深圳市建设工程承包商履约评价实施办法.docx
《深圳市建设工程承包商履约评价实施办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深圳市建设工程承包商履约评价实施办法.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![深圳市建设工程承包商履约评价实施办法.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-2/1/60121cce-25f3-40eb-83e6-cb11f68a180f/60121cce-25f3-40eb-83e6-cb11f68a180f1.gif)
深圳市建设工程承包商履约评价实施办法
附件三
市建设工程承包商履约评价实施办法(试行)
第一条为提高承包商履约水平,规履约评价行为,保证工程的质量和安全,提高国有资金投资效益,根据《关于加强建设工程招标投标管理的若干规定》(深府〔2008〕86号)和《市建筑市场信用管理办法》,制定本办法。
第二条对市行政区域建设工程的承包商进行履约评价,适用本办法。
第三条市建设行政主管部门对全市建设工程承包商履约评价活动进行监督管理。
第四条履约评价应当遵循客观、公平、公开和公正原则。
第五条承包商履约评价分为单项工程履约评价和定期综合履约评价。
单项工程履约评价是指工程建设单位对与其有直接合同关系的施工、监理企业,就某具体的工程项目进行的履约评价。
定期综合履约评价是市建设行政主管部门对承包商在评价期所有已竣工验收项目的履约评价情况的汇总。
第六条建设单位负责承包商单项工程履约评价工作的实施。
建设单位自合同签订之日起,可分阶段或定期评价承包商的履约行为,竣工验收后再给出最终的承包商单项工程履约评价结果。
建设单位应当建立和完善承包商履约评价的部考核机制,并对其评价结果负责。
第七条单项工程履约评价的依据包括:
建设单位依法编制的招标文件、承包商的投标文件、双方签订工程合同及补充协议书等。
建设单位对履约评价依据有其他特殊要求的,应当在招标文件或工程合同中列明。
第八条建设单位可从机构人员配备、技术经济实力、工程实施过程管理、工期控制、协调配合与服务等方面对施工承包商的履约行为作出评价。
建设单位可从人员配备、履约质量、进度控制、协调配合与服务等方面对监理承包商的履约行为作出评价。
建设单位可以结合其工程特点和具体要求,参照市建设行政主管部门制定的《市建设工程承包商(施工、监理)履约评价细则》(以下简称《细则》),量化具体评分指标,制定评分表,并作为招标文件或合同的附件。
第九条单项工程履约评价按“良好”、“合格”、“不合格”三个等级划分。
除本办法规定外,单项工程履约评价得分85-100分为“良好”、60-84分为“合格”、59分及以下为“不合格”。
第十条承包商有下列情形之一的,其单项工程履约评价不得评为“良好”,单项履约评价得分高于85分的,以85分计:
(一)因自身原因造成工程发生一般事故的;
(二)因自身原因导致实际工期超过合同工期的;
(三)在建设行政主管部门组织的检查中,建造师(项目经理)或者项目总监无正当理由有3次以上不在岗的;
(四)在合同履行中受到建设行政主管部门行政处罚的;
(五)建设单位在招标文件中或合同中列明的其他情形。
第十一条承包商有下列情形之一的,其单项工程履约评价应当为“不合格”,单项履约评价得分高于59分的,以59分计:
(一)因承包商自身原因,造成工程发生较大或较大以上事故的;
(二)主要履约评价分项(包括工程质量、安全、进度)按百分比折算后分数少于60分的;
(三)因施工单位劳资纠纷、欠薪等原因,造成农民工群体上访的;
(四)建设单位在招标文件中单列的其他情形。
第十二条单项工程履约评价的报告书应当由建设单位项目负责人如实填写,并加盖公章。
对施工承包商的履约评价报告书还需经工程监理单位盖章确认。
单项工程承包商履约评价评价为“不合格”的,建设单位应当说明理由,并附相关证明材料。
第十三条工程建设单位应当在办理工程竣工验收备案时,向市建设行政主管部门提交《市建设工程承包商(施工、监理)单项工程履约评价报告书》(以下简称“报告书”)。
不属于市建设行政主管部门部门监管的工程,其建设单位应当凭市建设行政主管部门出具的已办理履约评价报告书备案回执,到相应部门办理竣工验收手续。
建设单位应当在向市建设行政主管部门提交单项工程承包商履约评价的同时,将评分表和报告书抄送履约评价对象。
第十四条因工程质量、安全、进度、造价等原因导致评价报告有重大偏差而引发承包商投诉的,由市建设行政主管部门根据实际情况组织调查和处理。
承包商的投诉有效期为建设单位向市建设行政主管部门提交单项工程承包商履约评价之日起5个工作日。
第十五条单项工程履约评价为“不合格”的承包商,自建设单位向建设行政主管部门提交履约评价报告书备案之日起三年,该建设单位可以不接受其投标或承接新工程。
第十六条原则上截止每年6月30日和12月31日,市建设行政主管部门对承包商进行一次定期综合履约评价,统计前半年(即1-6月或7-12月)承包商的定期综合履约评价得分。
定期综合履约评价得分=∑(前半年已竣工验收项目的单项工程履约评价分数×该工程合同金额)/∑前半年已竣工验收项目的合同金额;
前半年无单项工程履约评价记录的承包商,但前一年有单项工程履约评价记录的承包商,其定期履约评价以上一个评价期的定期综合履约评价得分替代。
前一年无单项工程履约评价记录的承包商,其年度综合履约评价分数为70分。
承包商的定期综合履约评价得分将在建设工程信息网公示3个工作日。
承包商对统计结果有异议的,应当在公示期向市建设行政主管部门提出,市建设行政主管部门负责核查。
第十七条承包商定期综合履约评价得分将于每年元月15日和7月15日,计入建筑市场主体信用评价得分,并将作为政府投资工程预选承包商录用和评标择优的依据。
第十八条不按规定报送履约评价信息或履约评价显失公平的,对相关工程建设单位作不良行为记录。
第十九条本办法自2011年1月1日起试行。
附件:
1.市建设工程承包商履约评价报告书
2.市建设工程承包商(施工)履约评价细则
3.市建设工程承包商(监理)履约评价细则
市建设工程承包商履约评价报告书
建设单位名称(评价单位)
评价期限
年月日
至年月日
承包商名称
承包商资质
法定代表人
及联系方式
项目负责人
及联系方式
企业地址
工程名称
承包围
工程地点
工程合同价
(万元)
合同开工日期
合同竣工日期
合同工期
实际开工日期
实际竣工日期
实际工期
四、履约评价分项得分
分项容
得分
合计
备注:
监理单位意见(适用于施工履约评价):
(监理单位公章)
建设单位对该承包商履约表现的总体评价:
(建设单位公章)
评价等级
良好□合格□不合格□
建设工程承包商(施工)履约评价细则
序
号
分项
容
满分分值
评价标准
说明
一
机构人员配备
14
1
项目经理要求
5
良好5分:
配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平;
合格3分:
配备固定的项目经理且该项目经理具有一定的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平;
不合格0分:
配备的项目经理不固定或该项目经理无责任心、组织协调能力和专业的业务水平不满足要求。
2
其他管理人员要求
5
良好5分:
项目主要管理人员能够按投标书的承诺到位且具有相应的履约能力;
合格3分:
项目主要管理人员能够按投标书的承诺到位且具有基本相应的履约能力;不合格0分:
项目主要管理人员不能够按投标书的承诺到位或不具有相应的履约能力。
3
工程作业人员要求
4
良好4分:
有全面系统的培训计划措施并有效实施,工程作业人员业务素质良好;
合格2分:
有培训计划措施并实施,工程作业人员业务素质满足施工要求;不合格0分:
无培训计划措施,工程作业人员业务素质无法满足施工要求。
二
技术经济实力
18
4
财务支付
5
良好5分:
财务履约能力良好,能及时支付各项费用开支;
合格3分:
基本能按工程合同要求支付各项费用开支;
不合格0分:
不能按工程合同要求支付各项费用开支。
5
技术实力
5
良好5分:
具有相应的履行合同的技术实力,施工总体部署、方法及程序优化,能有效解决施工管理重点、难点问题;
合格3分:
具有基本相应的履行合同的技术实力,施工总体部署、方法及程序合理;
不合格0分:
不具有相应的履行合同的技术实力。
6
机械、材料
5
良好5分:
投标文件拟定的机械、材料按项目需求及时进出施工现场;
合格3分:
投标文件拟定的机械、材料基本按项目需求进出施工现场;不合格0分:
投标文件拟定的机械、材料没有按项目需求进出施工现场。
7
应急处理能力
3
良好3分:
施工中有良好的应急预案,能高质高效处理例行、随时、紧急发生的事件;
合格2分:
施工中有应急预案,能及时处理例行、随时、紧急发生的事件;
不合格0分:
施工中无应急预案及演练措施。
三
工程实施过程管理
45
8
施工质量
20
良好20分:
组织的任何一项施工验收,能一次性验收合格;
合格14分:
组织的任何一项施工验收,基本能在整改一次后验收合格;
不合格0分:
组织的任何一项施工验收,多次整改后验收仍难以满足使用要求;。
9
文明施工
4
良好4分:
项目能够严格地做到文明施工且无有效投诉情况发生;
合格2分:
项目能够做到文明施工且能及时解决少量发生的投诉情况;
不合格0分:
项目不能够做到文明施工、有效投诉情况经常发生。
10
安全施工
10
良好10分:
施工安全措施完善且未发生一般安全事故;
合格6分:
施工安全措施基本完善且未发生较大安全事故;
不合格0分:
施工安全措施不完善或发生重大安全事故。
11
环境污染控制
5
良好5分:
有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并能有效执行,施工现场环境良好;
合格3分:
有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并执行,施工现场环境合格;
不合格0分:
施工现场环境脏、乱、差。
12
造价管理
3
良好3分:
能够按合同要求办理工程变更(含签证)、工程结算等手续;合格2分:
基本能够按合同要求办理工程变更(含签证)、工程结算等手续;
不合格0分:
不能够按合同要求办理工程变更(含签证)、工程结算等手续;
13
造价准确性
3
良好3分:
计量、变更和预结算准确、实事且准确率在95%以上(不含95%);
合格2分:
计量、变更和预结算基本准确、实事且准确率在90%-95%之间(不含90%);
不合格0分:
计量、变更和预结算准确率在90%以下。
四
工期控制
10
14
工期控制
10
良好10分:
能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期;
合格7分:
能够控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期;
不合格0分:
不能够控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任超过合同工期。
五
协调配合与服务
13
15
履约准备
4
良好4分:
能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同;
不合格0分:
不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。
16
竣工移交
3
良好3分:
能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续;
合格2分:
能够按合同要求办理工程竣工移交手续;
不合格0分:
不能够按合同要求办理工程竣工移交手续。
17
配合情况
3
良好3分:
能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作;
合格2分:
基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作;
不合格0分:
不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作。
18
总包对分包的管理
3
良好3分:
总包对分包进行全面有效的管理;合格2分:
总包对分包进行基本全面有效的管理;
不合格0分:
总包对分包没有进行全面有效的管理。
合计
100
市建设工程承包商(监理)履约评价细则
序号
分项
容
满分分值
评价标准
说明
一
人员配备
24
1
人员数量要求
4
良好4分:
配备监理人员的数量满足合同及监理工作的实际要求并能及时到位,人员调整得到业主的认可;合格2分:
配备监理人员的数量基本满足合同及监理工作的实际要求并能到位,人员调整得到业主的认可;不合格0分:
配备监理人员的数量不满足合同及监理工作的实际要求。
2
专业配置要求
10
良好10分:
配备的监理人员的专业满足监理合同要求且各专业人员保持稳定;
合格6分:
配备的监理人员的专业基本满足监理合同要求且各专业人员保持相对稳定;不合格0分:
配备的监理人员专业不满足监理合同要求且各专业人员调换频繁;
3
项目总监要求
10
良好10分:
项目总监常驻现场且该总监具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平;
合格6分:
项目总监基本常驻现场且该总监具有责任心、具有一定组织协调能力和专业的业务水平;
不合格0分:
项目总监未常驻现场或该总监无责任心、组织协调能力和专业的业务水平差;
二
履约质量
48
4
前期及设计阶段
6
良好6分:
能够认真主动地完成监理合同约定的前期阶段各项监理工作;合格3分:
能够完成监理合同约定的前期阶段各项监理工作;不合格0分:
不能够完成监理合同约定的前期阶段各项监理工作;
5
施工准备阶段监理
6
良好6分:
能够认真主动地完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作;合格3分:
能够完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作;不合格0分:
不能够完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作;
6
工程质量控制
6
良好6分:
监理质量符合监理合同的要求,监理工程师能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同,对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任;
合格3分:
监理质量基本符合监理合同的要求,监理工程师基本能够依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同,对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任;
不合格0分:
监理质量不符合监理合同的要求,监理工程师不能够依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同,对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任;
7
安全生产监督管理
6
良好6分:
监理安全符合监理合同的要求,监理工程师能够严格地依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任;对中型项目和危险性较大分部分项工程,编制安全监理方法和控制要点,能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业。
合格3分:
监理安全基本符合监理合同的要求,监理工程师基本能够依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任;对中型项目和危险性较大分部分项工程,编制安全监理方法和控制要点,基本能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工,制止违规施工作业。
不合格0分:
监理安全不符合监理合同的要求,监理工程师不能够依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任;对中型项目和危险性较大分部分项工程,未编制安全监理方法和控制要点,未能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工,未及时制止违规施工作业。
8
工程投资控制
6
良好6分:
能够认真准确地完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工作容,计量和支付的误差率小于5%(不含5%);
合格3分:
基本能够完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工作容,计量和支付的误差率在5%-10%之间(不含10%);
不合格0分:
不能够完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工作容,计量和支付的误差率在10%以上(含10%)。
9
合同管理
6
良好6分:
能够及时公正地按照监理合同及监理规的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作容;
合格3分:
基本能够按照监理合同及监理规的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作容;
不合格0分:
不能够按照监理合同及监理规的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作容。
10
资料管理
6
良好6分:
能够认真及时地按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料(包括行政档案、财务支付档案和技术档案)的管理工作;
合格3分:
基本能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料(包括行政档案、财务支付档案和技术档案)的管理工作;
不合格0分:
不能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料(包括行政档案、财务支付档案和技术档案)的管理工作。
11
工程变更、预结算审核
6
良好6分:
能够准确详细地按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算,且预算、结算结果与审定价误差率小于5%(不含5%)合格3分:
基本能够按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算,且预算、结算结果与审定价误差率在5%--10%之间(不含10%);不合格0分:
不能够按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算,且预算、结算结果与审定价误差率在10%以上(含10%)。
三
进度控制
10
12
进度控制
10
良好10分:
能够认真主动地控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期;
合格6分:
基本能够控制项目各阶段工期使其未超过施工合同工期;
不合格0分:
不能够控制项目各阶段工期或因监理工程师的责任造成施工合同工期延后。
四
协调配合
与服务
18
13
配合情况
8
良好8分:
能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作;
合格5分:
基本能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作;
不合格0分:
不能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作;
14
检验设备的配置
6
良好6分:
检验设备的配置按招标文件及监理合同满足现场施工要求;
合格3分:
检验设备的配置按招标文件及监理合同基本满足现场施工要求;不合格0分:
检验设备的配置按招标文件及监理合同不满足现场施工要求;
15
诚信情况
4
良好4分:
在没有得到相应许可的情况下,不对外公开涉及任何的资料;无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象;
合格2分:
在没有得到相应许可的情况下,基本做到不对外公开涉及任何的资料;无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象;
不合格0分:
在没有得到相应许可的情况下,对外公开涉及任何的资料;有串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象。
合计
100