法规押题卷2答案解析.docx

上传人:b****6 文档编号:9142397 上传时间:2023-02-03 格式:DOCX 页数:19 大小:28.15KB
下载 相关 举报
法规押题卷2答案解析.docx_第1页
第1页 / 共19页
法规押题卷2答案解析.docx_第2页
第2页 / 共19页
法规押题卷2答案解析.docx_第3页
第3页 / 共19页
法规押题卷2答案解析.docx_第4页
第4页 / 共19页
法规押题卷2答案解析.docx_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

法规押题卷2答案解析.docx

《法规押题卷2答案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《法规押题卷2答案解析.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

法规押题卷2答案解析.docx

法规押题卷2答案解析

【2021二级建造师法规冲刺卷二】答案解析

一、单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.B

【解析】A错误,设区的市的地方性法规应当报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

(2个地方备案)。

C错误,省级地方性法规报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

B正确而D错误,自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例,由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备案时,应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。

2.C

【解析】A项法人不能自然产生,它的产生必须经过法定的程序。

B项法人的名称相近没有禁止。

D项法人要有法定代表人,这是法人成立要具备的条件。

3.D

【解析】《民法典》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,

仍然实施代理行为,相对人有理由相信行为人有代理权的,代理行为有效。

其行为构成表见代理。

本人(甲)在承担表见代理行为所产生的责任后,可以向无权代理人(乙)追偿因代理行为而遭受的损失。

4.D

【解析】城市的土地,属于国家所有。

无居民海岛、矿藏、水流、海域属于国

家所有。

集体所有的不动产包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等。

5.A

【解析】。

不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。

房屋属于不动产。

买卖合同是诺成合同,诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立,不以一方交付标的物为合同的成立要件。

6.A

【解析】受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。

合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。

因题中著作权的归属未作明确约定,则著作权属于受托的建筑设计公司。

张某主要是利用公司的物质技术条件创作,张某享有署名权,著作权的其他权利由该公司享有。

7.D

【解析】保险人对下列原因造成的损失和费用,负责赔偿

(1)自然事件,指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;

(2)意外事故,指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。

所以D正确,ABC均是除外责任。

8.C

【解析】《民法典》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。

定金合同自实际交付定金时成立。

债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。

给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。

定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金的效力,实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。

9.A

【解析】《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件

(1)依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续。

(2)在城市、镇规划区的建筑工程,已经取得建设工程规划许可证。

(3)施工场地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求。

(4)已经确定施工企业。

(5)有满足施工需要的技术资料,施工图设计文件已按规定审查合格。

(6)有保证工程质量和安全的具体措施。

(7)建设资金已经落实。

建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。

(8)法律、行政法规规定的其他条件。

10.D

【解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定,企业发生合并、分立、重组以及改制等事项需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级。

11.C

【解析】《关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行

为专项整治的通知》规定,对违规的专业技术人员撤销其注册许可,自撤销注册之日起3年内不得再次申请注册,记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”,向社会公布。

12.A

【解析】本规定范围内的项目,其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有

关的重要设备材料等的采购达到下列标准之一的,必须招标:

(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;

(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上。

13.C

【解析】对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段

进行招标。

第阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求,编制招标文件。

第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价。

实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。

14.A

【解析】建筑施工单位,应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练,并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

15.B

【解析】A正确,原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明。

B错误,属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录除在当地发布外,还将由建设部统一在全国公布,公布期限与地方确定的公布期限相同。

C正确,省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月。

同时将整改结果列于相应不良行为记录后,供有关部门和社会公众查询。

对于拒不整改或整改不力的单位,信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。

D正确,优良信用信息公开期限一般为3年。

16.B

【解析】企业申请建筑业企业资质升级、资质增项,在申请之日起前1年至资质许可决定作出前,有下列情形之一的,资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请:

(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程,或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;

(2)与建设单位或企业之间相互串通投标,或以行贿等不正当手段谋取中标的;(3)未取得施工许可证擅自施工的;(4)将承包的工程转包或违法分包的;(5)违反国家工程建设强制性标准施工的;(6)恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的;

(7)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故,破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(8)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的;(9)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的;(10)伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的;(11)发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的。

(12)其他违反法律、法规的行为。

所以B是正确选项。

17.D

【解析】建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。

因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。

既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

本题中,延期超过9个月,因此决定开工后,应当重新办理施工许可证。

D正确。

18.D

【解析】根据《仲裁法》的规定,当事人对仲裁协议有异议的,可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。

一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。

当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

19.C

【解析】民事纠纷有三个特点:

第一、民事纠纷主体之间的法律地位平等;第二、民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议;第三,民事纠纷的可处分性(针对有关财产关系的民事纠纷具有可处分性,而有关人身关系的民事纠纷多具有不可处分性)。

20.D

【解析】需要指出的是,无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。

但是,当作为无资质的实际施工人的利益受到侵害时,其可以向合同相对方(转包方或违法分包方)主张权利,甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。

实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。

实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或

者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

21.D

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

释》(法释〔2004〕14号)规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:

(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅

自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期

22.C

【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时

间:

(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;

(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。

23.A

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

释》规定,事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持。

当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。

24.C

【解析】承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张

优先受偿的,人民法院不予支持。

承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

25.A

【解析】《民法典》规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失

的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。

当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。

对于当事人一方违反合同的,另一方不能任凭损失的扩大,在接到对方的通知后,应当及时采取措施防止损失扩大,即使没有接到对方通知,也应当采取适当措施;如果没有及时采取措施致使损失扩大的,无权就扩大的损失部分请求赔偿。

26.B

【解析】当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适

用违约金或者定金条款。

27.C

【解析】《民法典》规定,发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符

合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。

28.B

【解析】用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。

有下列

情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:

(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的;

(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;(3)连续订立2次固定期限劳动合同,

且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形,续订劳动合同的。

需要注意的是,用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的,则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

29.C

【解析】劳动者提前30日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。

劳动者在试用期内提3日通知用人单位,可以解除劳动合同。

30.C

【解析】2年3个月,可以补偿2.5个月工资。

2.56000=15000

31.C

【解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。

如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

32.A

【解析】按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。

33.D

【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。

34.B

【解析】施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水;力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%;施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。

35.C

【解析】承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位,应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。

36.C

【解析】申请领取安全生产许可证的条件设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全员。

特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,并且取得特种作业操作资格证书。

管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格等等。

37.A

【解析】分包的4个禁止性规定:

①禁止分包给不具资质的单位(禁止将工程分包给个人);

②禁止擅自分包(未经建设单位同意或合同无约定);

③禁止主体结构分包(钢结构的除外);

④禁止分包再分包(除外:

专业分包的可将其中的劳务作业分包)。

38.D

【解析】单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。

投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。

招标人的全资子公司不得参加招标人的招标活动。

39.D

【解析】劳动者有下列情形之一的,用人单位可以立即解除劳动合同

(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。

有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同

(1)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不

能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;

(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。

40.A

【解析】工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。

监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。

41.C

【解析】建设项目规划审査机构应当对工程建设規划阶段执行强制性标准的情

况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

42.A

【解析】施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改

工程设计,不得偷工减料。

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。

43.C

【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委

托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

44.B

【解析】《建设工程质量管理条例》规定,实行监理的建设工程,建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理,也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。

未经总监理工程师签字建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。

45.B

【解析】节能验收应符合下列规定

(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;

(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加,必要时邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项

目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加,施工单位的质量或技术负责人应参加,设计单位节能设计人员应参加。

参加验收各方主体验收意见不一致时应重新组织建筑节能工程验收。

46.D

【解析】基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程低保修期限

为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期。

设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同的,其保修期限可以高于法定的最低保修期限,但不能低于最低保修期限,否则视作无效。

47.A

【解析】因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修,建设单

位承担费用。

48.B

【解析】自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效。

自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的,视为不支付利息。

自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。

借款人未按照约定的期限返还借款的,应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。

借款人未按照约定的期限返还借款的,应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。

49.C

【解析】《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期。

据此,产权所有人依法应当首先进行的程序是C,这也是符

合技术要求的。

50.D

【解析】本题要求认定工伤或视同工伤,情形较多,采用排除法会更容易记忆。

职工符合工伤认定条件,但是有下列情形之一的,不得认定工伤或视同工伤:

(1)故意犯罪的;

(2)醉酒或者吸毒的;(3)自残或自杀的。

51.A

【解析】《建设工程质量管理条例》规定,未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。

未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。

故选项A正确。

52.B

【解析】建筑施工特种作业包括:

建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

53.C

【解析】A错误,专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。

申请人提出申请时,应当提供担保;不提供担保的,驳回申请。

B错误,人民法院应当自接受申请之时起48小时内作出裁定。

D错误,当事人对裁定不服的,可以申请复议一次;复议期间不停止裁定的执行。

54.C

【解析】选项A正确,C错误,《注册建造师管理规定》中规定,在注册有效期内,注册建造师变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并按照规定办理变更注册手续,变更注册后仍延续原注册有效期。

选项B正确,《注册建造师执业管理办法(试行)》规定,注册建造师变更聘用企业的,应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内,通过新聘用企业申请办理变更手续。

选项D正确,因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的,由注册建造师所在聘用企业承担责任,并作为不良行为记入企业信用档案。

55.C

【解析】开工日期包括计划开工日期和实际开工日期。

选项A错误。

承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。

选项B错误,选项C正确。

监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。

选项D错误。

56.A

【解析】A错误,隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

B正确,不论是施工过程中出现质量问题的建设工程,还是竣工验收时发现质量问题的工程,施工单位都要负责返修。

C正确,对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

D正确,检测机构不得转包检测业务,工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测,检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

57.B

【解析】建设工程民事纠纷,是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事

权利义务法律关系为内容的争议。

58.D

【解析】仲裁法的调整范围仅限于民商事仲裁,即“平等主体的公民、法人和

其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”。

对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。

另外,劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。

59.A

【解析】《民事诉讼法》规定的民事案件的管辖,包括级别管辖、地域管辖、移

送管辖、指定管辖和管辖权转移。

60.D

【解析】根据《仲裁法》,当事人应当履行裁决。

一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。

受申请的人民法院应当执行。

因此A是错误的。

中国是《承认和执行外国仲裁裁决公约》,以下简称《纽约公约》的缔约国。

根据该公约,中国仲裁机构作出的仲裁裁决书,具有域外的执行效力,可在所有缔约国家和地区之间得到承认和执行,因此B项是错误的。

根据最高人民法院的相关司法解释,当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。

因此C项是错误的。

二、多项选择题(共20题,每题2分。

每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。

错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

61.BD

【解析】案例不是我国法的形式。

地方性法规与部门规章之间对同一事项的规

定不一致,不能确定如何适用时,由国务院提出意见,国务院认为应当适用地方性法规的,应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。

部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力,在各自的权艰范围内施行。

62.CD

【解析】非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

AE属于营业法人,B是特别法人。

63.BCD

【解析】A选项错误,项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。

对于大中型施工项目,施工企业应当在施工现场设立项目经理部;小型施工项目,可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式。

B选项正确,项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

C选项正确,项目经理根据企业法人的授权,组织和领导本项目经理部的全面工作。

D

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 农学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1