人工挖孔桩合同范文完整版.docx
《人工挖孔桩合同范文完整版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人工挖孔桩合同范文完整版.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
人工挖孔桩合同范文完整版
合同编号:
YT-FS-2174-60
人工挖孔桩合同范文(完整版)
ClarifyEachClauseUnderTheCooperationFramework,AndFormulateItAccordingToTheAgreementReachedByThePartiesThroughConsensus,WhichIsLegallyBindingOnTheParties.
互惠互利共同繁荣
MutualBenefitAndCommonProsperity
合同书编号:
YT-FS-2174-60
编订:
******
批准:
******
人工挖孔桩合同范文(完整版)
备注:
该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方(全称):
乙方(全称):
甲乙双方本着“公平竞争、互利互惠、诚实信用和长期合作”的原则,甲方将渝广高速公路双河口特大桥的部分人工挖孔桩交由乙方协作施工,为明确双方责任权利,达成如下供应合同,供双方共同遵守。
第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称:
渝广高速公路双河口特大桥人工挖孔桩
1.2工程概况:
双河口特大桥左右下部各构造桥墩为双柱式墩配桩基础,桩基直径1.4m~2.5m,桩深
1.3施工地址:
重庆市合川区。
1.4
1.5施工目标
1.5.1质量目标:
严格按规范施工
1.5.2进度目标:
按合同工期完成施工任务
1.5.3安全目标:
不发生一切重大伤亡事故,轻伤负伤率小于0.5%
第二条作业人员
乙方根据工程需要向甲方提供相应熟练作业人员名。
第三条合同工期
开工日期:
完工日期:
第四条协议价款
4.1协议价款的确定原则
4.1.1本协议人工挖孔桩土石方开挖按/m³(大写:
³),
(按甲方指定区域开挖,不论孔径大小及孔桩深浅、孔内土方石方,该单价为综合单价);
工作内容:
孔桩的锁口模板按拆,锁口混凝土浇筑,挖土石(含爆破)、装土石、将土石倒于
4.1.2人工挖孔桩土石方开挖按不超出设计工程量的实际工程量计算,即只计算设计桩径范围
4.2协议价款包括以下内容:
乙方为完成其工作内容的所有材料(甲方提供的除外)、机械(甲方提供的除外)、人工、措施费等费用。
第五条合同价款的结算和支付
5.1结算、决算资料:
5.1.1乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制结算书。
5.1.2有效的书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2协议价款的结算和决算:
5.2.1工程完工后日内,乙方向甲方递交完整的决算资料,甲方在收到决算资料后核实,给予确认并办理决算手续。
5.3协议价款的支付:
5.3.1双方确认劳务费支付办法为:
在验收合格并办理结算完毕后,上级单位付人工挖孔桩款项给甲方后的7个工作日内按结算价款的80%支付给乙方,剩余20%工程款在基础验收完成后支付。
5.3.4乙方在办理工程款结算款时须按规定向甲方出具真实有效的工人工资发放表,否则甲方有权拒付劳务费。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1安全施工
6.1.1甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6.1.2乙方在施工过程中切实做好安全防护、排水、通风工作,严格按《建设工程施工安全技术操作规程》《DB36/J002-20xx》进行施工,班前和施工过程中,必须检查起重设备各部件是否牢固、灵活,支腿是否牢固稳定,起重钢丝绳及其与挂钩的连接,挂钩的安全,吊环防坠保护装置等是否牢固可靠,提桶是否完好,发现问题应及时修理或更换,在桩未浇筑砼前,孔洞上口及浇筑砼后空孔每天要覆盖好。
挖出的土、石方不得堆放在孔洞周边,一定要堆放孔洞周边1米之外。
在施工过程中如因乙方原因发生安全事故,其经济和法律责任全由乙方自行承担。
6.1.3施工现场,乙方应严格按照施工安全操作管理规定入场施工,戴好安全帽,正确使用个人劳动防护用品及必要的保险措施,每发现乙方一人未戴安全帽或赤脚、穿拖鞋进入施工现场等违规行为罚款金额元,乙方应对施工过程中的孔桩口进行周密安全防护设置,包括醒目的标识标牌及相应的专业防护。
6.1.4乙方因违反治安管理条例、法律包括色情、酗酒、赌博、打架争执等所引起的事端由乙方负责,甲方将对相关人员进行处理、罚款,并移送法办。
6.1.5乙方必须配备专职安全员,负责工地安全生产。
必须采取必要的措施和手段强化安全管理,提高安全施工水平,确定严格的安全施工制度,以保证施工人员在施工中的安全与健康,并确保工程安全达标,乙方配备专业电工,对施工现场用电进行管理。
6.2重大伤亡及其他安全事故处理:
6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.2.2按照有关规定,甲方乙方应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。
甲方乙方事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.3对本工程的安全生产标准,如达不到相应的行业安全标准,甲方将按照方予以处罚。
第七条工程质量、验收与保养
7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,乙方应在取得甲方书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
7.3乙方在施工过程中,严格执行现行有关桩基工程施工规范,按设计要求的桩径、平面布置位置、持力层精心施工,确保桩基施工质量优良。
在施工过程中,乙方要及时做好桩护壁,防止出现孔体坍方,桩体倾斜、缩颈等质量问题,桩底清理浮土、浇筑孔桩砼时配合抽水。
7.4验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,施工完毕后由甲方、乙方共同办理书面验收手续;
7.5乙方必须对组内所挖的孔桩负责至终孔验收合格通过,若发生组内个别孔未完成,甲方有权不与乙方结算,包括乙方组内已完成的孔桩,均无权与甲方结算,甲方有权自行处理。
7.6在甲方现场管理员的领导下,乙方配备自己的质检员,严格按照施工图纸合理用料,严格按照施工规范精心施工。
不合要求的必须返工,造成的一切经济,工期损失全部由乙方承担。
7.7对本工程的质量标准,双方约定如下:
质量标准,甲方将按照决算总价的5%对乙方予以处罚,并承担由此给甲方造成的经济损失。
第八条工期延误
8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经甲方现场代表确认,工期相应顺延。
因战争、动乱、自然灾害或非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;设计变更;
乙方以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
一周内非乙方原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;●甲方同意工期顺延的其他情况。
8.2非因上述原因造成未按合同工期(包括协议约定可顺延的工期)完工的,双方约定:
工期每延迟一天,乙方支付违约罚款20xx第九条文明施工
9.1乙方应严格按行业相应标准施工,加强科学管理,坚持文明施工。
9.2乙方应向其工人提供符合标准的施工条件,乙方自行提供现场食宿条件,并承担其费用。
9.3乙方必须服从甲方及上级单位的管理,如因乙方原因导致上级单位做出的处罚,乙方承担其经济责任和其它责任。
第十条材料机具供应
10.1本工程甲方不提供机械设;
乙方自备的工具为:
与本项工作相应的中小型机械及工具、用具均由乙方提供。
乙方提供的中小型机械及工具必须符合国家相关安全标准,进入施工现场须向甲方提供相关的机械设备的合格证及检验报告,经甲方检查验收后方可使用。
双方确认防护用具:
个人防护用具和劳保用品等由乙方承担,个人防护用具和劳保用品必须符合国家相关安全标准,进入施工现场的个人防护用具和劳保用品须经甲方检查验收后方可使用。
10.2本协议甲方提供的材料为锁口及护壁用砂石、水泥,费用由甲方承担;爆破产品由甲方提供,其费用由乙方承担。
10.3甲方提供施工用电的主线(主线没假设开通时,乙方自备发电机施工),二级配电箱及以下
第十一条文物保护
对施工中发现的文物,乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方,甲方应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。
发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。
因保护文物发生的费用,由甲方承担。
第十二条甲方的权利及义务
12.1负责提供场地、道路等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2负责于提供施工图纸套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3负责组织施工检查、验收,监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查乙方编制的详细施工作业计划。
12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,乙方在安全、质量、工期场容等方面发现有违反协议约定内容的,甲方应书面提出整改意见,督促乙方进行整改。
12.7负责组织工程的验收工作。
12.8本工程甲方施工代表负责日常施工的管理、协调工作。
甲方代表现场签认用工、办理洽商变更手续的职权。
12.9在任何情况下,如果甲方认为乙方的管理人员不能胜任工作,有权要求乙方进行更换;乙方必须在收到甲方通知之日起3日内进行更换,否则甲方有权对乙方进行经济处罚。
第十三条乙方的权利和义务
13.1乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体和技术水平,工人年龄不得低于18岁,不得超过60岁。
13.2乙方需将其作业人员登记造册(需填写姓名、性别、年龄籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本协议附件。
13.3在施工过程中,乙方必须保证人员相对稳定,不得随意变更备案人员,人员变动率小于服从甲方的统筹安排统一调动。
13.4当甲方因事故不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向甲方出具书面通知,并办理变更手续。
乙方在施工过程中发生质量问题应无条件返工,直至合格为止,并承担由此引起的一切经济损失。
13.5乙方必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得甲方同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
在施工中应注意保护成品,半成品,爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。
13.6乙方应对作业人员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守甲方现场的各项管理规定,对其工人提供防护用具及劳保用品。
13.7乙方确定为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条违约责任
14.1甲方违约责任
14.1.1由于甲方原因造成停工、窝工时,乙方应最大能力安排人员工作,停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。
甲方任务不足或因故不能继续履行协议时,双方协商后可提前终止协议。
14.2乙方违约责任
14.2.1因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量达不到验收标准时,甲方可以终止协议,并要求乙方在2日内退出施工现场,乙方应当无条件退出施工现场。
甲方只按已完成工程量80%对乙方进行结算(其中未达到验收标准的工程甲方将不予结算),其余一切损失由乙方自行承担。
14.2.2因乙方原因造成本工程阶段工期目标未能完成,造成甲方工期延误,甲方将对乙方处以罚款,同时甲方可以终止协议,并要求乙方在2日内退出施工现场,乙方应当无条件退出施工现场。
甲方只按已完成工程量对乙方进行结算。
14.2.3乙方未按甲方选定的施工队伍及人数进场,甲方有权要求乙方进行更换、调整,乙方无法调整时,甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负),并书面通知乙方,直至终止协议。
14.2.4因乙方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由乙方承担,并承担由此给甲方造成的经济损失。
第十五条
15.1.1乙方必须按照国家相关规定向其雇佣的施工人员发放劳务费,不得拖欠工人工资,甲方有权对乙方发放劳务费进行必要的监督。
15.1.2乙方与其雇佣的施工人员因劳务费发生纠纷时,乙方必须积极的给予协调解决问题,如因乙方协调处理不及时而导致其雇佣的施工人员向甲方书面投诉两次以上,甲方将按施工人员的书面诉求进行处理,乙方将无条件同意该处理意见并执行,如不执行甲方将按处理意见从乙方工程款中扣除。
第十六条合同争议的解决
在履行本合同过程中,双方发生争议时,应进行协商,协商不成,涉及劳动法调整范围的,向甲方上级主管部门“劳动争议调解委员会”申请调解,如调解不成的,向主管部门所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁;涉及工程质量、安全、计量等不属于劳动法调整范围的,先向甲方上级主管部门“内部经济合同纠纷调解委员会”申请调解,调解不成的,交由法院审理.
第十七条
本协议未尽事宜,经双方协商再作补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十八条
本合同正本一式肆份,具有同等法律效力,甲方叁份,乙方壹份。
甲方单位名称(签章):
乙方单位名称(签章):
甲方代表:
乙方代表:
甲方委托代理人:
乙方委托代理人:
身份证号:
身份证号:
地址:
地址:
电话:
电话:
签订地点:
协议订立时间:
年月日
粘贴身份证(乙方):
这里填写您企业或者单位的信息
FillInTheInformationOfYourEnterpriseOrUnitHere