自有工程投标资质审查文件.docx
《自有工程投标资质审查文件.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《自有工程投标资质审查文件.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
自有工程投标资质审查文件
(项目名称)
投标文件
投标人:
年月日
一、投标函
序号
名称
约定内容
备注
1
投标报价
元
让利后总价
2
让利率
%
不设限
3
施工总工期
日历天
少于210日历天
4
工程质量
合格以上
5
履约保证金(元)
不低于150万元
5
付款方式
根据招标书
6
开工预付款
自行考虑
7
保修期
按保修书内容
8
保修金扣留的百分比
不低于5%
9
误期违约金额(元)
元/天
不低于10000元
10
提前工期奖(元)
元/天
不高于5000元
11
分包项目配合费
0%-5%
12
签证人工费
不高于150元
13
文明施工费
按政策不高于12元/平方
14
投标报价是否考虑了全部风险系数
需承担政策、市场风险
注:
投标人投标时填入相应内容作承诺之用,应依据合同条款结合自己实力填写;或按照上述格式进行承诺。
投标人:
日期:
年月日
二、投标人身份证明
姓名:
家庭住址:
电话:
附:
身份证复印件
投标人:
(签字)
年月日
三、工程建设廉政承诺书
本投标人如中标工程,现就工程招标期间及中标后施工中的廉政要求作如下保证:
1、严格遵守国家有关法律法规及廉政规定。
2、严格执行合同文件,自觉按合同办事。
3、业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外),不损害招标人的利益,不违反工程招投标、建设管理的各种规章制度,在投标过程中不互相串通、结盟,或以任何方式影响其它投标人参与正当投标。
4、建立健全各项廉政制度,积极开展廉政教育,在建设工程施工场地设立廉政公示牌,公示内容包括廉政责任人、廉政保证有关条款及廉政标语(打造廉洁工程、确保工程质量;规范高效、清正廉洁;拒腐倡廉、诚信透明)、廉政监督单位、廉政举报电话等。
5、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
6、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员报销应由参与招标、评招工作的有关人员、建设单位及其工作人员支付的任何费用。
7、不以任何理由安排参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。
8、不为参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
9、不为建设单位工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
10、不安排建设单位工作人员的配偶子女从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
11、其它需要保证的事项。
上述廉政保证期限为本廉政保证书签订之日起至建设工程项目竣工验收后止。
本投标人愿就上述廉政保证接受招投标监督小组的监督检查,如本人及其工作人员违反本保证规定的,按管理权限,接受经济及法律的处理。
保证人:
年 月 日
4、报价清单
1、工程项目投标总价表
工程名称:
工程
序号
单项工程名称
报价(万元)
1
2
总报价
总报价(大写):
投标人:
2、单项工程费汇总表
工程名称:
工程
序号
单位工程名称
报价(万元)
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
总报价
总报价(大写):
投标人:
3、主要材料(设备)价格表
工程名称:
序号
编号
材料、设备名称
品牌
单位
单价(元)
备注
注:
1、根据招标人材料确认单要求填写。
2、不在确认单范围由投标人自报品牌。
投标人:
五、安全生产、文明施工、环境保护措施项目一览表
序号
措施项目名称
单位
数量
单价
合价
备注
一
安全生产
(一)
安全防护
1
安全网
m2
垂直外立面
2
防护栏杆
m
防护长度
3
防护门
m2
4
防护棚
m2
防护面积
5
断头路阻挡墙
m3
6
安全隔离网
m2
爆破工程
7
其他
(二)
高处作业
1
临边防护栏杆
m
防护长度
2
高压线安全措施
元
3
起重设备防护措施
元
4
外用电梯防护措施
元
5
其他
(三)
深基坑(槽)
1
护栏
m
2
临边围护
m
3
上下专用通道
m2
含安全爬梯
序号
措施项目名称
单位
数量
单价
合价
备注
4
基坑支护变形监测
元
5
其他
(四)
外架
1
密目网
m2
2
水平隔离封闭设施
m
3
其他
(五)
井架
1
防护棚
m2
2
架体围护
m2
3
对讲机
套
4
其他
(六)
消防器材、设施
1
灭火器
只
2
消防水泵
台
3
水枪、水带
套
4
消防箱
只
5
消防立管
m
6
危险品仓库搭建
m2
7
单独供电系统
元
8
防雷设施
元
9
其他
序号
措施项目名称
单位
数量
单价
合价
备注
(七)
特殊工程安全措施
1
特殊作业防护用品
元
2
救生设施
元
3
救生衣
件
4
防毒面具
付
5
其他
(八)
安全标志
1
标牌、标识
元
2
交叉口闪光灯
处
3
航标灯
处
通航要求
4
其他
(九)
安全专项检测
1
塔吊检测
元
2
人货两用电梯检测
元
3
钢管、扣件检测费
元
4
起重机械监察费
元
5
挂篮检测费
元
6
缆绳检测费
元
7
其他
(十)
安全教育培训
(十一)
现场安全保卫
序号
措施项目名称
单位
数量
单价
合价
备注
二
文明施工
(一)
施工现场标牌
1
门楼
处
市政工程
2
标牌
块
3
效果图
块
4
其他
(二)
现场整洁
1
围墙
m
按标准设置
2
彩钢板围护
m
按标准设置
3
地坪硬化
m2
4
大门(封闭管理)
扇
5
其他
三
环境保护
1
现场绿化
m2
2
冲洗设施
套
3
扬尘控制费用
元
4
污水处理费用
元
特殊工程要求
5
车辆密封费用
元
6
其他
注:
此表中标后填写
六、施工准备
1、拟投入主要施工设备表
序号
设备
名称
型号
规格
数量
国别
产地
制造
年份
额定功率
(KW)
生产
能力
用于施工部位
备注
2、劳动力计划表
单位:
人
工种
按工程施工阶段投入劳动力情况
七、项目管理机构
1、项目管理机构组成表
姓名
职务
职称
证明
备注
身份证号码
联系电话
2、主要人员简历表
姓名
年龄
学历
职称
职务
拟在本合同任职
毕业学校
年毕业于学校专业
主要工作经历
时间
参加过的类似项目
担任职务
发包人及联系电话
注:
(1)“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证复印件,管理过的项目业绩须附合同协议书复印件;技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件,管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明;其他主要人员应附职称证(执业证或上岗证书)复印件。
如不实,属于弄虚作假,取消中标资格。
3、拟分包项目情况表
分包人名称
地址
身份证号码
电话
拟分包的工程
项目
主要内容
预计造价(万元)
已经做过的类似工程
八、近3年完成的类似项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注
注:
需提供两项以上业绩证明原件
九、正在施工和新承接的项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
计划竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注
注:
提供合同证明
十、财务状况表
一、开户银行情况
开户银行
名称:
地址:
电话:
联系人及职务:
传真:
电传:
二、近一年的财务情况
财务状况
(单位:
元)
2013年财务状况
银行流水单
资信证明
其他
2013年6月
2013年7月
2013年8月
2013年9月
2013年10月
2013年11月
注:
各投标人提供银行证明原件供财务查验
十一、近3年发生的诉讼及仲裁情况
序号
案由
双方当事人名称
处理结果或
进展情况
注:
(1)本表为调查表。
不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素,但作为评分标准,如投标人予以隐瞒作废标处理。
(2)诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项,以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。
(3)诉讼包括民事诉讼和行政诉讼;仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构,由仲裁机构以第三者的身份进行裁决。
(4)“案由”是事情的原由、名称、由来,当事人争议法律关系的类别,或诉讼仲裁情况的内容提要。
如“工程款结算纠纷”。
(5)“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告(申请人)、被告(被申请人)或第三人的单位名称。
(6)诉讼、仲裁的起算时间为:
提起诉讼、仲裁被受理的时间,或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。
(7)诉讼、仲裁已有处理结果的,应附材料;还没有处理结果,应说明进展情况,如某某人民法院于某年某月某日已经受理。
(8)如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况,投标人在编制投标文件时,另声明:
“经本投标人认真核查,本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷,如不实,构成虚假,自愿承担废标处理。
特此声明。
”
(9)投标人需如实提供,公司法务部查验。
十二、投标人对本项目的报价说明和建议、要求
1、让利说明及降低成本措施计划:
2、对该项目的建议及举措:
3、对此次报价的其他要求: