自有工程投标资质审查文件.docx

1、自有工程投标资质审查文件 （项目名称）投 标 文 件 投标人： 年 月 日 一、投标函序号名称约定内容备注1投标报价 元 让利后总价2让利率 %不设限3施工总工期 日历天少于210日历天4工程质量合格以上5履约保证金（元）不低于150万元5付款方式 根据招标书6开工预付款 自行考虑7保修期按保修书内容8 保修金扣留的百分比不低于5%9 误期违约金额（元） 元/天不低于10000元10提前工期奖（元） 元/天不高于5000元11分包项目配合费0%-5%12签证人工费不高于150元13文明施工费按政策不高于12元/平方14投标报价是否考虑了全部风险系数需承担政策、市场风险 注：投标人投标时填入相应

2、内容作承诺之用，应依据合同条款结合自己实力填写；或按照上述格式进行承诺。 投 标 人： 日 期： 年 月 日 二、投标人身份证明姓名： 家庭住址： 电话： 附：身份证复印件 投标人： （ 签字） 年 月 日 三、 工程建设廉政承诺书 本投标人如中标 工程，现就工程招标期间及中标后施工中的廉政要求作如下保证：1、严格遵守国家有关法律法规及廉政规定。2、严格执行合同文件，自觉按合同办事。3、业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不损害招标人的利益，不违反工程招投标、建设管理的各种规章制度，在投标过程中不互相串通、结盟，或以任何方式影响其它投标人参与

3、正当投标。4、建立健全各项廉政制度，积极开展廉政教育，在建设工程施工场地设立廉政公示牌，公示内容包括廉政责任人、廉政保证有关条款及廉政标语（打造廉洁工程、确保工程质量；规范高效、清正廉洁；拒腐倡廉、诚信透明）、廉政监督单位、廉政举报电话等。5、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。6、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员报销应由参与招标、评招工作的有关人员、建设单位及其工作人员支付的任何费用。7、不以任何理由安排参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。8、不为参与招标、评标工

4、作的有关人员、建设单位及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。9、不为建设单位工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。10、不安排建设单位工作人员的配偶子女从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。11、其它需要保证的事项。上述廉政保证期限为本廉政保证书签订之日起至建设工程项目竣工验收后止。本投标人愿就上述廉政保证接受招投标监督小组的监督检查，如本人及其工作人员违反本保证规定的，按管理权限，接受经济及法律的处理。 保证人： 年 月 日4、报价清单 1、工程项目投标总价表工程名称： 工程序号单项工程名称报价（万元）1 2 总报

5、价总报价（大写）： 投标人：2、 单项工程费汇总表工程名称： 工程序号单位工程名称报价（万元）11.11.21.31.41.522.12.22.32.42.53总报价总报价（大写）： 投标人： 3、 主要材料（设备）价格表工程名称： 序号编号材料、设备名称 品牌单位 单价（元）备注注：1、根据招标人材料确认单要求填写。2、不在确认单范围由投标人自报品牌。投标人: 五、安全生产、文明施工、环境保护措施项目一览表序号措施项目名称单位数量单价 合价备注一安全生产（一）安全防护1安全网m2垂直外立面2防护栏杆m防护长度3防护门m24防护棚m2防护面积5断头路阻挡墙m36安全隔离网m2爆破工程7其他（二

6、）高处作业1临边防护栏杆m防护长度2高压线安全措施元3起重设备防护措施元4外用电梯防护措施元5其他（三）深基坑（槽）1护栏m2临边围护m3上下专用通道m2含安全爬梯序号措施项目名称单位数量单价合价备注4基坑支护变形监测元5其他（四）外架1密目网m22水平隔离封闭设施m3其他（五）井架1防护棚m22架体围护m23对讲机套4其他（六）消防器材、设施1灭火器只2消防水泵台3水枪、水带套4消防箱只5消防立管m6危险品仓库搭建m27单独供电系统元8防雷设施元9其他序号措施项目名称单位数量单价合价备注（七）特殊工程安全措施1特殊作业防护用品元2救生设施元3救生衣件4防毒面具付5其他（八）安全标志1标牌、标

7、识元2交叉口闪光灯处3航标灯处通航要求4其他（九）安全专项检测1塔吊检测元2人货两用电梯检测元3钢管、扣件检测费元4起重机械监察费元5挂篮检测费元6缆绳检测费元7其他（十）安全教育培训（十一）现场安全保卫序号措施项目名称单位数量单价合价备注二文明施工（一）施工现场标牌1门楼处市政工程2标牌块3效果图块4其他（二）现场整洁1围墙m按标准设置2彩钢板围护m按标准设置3地坪硬化m24大门（封闭管理）扇5其他三环境保护1现场绿化m22冲洗设施套3扬尘控制费用元4污水处理费用元特殊工程要求5车辆密封费用元6其他注：此表中标后填写 六、施工准备 1、拟投入主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造

8、年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注 2、劳动力计划表 单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况 七、项目管理机构 1、项目管理机构组成表姓名职务职称证 明 备注身份证号码联系电话2、主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历 时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话 注：（1）“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）

9、复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。 3、拟分包项目情况表分包人名称地址身份证号码电话拟分包的工程项目主要内容预计造价（万元）已经做过的类似工程 八、近3年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：需提供两项以上业绩证明原件 九、正在施工和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注 注：提供合同证明 十、财务状况表 一、开户银行情况开户银行名称：地址

10、：电话：联系人及职务：传真：电传：二、近一年的财务情况财务状况（单位：元）2013年财务状况银行流水单资信证明其他 2013年6月2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月注：各投标人提供银行证明原件供财务查验十一、近3年发生的诉讼及仲裁情况序号案由双方当事人名称处理结果或进展情况注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素，但作为评分标准，如投标人予以隐瞒作废标处理。 （2）诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项，以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。

11、（3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机构以第三者的身份进行裁决。 （4）“案由”是事情的原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。 （5）“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位名称。 （6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。 （7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附材料；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。（8）如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况，投标人在编制投标文件时，另声明：“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，构成虚假，自愿承担废标处理。特此声明。”（9）投标人需如实提供，公司法务部查验。 十二、投标人对本项目的报价说明和建议、要求 1、让利说明及降低成本措施计划:2、对该项目的建议及举措：3、对此次报价的其他要求：