监理工作制度及廉洁自律措施1.docx

监理工作制度及廉洁自律措施1.docx

《监理工作制度及廉洁自律措施1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工作制度及廉洁自律措施1.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

监理工作制度及廉洁自律措施1

监理工作制度及廉洁自律措施

一、监理工作制度

（一）施工图会审制度

1、项目监理部收到建设单位发来的完整施工图纸后，即应组织施工图熟悉和会审工作，并在设计交底前完成。

2、职责分工

（1）总监理工程师：

负责组织各专业监理工程师、监理员熟悉施工图纸及说明，介绍所监工程情况，提出审图工作计划和要求，检查审图的进展，组织会审会议，确定需设计单位解决的问题。

（2）总监代表：

协助总监理工程师组织施工图会审工作。

具体负责本专业施工图的审查，并提出审图报告；负责汇总各专业监理工程师的审图记录，提供会审的内容参加图纸会审会议。

（3）各专业监理工程师：

负责本专业施工图的审查并提出审图报告，参加图纸会审会议，研讨提出的问题和各专业之间在施工图上的矛盾。

3、施工图会审的主要内容：

（1）施工图应齐全，对照目录中的图号查对图纸。

（2）施工图图签中，涉及设计单位的设计、制图、审核、主管等人员签字齐全，法人公章齐全。

（3）施工图必须经市有资格的审图单位签章。

（4）施工图中指定使用的规范、规程、标准、图集是否现行有效。

（5）各专业设计应符合各专业设计规范的规定，应符合现行政策、法令、法规对环保、消防、人防等要求。

（6）结构施工图中所采用的各种参数与勘察单位提供的该工程地质、水文地质勘察报告是否相符。

（7）施工图中所采用的材料、构配件、设备是否符合现行规范、规程规定的要求，是否采用了已明令禁止或淘汰的产品。

（8）施工图规定的施工工艺是否符合现行规范、规程的规定，是否合理，符合实际，是否存在不便施工，不便保证工程质量和安全之处？

（9）施工图中有无遗漏、差错或相互矛盾之处，各部位尺寸、标高、位置。

（10）施工图中所采用的新材料、新技术、新工艺有无主管部门的鉴定和确认批准文件。

（11）施工图中各种管线出入口的位置和标高与市政工程的状况有无差错。

4、施工图审查出的问题，各专业监理工程师应提出审图报告，经总监理工程师（代表）汇总并召集监理部图纸会审会议进行研讨，确定需提交建设单位解决的问题和合理化建议，形成文字，以工作联系单形式报送建设单位，转设计单位，为设计交底做好准备。

5.项目监理部应督促施工承包单位组织图纸会审，并将会审提出的问题报项目监理部，经项目监理部审阅后，书面报建设单位。

（二）审查施工组织设计、专项施工方案制度

1.项目监理部审查施工组织设计的职责分工

（1）总监理工程师：

负责组织总监代表，各专业监理工程师，在约定的时间内对施工组织设计审查，并签字批准。

（2）总监代表：

协助总监理工程师组织审核施工组织设计，负责审核本专业的内容，并收集汇总各专业监理工程师的审核意见，必要时组织研讨，为总监签批提供内容。

（3）各专业监理工程师负责审查本专业的内容，并提出审查意见。

2.审查施工组织设计的依据：

（1）有关工程建设的法律、法规；

（2）建设工程施工合同；

（3）地质勘查报告；已审查的设计文件；

（4）各专业工程施工质量验收规范及工程建设强制性标准。

3.审查施工组织设计的主要内容

（1）编审程序应符合相关规定；

（2）施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；

（3）资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划应满足工程施工需要；

（4）安全技术措施应符合工程建设强制性标准；

（5）施工总平面布置应科学合理。

4.审查专项施工方案的主要内容：

（1）编审程序应符合相关规定；

（2）安全技术措施应符合工程建设强制性标准；

（3）工程质量保证措施应符合有关标准。

5.监理审查施工组织设计的过程

（1）施工单位编制的施工组织设计报监理部时，需填报《工程技术文件报审表》

（2）各专业监理工程师对技术措施是否符合相应规范，规程和强制性标准提出审查意见。

（3）总监理工程师（代表）汇总后，并认真审阅施工组织设计全文，提出审查意见，签发建设单位和施工单位。

（4）重大的或特殊工程的施工组织设计经总监理工程师审查签署意见后报公司总工程师核准再由监理部总监理工程师签发。

6.审查专项施工方案应注意以下内容

（1）专项施工方案由施工单位编制，经项目经理部技术负责人签字批准后，填写《工程技术文件报审表》报监理部。

（2）总监理工程师（总监代表）组织相关专业的监理工程师进行审查，提出审核结论，由总监理工程师签字批准。

（3）专项施工方案所采取的施工方法，材料选用，技术质量标准，安全施工措施，应符合设计施工质量验收规范、规程和标准特别是强制性标准的规定。

（4）某些分项工程专项施工方案按规定应附计算书，专家认证，新技术、新材料、新工艺的技术鉴定书等,应经承包单位总工程师或技术管理部门审批。

（三）查验施工测量放线成果制度

1.专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工测量成果及保护措施，签署意见。

2.项目监理机构检查施工单位如下内容：

（1）施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；

（2）施工平面控制网，高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施；

（3）施工控制成果报验表应符合辽标的规定；

（4）专业监理工程师对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。

3.专业监理复验各工序施工前，承包单位报送的施工测量放线成果。

（四）施工监理交底制度

1.施工监理交底

（1）施工监理交底是由总监理工程师主持，中心内容贯彻项目监理规划。

（2）参加人员：

总包单位项目经理及项目部有关职能人员、分包单位主要负责人、项目监理部全体监理人员，邀请建设单位驻现场代表参加。

2.施工监理交底内容

依据《监理合同》明确监理单位的权利、义务和责任。

（1）选择工程分包单位的认可权。

（2）审查施工组织设计和专项施工方案。

（3）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（4）征得当事委托人同意，有权发布开工令、停工令、复工令，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（5）工程上使用的材料和施工质量的检验权。

对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用，对于不符合规范和质量标准的工序、分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位整改、返工。

（6）工程施工进度的检查、监督权，工程实际竣工日期的签认权。

（7）在施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付审核、签认权，竣工结算工程款的复核确认权和否定权。

（8）对工作不力的施工单位工作人员，建议施工单位调换。

（9）完成监理合同中标准条件及专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

并定期按合同约定向委托人报告监理工作。

（10）在履行监理合同义务期间，应运用合理的技能，认真勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正地维护各方面的合法权益。

3.施工监理的主要依据

（1）国家和项目所在地政府发布的有关工程建设、建设工程监理的法律、法规和政策。

（2）国家和项目所在地政府发布的有关工程建设的规范、规程、工程建设强制性标准的规定。

（3）建设工程委托监理合同、建设工程施工合同等。

（4）地质勘察报告及设计文件。

4.施工监理工作目标

（1）工程质量目标：

工程质量符合设计、工程施工质量验收规范、工程建设强制性标准的规定及施工合同约定的工程质量标准。

（1）工程进度目标：

按施工合同规定的工期目标。

（2）工程造价目标：

以建设单位与承包单位签订的施工合同中的合同价款及有关文字约定为造价控制的依据，按项目所在地政府现行的建设工程造价结算有关规定文件审核工程结算。

（3）安全管理：

履行建设工程监理安全生产管理法定职责。

5.监理管理的基本内容和方法。

详见监理规划中的监理工作制度的表述。

6.施工阶段的监理工作和主要内容。

（1）工程质量控制

（2）工程进度控制

（3）工程造价控制

（4）施工合同管理和信息管理

（5）对工程建设相关方的关系协调

（6）履行建设工程监理安全生产管理的法定职责

7.根据监理规范及公司有关制度和管理程序及时限提出要求：

（1）施工组织设计（施工方案）审核。

（2）对分包单位资格审核。

（3）工程变更管理。

（4）建设材料、构配件及设备验收管理。

（5）工程隐检、预检、检验批、分项工程、分部工程验收。

（6）施工现场监理例会及专题会议。

（7）单位工程竣工预验收管理。

（8）监理规程中表格使用、填写审批。

（9）介绍项目监理部的成员、分工及职责。

（五）核查开工条件制度

总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，同时具备以下条件的，由总监理工程师签署审查意见，报建设单位批准后，总监理工程师签发开工令：

1、设计交底和图纸会审已完成；

2、施工组织设计已由总监理工程师签认； 

3、施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实； 

4、进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

（六）工程进度控制管理制度

1、项目监理机构审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位。

施工进度计划审查的基本内容：

（1）施工进度计划应符合施工合同中工期的约定； 

（2）施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批动用或配套动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求； 

（3）施工顺序的安排应符合施工工艺要求；

（4）施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；

（5）施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件（资金、施工图纸、施工场地、物资等）。

2、专业监理工程师在检查进度计划实施情况时应做好记录，如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知，要求施工单位采取调整措施，确保进度计划的实施。

3、由于施工单位原因导致实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应签发监理通知，要求施工单位采取补救措施，调整进度计划，并向建设单位报告工期延误风险。

4、进度控制的方法和措施

（1）工程进度控制的主要方法是通过项目监理规划、控制和协调。

确定项目进度总目标和分目标，设置进度控制点；发现偏差，及时采取措施进行纠正；

（2）进度控制措施；措施包括组织措施、技术措施、合同经济措施等。

（七）工程质量控制管理制度

1、总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后予以签认。

2、 分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审核意见后，由总监理工程师签发。

3.专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认。

4、专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。

检查、复核的内容：

5、专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。

6、专业监理工程师应检查施工单位的试验室。

7、项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件，并按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。

 对已进场经检验不合格的工程材料、设备、构配件，项目监理机构应要求施工单位限期将其撤出施工现场。

8、专业监理工程师应要求施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。

9、 监理人员应对施工过程进行巡视，并对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，填写旁站记录。

10、专业监理工程师应根据施工单位报验的检验批、隐蔽工程、分项工程进行验收，提出验收意见。

总监理工程师应组织监理人员对施工单位报验的分部工程进行验收，签署验收意见。

 对验收不合格的检验批、隐蔽工程、分项工程和分部工程，项目监理机构应拒绝签认，并严禁施工单位进行下一道工序施工。

11、项目监理机构发现施工存在质量问题的，应及时签发监理通知，要求施工单位整改。

整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

12、对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。

13、项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。

存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签发单位工程竣工验收报审表。

14、 工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

15、 项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，督促施工单位及时整改。

工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。

（八）工程造价控制管理制度

1、项目监理机构应按下列程序进行工程计量和付款签证：

（1）专业监理工程师审查施工单位提交的工程款支付申请； 

（2）专业监理工程师进行工程计量，对工程款支付申请提出审查意见； 

（3）总监理工程师签发工程款支付证书，并报建设单位。

2、验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位，项目监理机构不进行工程计量。

3、项目监理机构应对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单位报告。

（九）施工合同争议的处理 

1、项目监理机构接到处理施工合同争议要求后应进行以下工作：

（1）了解合同争议情况；     

（2）及时与合同争议双方进行磋商；    

（3）提出处理方案后，由总监理工程师进行协调； 

（4）当双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同争议的意见。

2、项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施工合同约定的暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方继续履行合同。

3、在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构可按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。

（十）工程变更、索赔处理管理制度 

1、工程变更、索赔处理原则：

（1）项目监理机构应依据合同的约定进行施工合同管理，处理工程变更、索赔及施工合同争议等事宜。

（2）施工合同终止时，项目监理机构应协助建设单位按施工合同约定处理施工合同终止的有关事宜。

（3）项目监理机构处理工程变更应符合下列要求：

a.项目监理机构处理工程变更应取得建设单位授权； 

b.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据。

工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。

2、工程变更的处理 

项目监理机构应按下列程序处理施工单位提出的工程变更：

（1）总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。

（2）对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。

必要时，项目监理机构应组织建设、设计、施工等单位召开专题会议，论证工程设计文件的修改方案。

（3）总监理工程师根据实际情况、工程变更文件和其他有关资料，在专业监理工程师对下列内容进行分析的基础上，对工程变更费用及工期影响作出评估：

a.工程变更引起的增减工程量； 

b.工程变更引起的费用变化；

c.工程变更对工期的影响。

（4）总监理工程师会同建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。

（5）项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。

（6）项目监理机构应在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款。

（7）项目监理机构应督促施工单位按照会签后的工程变更单组织施工。

（8）项目监理机构应对建设单位要求的工程变更提出评估意见。

3、费用索赔的处理 

（1）项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据。

（2）项目监理机构处理费用索赔主要依据：

 a.法律法规；  

 b.勘察设计文件、施工合同文件；

 c.工程建设标准；

 d.索赔事件的证据。

（3）项目监理机构处理施工单位费用索赔程序：

a.受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书；  

b.收集与索赔有关的资料；

c.受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔报审表； 

d.审查费用索赔报审表。

需要施工单位进一步提交详细资料的，应在施工合同约定的期限内发出通知； 

e.与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。

（4）项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列三个条件：

a.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔；

b.索赔事件是因非施工单位原因造成，不可抗力除外；

c.索赔事件造成施工单位直接经济损失。

（5）当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构应提出费用索赔和工程延期的综合处理意见，并与建设单位和施工单位协商。

（6）因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔的，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。

（十一）工程延期及工期延误处理管理制度 

1、施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。

2、当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。

当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位。

3、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前，均应与建设单位和施工单位协商。

4、项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件：

（1）施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；  

（2）因非施工单位原因造成施工进度滞后； 

（3）施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。

5、施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。

6、发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。

（十二）监理的组织与协调管理制度

1.监理协调有效的标准是：

（1）问题得到解决；

（2）占用的物质和时间资源最少；

（3）各方的关系融洽，能得到认同或共识。

2.与建设单位（业主）的协调

（1）首先要理解建设工程总目标、理解建设单位的意图，尊重建设单位，服务业主。

（2）加强与建设单位及其驻施工现场代表的联系，听取对监理工作的意见；在召开监理例会或专题会议之前，先与建设单位驻施工现场代表进行沟通、研究与协调。

（3）必要时，总监与建设单位领导及其驻施工现场代表及时开碰头会，沟通各方面情况，并作出共同部署。

3.与承包单位的协调

（1）用坚持原则，实事求是、按规办事，讲究科学的态度来处理协调工作。

（2）监理在施工阶段协调工作的主要内容：

a.与承包单位项目经理关系的协调。

b.进度问题的协调。

由于影响进度的因素错综复杂，因而进度问题的协调工作也十分复杂，沟通人员、主要施工材料、设备方面存在问题。

c.质量问题的协调。

在质量控制方面应坚持监理工程师质量签字认可制度。

d.当承包单位发生有违规、违约行为时，监理人员除了立即制止外，并应依据合同和权限，采取监理指令的方法通知承包单位限期整改，避免造成严重后果，处理困难。

4.监理组织协调的方法

（1）会议协调法：

包括第一次工地会议，监理交底会、监理例会、专题会议等。

（2）交谈协调法：

主要采用小范围面对面的交谈。

（3）书面协调法：

当会议或者交谈不方便或不适宜时，就可采用书面协调的方法。

书面协调方法的特点是具有合同效力，可以追溯。

（十三）监理文件资料及归档-管理制度

1、项目监理机构应建立完善监理文件资料管理制度，由总监理工程师负责并指定专人管理监理文件资料。

2、项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。

3、项目监理机构应采用计算机技术进行监理文件资料管理，实现监理文件资料管理的科学化、程序化、规范化。

4、监理文件资料内容 

（1）勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件； 

（2）监理规划、监理实施细则； 

（3）设计交底和图纸会审会议纪要； 

（4）施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案、施工进度计划报审文件资料； 

（5）分包单位资格报审文件资料；

（6）施工控制测量成果报验文件资料； 

（7）总监理工程师任命书、开工令、工程暂停令、复工令、开工/复工报审文件资料； 

（8）工程材料、设备、构配件报验文件资料；

（9）见证取样和平行检验文件资料； 

（10）工程质量检查报验资料及工程有关验收资料； 

（11）工程变更、费用索赔及工程延期文件资料；

（12）工程计量、工程款支付文件资料；

（13）监理通知、工作联系单； 

（14）第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要；

（15）监理月报、监理日志、旁站记录； 

（16）工程质量/生产安全事故处理文件资料；

（17）工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料；

（18）监理工作总结。

5、监理文件资料归档 

（1）项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，按辽宁省及鞍山档案馆规定组卷，形成监理档案。

（2）工程监理单位向有关部门移交监理档案。

（十四）监理会议制度  

1 项目监理人员应坚持必要的监理会议制度，以确保与各方进行有效地沟通和协调，及时处理和解决相关的问题。

2 监理过程中必要的会议：

（1）第一次工地会议。

（2）工地监理例会。

（3）专题工地会议。

（4）监理部内部工作会议等。

3 第一次工地会议 

（1）工程项目开工前，建设单位应主持召开第一次工地会议。

（2）承包单位项目经理及有关职能人员、分包单位主要负责人。

（3）项目监理机构工程全体监理人员。

4 第一次工地会议内容 

（1）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

（2）建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。

（3）建设单位介绍工程开工准备情况。

（4）承包单位介绍施工准备情况。

（5）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。

（6）总监理工程师根据监理规划的主要内容以及工作程序进行监理交底。

（7）研究确定各方在施工过程中参加工地监理例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

（8）项目监理部负责起草第一次工地会议纪要，各方会议代表应对会议纪要进行会签。

5 工地监理例会   

根据第一次工地会议所确定的要求，总监理工程师应按规定的时间、地点、主持召开工地监理例会，及时沟通和解决施工过程中各方提出的或出现的各种问题。

（1）检查上次例会议定是想的落实情况，分析未完成事项的原因。

（2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。

a.进度计划是否符合计划周期的规定。

b.总承包、分承包单位分别编制的各单项工程进度计划之间是否相协调。

c.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。

d.劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素供应计划是否能确保证施工进度计划的需要，供应是否均衡。

e.对