建设部(版本)建设工程设计合同.doc

1、GF-2000-0209 建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）工 程 名 称： 天津塘沽区实达汽配城 二期工程工 程 地 点： 塘沽区合 同 编 号： (由设计人编填)设计证书等级： 甲级发 包 人： 天津市国英置业有限公司设 计 人： 天津滨海规划建筑设计有限公司签 订 日 期： 2010-12 发包人： 天津市国英置业有限公司 设计人： 天津滨海规划建筑设计有限公司发包人委托设计人承担 天津塘沽区实达汽配城 二期工程 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。此合同为发包人与设计人2010-12-12签订合同的补充合同，甲乙双方按补充合同执行。第一条本合同依据下列文件签订：1. 1中

2、华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。1. 2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1. 3 建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图1商铺714803.8972058.352商铺11773.9611609.40合计83667.75说明按建筑面积每平方米15元计算设计费用，建筑面积按设计的正式施工图为准。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1电子版详规图1

3、2规划意见书13拨地定桩书14地勘报告15一期工程管网图16设计任务书1第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1施工图8提供一份电子版第五条本合同设计收费估算为 83667.75 元人民币。 设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额(元) 付费时间(由交付设计文件所决定) 第一次付费20%定金16733.55本合同签订后三日内第二次付费20%16733.55方案设计完成后三日内第三次付费50%41833.86施工图交付后三日内第四次付费10%8366.78工程竣工验收后7日内说明：1. 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2. 实际

4、设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充议。3：乙方保证做到优化设计4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6. 1 发包人责任：6. 1. 1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6. 1. 2 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果

5、设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6. 1. 3 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活等方便条件。6. 1. 4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6. 2 设计人责任：6. 2. 1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.

6、2. 2 设计人采用的主要技术标准是：国家级地方规范标准。6. 2. 3 本工程设计合理使用年限为 25 年。6. 2. 4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6. 2. 5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。6. 2. 6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况

7、并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7. 1 在合同履行期间，因非设计人原因发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7. 2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。（若因设计人原因造成工程损失价值30%，则设计人要免收这部分的设计费，以次类推）损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支

8、付赔偿金，赔偿金最高限额由双方商定为实际损失部分设计费。7. 3 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7. 4 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8. 1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人有义务到施工现场解决施工图问题。8. 2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8. 3 本工程设计资料及文件中，建筑材料

9、、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8. 4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8. 5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8. 6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8. 7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 当地 仲裁委

10、员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8. 8 本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。8. 9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8. 10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8. 11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8. 12 其它约定事项：发包人名称： 设计人名称：（盖章） （盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所： 住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真： 传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见： （盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期： 年月日附件：工程勘察设计廉政责任书工程项目名称：天津塘沽区实达汽贸城二期工程工程项目地址：塘沽区建设单位（甲方）：天津市国英置业有限公司 勘察设计单位（乙方）：天津滨海规划建筑设计有限公司为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各