报请国家特种设备安全监督管理部门核准的检测机构进行监督检验，竣工验收后在规定日期将技术资料移交给使用单位，锅炉经检验合格，无质量安全问题后，交付使用。
《特种设备安全监察条例》规定，承揽工程前应取得特种设备（）活动的资格。
A．安装
B．改造
C．维修
D．设计
E．验收
简答题
8、
（一）
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。
合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。
管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。
经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。
在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图样修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。
为此项目部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。
为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。
项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期？
简答题
9、
（一）
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。
合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。
管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。
经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。
在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图样修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。
为此项目部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。
为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。
项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期？
多选题
10、某工厂的设备安装工程由某机电公司负责。
为保证施工质量，机电公司对施工程序做了统一规划，并起草了施工设计草图。
工程按草图进展很顺利，按期完成设备安装工程。
设备安装完毕，为保证设备系统可正常运行，对设备进行联合调试和空负荷试运转。
试运转按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对设备空负荷试运转的通用规定以及要求进行。
试运转合格后投入使用，并做好空负荷试运转结束工作。
机械设备安装工程试运转包括（）。
A．系统的调试
B．单机空负荷试运转
C．生产前负荷试运转
D．成套设备空负荷试运转
E．负荷试运转
简答题
11、某民营房地产开发企业投资的商品住宅项目，总建筑面积36万m
2
。
招标人采用邀请招标方式进行施工总承包招标，共向A、B、C、D四家企业发出了招标文件，招标文件规定：
“投标保证金为150万元人民币；采用固定总价合同；招标人和中标人在中标通知书发出后30日内订立合同书，合同书订立后10日内，中标人进场施工并按合同价的10%提交履约保证金。
”开标后，投标人A、B、C、D的投标报价分别为6300万元人民币、6150万元人民币、6100万元人民币和5850万元人民币。
招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致。
随后C企业将投标报价修改为5800万元人民币。
评标委员会严格按照招标文件规定的评标标准和方法，经评审后推荐c企业作为排名第一的中标候选人。
招标人遂向C企业发出了中标通知书，中标价格为5800万元人民币。
进场施工后，C企业一直未按招标文件规定向招标人提交履约保证金。
招标人以c企业未能提交履约保证金为由单方解除了双方签订的施工总承包合同，并扣留了其投标保证金150万元人民币。
[问题]
该项目施工总承包合同是否有效简要说明理由。
简答题
12、某城市建设项目，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位，工程实施中发生了下列事件。
事件1：
桩基工程开始后，专业监理工程师发现甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要暂停桩基施工。
征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查，乙施工单位的资质条件符合要求可进行桩基施工。
事件2：
桩基施工过程中出现断桩事故，经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。
对此，原设计单位提供的事故处理方案为：
断桩清除，原位重新施工。
乙施工单位按处理方案实施。
事件3：
为进一步加强施工过程的质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。
事件4：
工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案验收并直接办理移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。
甲施工单位收到建设单位发文后将文件转发给乙施工单位。
事件5：
项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：
按建设单位要求，乙施工单位自行办理了工程档案的验收及移交。
在检查乙施工单位的工程档案时发现缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：
断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。
[问题]
1.事件1中，项目监理机构对乙施工单位资格审查的程序和内容是什么
多选题
13、在建设工程施工劳务分包合同中，由工程承包人负责办理，并支付保险费用的是（）。
A．工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
D．从事危险作业的职工
E．第三方人员生命财产
单选题
14、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（）。
A．建设单位拨付工程款
B．施工单位实施隐蔽工程
C．商品混凝土应用于基础工程
D．大型非标构件进行吊装
单选题
15、设计招标应采用（）方式进行招标。
A．公开
B．邀请
C．询价
D．方案竞选
单选题
16、下列有关荷载标准值、设计值、准永久值、荷载效应组合的叙述中，哪一种是错误的
A．荷载设计值一般大于荷载标准值
B．荷载准永久值一般小于荷载标准值（高炉邻近建筑的屋面积灰荷载除外）
C．对于承载能力极限状态，应采用荷载效应的基本组合进行设计；对于正常使用极限状态，应根据不同的设计要求，分别采用荷载的短期效应组合和长期效应组合进行设计
D．短期效应组合和长期效应组合的荷载设计值应考虑荷载分项系数
多选题
17、根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下不属于建设工程质量监督报告的是（）。
A．对地基基础和主体结构质量检查的结论
B．工程竣工验收的程序、内容和质量检验评定是否符合有关规定
C．历次抽查该工程发现的质量问题和处理情况等内容
D．根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督
E．工程质量的检验评定是否符合国家验收标准
多选题
18、因不可抗力时间导致的损失中应由发包人承担的是（）。
A．运至施工场地待安装设备的损害
B．承包人机械设备损坏及停工损失
C．工程所需清理、修复费用
D．第三方人员伤亡和财产损失
E．承包人人员伤亡
多选题
19、水利工程建设监理的主要内容是（）。
A．进行工程建设合同管理
B．进行工程建设信息管理
C．按照合同进行工程建设的投资、工期和质量控制
D．协调有关各方的工作关系
E．重点进行质量监督
简答题
20、某综合楼建筑面积3000m
2
，是一栋7层L形平面建筑，底层营业厅，2层以上为住宅。
底层层高3.5m，2层以上层高3.0m，总高21.5m，基础为混凝土灌注桩基，上部为现浇钢筋混凝土梁、板、柱的框架结构，主体结构采用C20混凝土，砖砌填充墙。
施工单位按照经监理单位批准的施工方案组织施工，于2004年8月7日完工，经竣工验收后，发现未达到质量合格标准。
问题：
1．工程达到什么条件时，方可进行竣工验收？
2．简述竣工验收的程序和组织。
3．简述工程质量验收的基本要求。
4．工程验收时质量不符合要求应如何处理？
5．单位工程验收包括哪些内容？
多选题
21、关于完税价格，下列说法正确的是（）。
A．加工贸易进口料件及制成品凡内销需补税的，要按一般进口货物的完税价格规定审定完税价格
B．租赁方式进口的留购货物，应以该同类货物进口时到岸价格作为完税价格
C．接受捐赠进口的货物如有类似货物成交价格的，应按该类似货物成交价格作为完税价
D．出口的货物一般以境外买方向卖方实付或应付的货价为基础确定完税价格
E．工业设施．机械设备类货物进口后发生的基建、安装、调试、技术指导等费用，如能与该货物实付价格区分，不得列入完税价格
多选题
22、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），属于承包人工作的有（）。
A．负责编制施工组织设计
B．科学安排作业计划
C．组织编制年、季、月施工计划
D．负责工程测量定位
E．负责与监理、设计及有关部门联系
多选题
23、下列选项中，属于建设工程部门规章的有（）。
A．《工程监理企业资质管理规定》
B．《注册监理工程师管理规定》
C．《建设工程监理范围和规模标准规定》
D．《建设工程质量管理条例》
E．《建筑工程施工许可管理办法》
简答题
24、一、注意事项 1．《申论》考试，与传统作文考试不同，是对分析材料的能力、表达能力的考试。
2．作答参考时限：
阅读资料40分钟，作答110分钟。
3．仔细阅读给定的资料，按照后面提出的“申论要求”依次作答。
二、资料 经专家鉴定，贵州全省共有病险水库918座，其中，中型22座、小
（一）型209座、小
（二）型687座，占现有水库总数的47.8%。
每年因此影响农田灌溉近10万公顷，直接经济损失上亿元。
众多的病险水库凸现水利管理体制“软肋”。
大批病险水库不仅没有发挥应有效益，在汛期还时刻威胁着下游人民群众生命财产安全。
贵州省水利厅副厅长涂集说，由于受特殊地形、地质条件限制，水库工程规模小、投资大，且大部分水库都建于五六十年代，其坝体建设质量较差，设计洪水标准偏低，年久失修老化严重，这些水库库小坝高，大多位于城镇或村寨上游，一旦溃决失事，将对水库下游造成严重灾害。
目前仍有许多水库带病运行，即使是已除险加固的水库，也大多没有经过高洪水位的考验，这给防汛工作带来不利影响。
新中国成立以来，贵州兴建了一大批水利工程，初步建成了防洪、灌溉、供水、发电、排涝等水利工程体系，为全省经济社会发展提供了有力的水资源利用和防洪安全保障。
但是，水利工程管理中存在的管理体制不顺、职能不清、权责不明，管理单位事企不分、机制不活、管理粗放，运行管理和维修养护经费不足，水价偏低等问题导致了大量水利工程老化失修，积病成险，效益衰减，严重影响了水利工程的安全运行，影响了经济的发展。
贵州省水利厅水管局局长杨春友指出水利部门的调查显示，贵州水利工程管理中存在的问题主要表现在几个方面：
重建轻管，重用轻管现象普遍存在，供水水价偏低。
大量公益性水利工程维修、养护、运行管理经费严重不足。
据普查，全省现有554个小
（一）以上水管单位中，全额拨款54个，定额拨款5个，差额拨款56个，自收自支（无拨款）388个。
8个中型和43个堤防管理单位现尚无拨款。
全省由财政负担的水管单位目前仅有115个，仅占全部水管单位的20.76%，无拨款的水管单位439个，占79.24%。
水利工程维修养护资金缺口大。
按照国家水利部拟定的维修养护定额标准测算，全省近7000处小
（二）型以上的蓄、引、提水利工程，每年约需1.4亿多元维修养护资金，然而，由于财力有限，各级财政投入水利工程的维修养护经费甚少，与实际所需差距较大。
水管单位内部机构和岗位设置不科学，素质偏低，专业人员严重短缺。
据统计，全省水管单位具有高、中级职称的技术人员仅占职工总数的1.43%，技术力量薄弱。
贵州水利工程多处偏僻山区，工作条件差，效益差，基本生活无保障，人员外流十分严重。
水管单位入不敷出。
2002年全省小
（一）型以上国有水管单位经营收入6009.99万元，支出7430.44万元，收支结余为负1420.45万元，多数工程未提折旧费，实际亏损超过3000万元，95%的水管单位人不敷出，无法进行简单再生产，水管单位该拿的钱没处拿，该收的钱没有收或无法收。
据调查，有的水管单位职工最高月工资仅250元，最低月工资仅有80元，远不及最低生活保障的一半。
水管单位社会保障程度低，职工福利待遇差。
80%的水管单位无力为职工缴纳养老保险，80%的职工未参加社会保险，导致人员流失，职工整体素质偏低，工程管理水平不高，部分工程无人管护或临时聘请当地农民看管，许多农田水利基础设施损毁严重，已严重影响了工程的正常运行。
据介绍，建国以来，贵州共建成各类水利工程8.9万余处，水利工程每年为全省工农业生产和城乡人民生活供水60多亿立方米，有效灌溉农田67万公顷。
从政府制定政策的角度，就材料所反映的问题提出对策建议。
要求：
有针对性，有条理，切实可行。
字数不超过350字。
多选题
25、某机电公司承包某工厂的大型工业锅炉砌筑工程。
由于工程要求十分严格，机电公司在施工前编制施工设计方案并办理工序交接手续，在验收合格办理了工序交接证明书；制定了安全技术措施，明确《工业炉砌筑工程及验收规范》关于安全保护措施，确保工作人员能正确使用安全防护用品；制定了防止污染、保护环境的措施。
砌筑施工安全技术及劳动保护内容中，砌筑安全检查的形式有（）。
A．普通检查
B．特殊检查
C．专业检查
D．季节性检查
E．年度检查
多选题
26、某工厂的设备安装工程由某机电公司负责。
为保证施工质量，机电公司对施工程序做了统一规划，并起草了施工设计草图。
工程按草图进展很顺利，按期完成设备安装工程。
设备安装完毕，为保证设备系统可正常运行，对设备进行联合调试和空负荷试运转。
试运转按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对设备空负荷试运转的通用规定以及要求进行。
试运转合格后投入使用，并做好空负荷试运转结束工作。
机械设备安装工程试运转包括（）。
A．系统的调试
B．单机空负荷试运转
C．生产前负荷试运转
D．成套设备空负荷试运转
E．负荷试运转
多选题
27、一个准确的施工计划对合同涉及的有关各方都有重要作用，主要表现在（）。
A．要求承包商按计划施工
B．监理工程师应按施工计划做好保证工作顺利进行的协调管理工作
C．制定业主是否延误移交施工现场、送发图纸
D．表明制造和现场进展情况
E．对施工进度计划进行修订
单选题
28、进行建设项目安全验收评价时，依据的主要文件是项目的（）。
A．建议书
B．可行性研究报告
C．初步设计和变更设计
D．消防验收报告
单选题
29、建筑______是一项综合技术性很强的系统工程，它涉及防水设计的技巧、防水材料质量、施工技术的高低和防水工程全过程的管理水平等。
A．防水措施
B．防水技术
C．防水工程
D．防水使用
简答题
30、一、注意事项 1．《申论》考试，与传统作文考试不同，是对分析材料的能力、表达能力的考试。
2．作答参考时限：
阅读资料40分钟，作答110分钟。
3．仔细阅读给定的资料，按照后面提出的“申论要求”依次作答。
二、资料 经专家鉴定，贵州全省共有病险水库918座，其中，中型22座、小
（一）型209座、小
（二）型687座，占现有水库总数的47.8%。
每年因此影响农田灌溉近10万公顷，直接经济损失上亿元。
众多的病险水库凸现水利管理体制“软肋”。
大批病险水库不仅没有发挥应有效益，在汛期还时刻威胁着下游人民群众生命财产安全。
贵州省水利厅副厅长涂集说，由于受特殊地形、地质条件限制，水库工程规模小、投资大，且大部分水库都建于五六十年代，其坝体建设质量较差，设计洪水标准偏低，年久失修老化严重，这些水库库小坝高，大多位于城镇或村寨上游，一旦溃决失事，将对水库下游造成严重灾害。
目前仍有许多水库带病运行，即使是已除险加固的水库，也大多没有经过高洪水位的考验，这给防汛工作带来不利影响。
新中国成立以来，贵州兴建了一大批水利工程，初步建成了防洪、灌溉、供水、发电、排涝等水利工程体系，为全省经济社会发展提供了有力的水资源利用和防洪安全保障。
但是，水利工程管理中存在的管理体制不顺、职能不清、权责不明，管理单位事企不分、机制不活、管理粗放，运行管理和维修养护经费不足，水价偏低等问题导致了大量水利工程老化失修，积病成险，效益衰减，严重影响了水利工程的安全运行，影响了经济的发展。
贵州省水利厅水管局局长杨春友指出水利部门的调查显示，贵州水利工程管理中存在的问题主要表现在几个方面：
重建轻管，重用轻管现象普遍存在，供水水价偏低。
大量公益性水利工程维修、养护、运行管理经费严重不足。
据普查，全省现有554个小
（一）以上水管单位中，全额拨款54个，定额拨款5个，差额拨款56个，自收自支（无拨款）388个。
8个中型和43个堤防管理单位现尚无拨款。
全省由财政负担的水管单位目前仅有115个，仅占全部水管单位的20.76%，无拨款的水管单位439个，占79.24%。
水利工程维修养护资金缺口大。
按照国家水利部拟定的维修养护定额标准测算，全省近7000处小
（二）型以上的蓄、引、提水利工程，每年约需1.4亿多元维修养护资金，然而，由于财力有限，各级财政投入水利工程的维修养护经费甚少，与实际所需差距较大。
水管单位内部机构和岗位设置不科学，素质偏低，专业人员严重短缺。
据统计，全省水管单位具有高、中级职称的技术人员仅占职工总数的1.43%，技术力量薄弱。
贵州水利工程多处偏僻山区，工作条件差，效益差，基本生活无保障，人员外流十分严重。
水管单位入不敷出。
2002年全省小
（一）型以上国有水管单位经营收入6009.99万元，支出7430.44万元，收支结余为负1420.45万元，多数工程未提折旧费，实际亏损超
升级会员 