廊架工程施工合同.docx
《廊架工程施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《廊架工程施工合同.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
廊架工程施工合同
建设项目XXX廊架施工合同
甲方:
乙方:
为明确双方的权利与义务,确保工程的顺利进行,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关的法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议。
一、基本条款
乙方对该承包工程图纸已熟悉,施工难度已考虑,施工现场已清楚,施工承包价格已评估。
二、工程概况
1、承包范围:
钢结构廊架、护栏、及廊架里装饰结构物制作安装等。
2、工程地点:
3、结构形式:
钢结构、
4、建筑面积:
约m2
三、合同价款与结算方式:
1、本合同为总价合同,合同工程量为暂估量,本合同中总价包干,不做调整,单价包含制作安装费、加固措施、员工工资和安全用具费、外来用工管理费,农忙措施费,赶工补偿费用、劳保福利、工伤病假、药费、探亲往返旅差费等各种补贴以及停水停电、雨天停工、节日补助等各种工资费用,政策性文件及合同包含的所有风险、责任、安全文明施工费等各项应有费用。
甲方不再做任何补贴给乙方。
2、合同总金额为XX0000.00元。
(大写:
玖万元整)。
3、结算方式:
工程经业主验收合格后付款一次性付清全部价款XX0000.00元。
三、付款方式
工程完工验收后,乙方应向甲方提供由当地税务机关代开的税率为3%的增值税普通发票。
甲方在收到乙方提供的发票后,以银行转账的方式支付该笔款项到乙方提供的收款账户内:
收款户名:
收款卡号:
收款银行:
四、工期与进度:
1、开工时间:
以甲方通知开工时间为准;
2、总工期:
X日历天
3、工期已考虑农忙、下雨等不利因素,乙方不得以任何理由拖延工期(国家规定的不可抗力因素除外,不可抗力工期延误时间双方另行约定),否则视为违约。
4、按照甲方编制的总进度计划、周进度计划、重要时间节点完成各项任务,若未能按时完成各项进度计划则按照进度计划中约定的处罚条款在当月进行处罚。
5、工期顺延的前提条件:
⑴政府行为,建设单位及有关单位要求的停工;
⑵暴雨;
6、因乙方原因组织不力导致工期延误按XX00元/天罚款。
7、乙方必须根据甲方工期计划,配足技术力量和人员,根据总包单位的施工工期计划必须按时按阶段完成,否则作罚款处理,在首次结算款中扣除;
8、若甲方认为乙方施工人员偏少不能满足工期要求或施工质量欠缺,达不到目标时,甲方有权减少乙方承包责任书之工作量,或终止协议,并承担相应责任。
若中途非甲方要求而擅自停工的,其所完成合格的工程量按承包责任书单价的80%在工程竣工后结算。
9、在施工过程中,乙方若达不到甲方进度要求,甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。
其单价由甲方确定给增加的人员,并在乙方总人工费中扣除,这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容,甲方有权单方面解除乙方的合同,乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。
五、安全、文明施工要求:
1、班组的现场负责人为安全第一责任人,对安全工作应贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全管理工作,杜绝违章指挥、违章作业,实现安全施工目标。
2、乙方应对进场职员和工人进行安全教育和安全技术交底。
3、乙方应安排有上岗资格证的专职安全员对本工程的安全负责。
4、积极配合甲方接受相关部门、监理、建设方的安全检查和指导,并及时整改检查出来的安全隐患和文明施工中存在的问题,整改所发生的费用由乙方负责承担。
5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按有关安全规范规定,进行标准施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担;
6、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽,高空作业必须佩戴安全绳,特殊工种必须持证上岗,违反上述规定造成的安全事故损失由乙方负责;
7、遵守地方政府有关部门对施工场地交通、施工嗓音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定,因乙方责任造成的罚款由乙方自负;乙方应编制施工现场管理制度,施工现场严禁吸烟、使用电炉和明火,违者重罚。
8、施工过程中,必须严格遵守相关安全要求及操作规程,排除一切安全隐患,杜绝一切安全事故,乙方作业人员发生安全事故,由乙方承担全部责任及相关费用。
乙方要经常对职工进行法制教育,搞好与其他工种的团结协作关系,不得出现打架及偷窃行为,如发生打架斗殴行为,参与者每人罚款XX00---XXX00元,情节严重者,移送公安机关处理,如有违章作业者每人每次处罚X000~XX00元。
六、质量要求:
1.本工程按合格工程施工;全面达到国家建筑行业颁发的标准;满足建设单位及甲方有关质量要求。
2.乙方配置专职的质量检查人员,应建立建全面质量管理保证体系,对工程使用材料和工程设备所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查,建立完善的质量检查制度;
3.本工程质量验收标准以施工图、设计变更、技术规范、相关技术文件为依据,以国家、建设部颁发的现行规程、规范和规定为标准,满足建筑工程施工质量验收规范。
4.凡出现以上所列之外的不符合钢结构验收规范要求的操作行为和质量问题,处以每点XX00元的罚款,并按规范要求整改。
5.乙方应按施工图纸和有关设计变更联系单要求精心组织施工,精心组织好班组内作业人员,配合总包单位施工员做好本工种、各工序之间的质量、技术交底工作。
不按操作规程、施工规范引起的一切后果由乙方负责。
如经检查发现有较严重的质量缺陷,乙方除按有关规定进行无条件返工外、尚应承担由此引起的所有损失,甲方有权视情节轻重对乙方处以XX00—XXX000元/处的罚款。
6.工作中,乙方必须服从甲方管理人员的正确指示,要严格把好质量关,乙方配备专职或兼职质量员一名,及时进行自检、互检。
7.对质量达不到要求而不整改,甲方有权按以下方法顺序处理:
2..拆除返工重做并罚款,返工材料费用由乙方承担。
⑵.组织另外人员整改,按X00元/工·人在乙方结算工资扣除。
⑶.终止承包合同,无条件退场,并赔偿有关损失。
⑷.无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作,建设方、监管方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知,则处以X000元/次的经济处罚。
七、人员、材料、机具管理
(一)、人员管理
1、乙方必须对所有进场人员进行安全、文明施工和法律法规教育,若乙方施工人员在施工现场内、外发生违犯国家治安管理条例及国家法律法规的事,由乙方承担全部责任,甲方不承担经济责任及其它任何连带责任。
2、乙方人员的合法权益。
(1)、乙方应为其劳务人员提供必要的食宿条件和符合环境保护和卫生条件的生活环境,配备必要的伤病预防、治疗和急救的医务人员和医疗设施。
(2)、乙方应按有关劳动保护的规定,采取有效的防止粉尘、有害气体和保障高温、高寒、高空作业的防暑降温和安全等的劳动保护用品及措施,人员在施工中受到伤害,乙方有责任采取有效措施进行抢救和治疗。
(二)、材料及工具管理
1、乙方对自身的材料按项目部的总体进度要求,进行安全堆放及安全管理,应专人看守。
若有任何丢失、盗窃甲方不负任何责任。
2、乙方进场的机具设备、电器、电缆应按规范及安全要求安装,并专人管理及负责安全及防盗。
乙方自带机械必须符合有关规定并确保安全,提供的机械设备必须有合格证,进场时由项目部验收。
3、乙方进场人员应妥善保管好自己的私人用品、用具、交通工具。
若在场内损坏、盗窃甲方概不负责。
4、所有进场人员应妥善保管好自己的交通工具(机动车及非机动车)应停放在甲方提定的区域。
如在施工现场和提定的区域有机动车及非机动车损坏、盗窃甲方概不承担责任。
5、对甲方负责供应的机具、生活设施,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿;
6、借用项目物资,及时做好仓库领用登记手续,及时归还。
领用的工具用完后及时归还仓库,如出现人为的损坏、缺少配件由乙方自负。
7、完工后所剩材料分类归堆到指定地点。
施工现场每天必须做好二次“落手清”,由班组长亲自督促,违者对班组罚每次每处Xx00—XX000元/次。
8、甲乙双方应遵守合同约定,若单方违约(除第十条外),除按本合同已有的约定承担责任外,另由违约方支付守约方总造价的10%赔偿的违约金。
9、乙方分包的工程项目,不得再行分包,如发现有此类情况,甲方可没收保证金或作清退处理;合同签订后如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,保证金没收,由乙方赔偿甲方造成的经济损失;
八、双方责任和义务
(一)、甲方责任
1、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收,监督管理。
2、在施工过程中,乙方违反有关规定,未按进度计划及安全质量文明施工等要求施工,造成质量低劣、材料质量不合格、进度滞后和损害甲方信誉的甲方给予乙方每次XX000-XX000的罚款,甲方不承担乙方其他任何费用。
3、制定施工计划。
4、进行技术交底、安全交底。
(二)、乙方责任
1、乙方必须听从甲方指挥,服从甲方安排,保质保量如期完成各项工作;
2、做好施工现场布置,组织施工机械、施工物资、施工人员进场,并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。
3、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作,负责本班组人员的暂住证办理并承担费用。
4、合理安排施工顺序,做好施工方案,施工顺序应满足总包单位总施工顺序安排;合理使用各种原材料,杜绝浪费,如有浪费现象,甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。
5、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需变更图纸时,必须先交甲方、监理,审核同意后,由甲方提交设计修改。
6、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工,各种材料分类堆放,分类施工,确保工程质量及施工进度,文明施工做到工完场清。
7、在施工全过程中,乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外,尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。
应配合资料员做好各种试验检测取料工作。
8、乙方应做好落手清工作,对作业中出现的废料每日下班前应清理干净,堆放到项目部指定的堆场,有用物品应在指定地方整齐堆放。
9、分包单位工作人员要保持相对稳定,人员调动要向本工程项目经理备案,工作人员出入施工现场要佩戴工作标志,不准无关人员出入现场和住宿;
10、乙方在施工期间应维护甲方单位形象,不得出现有损甲方单位形象的行为;
11、乙方应确保本工种所涉及的各类合同切实有效的履行,避免上访,诉讼等事件的发生,如因乙方不及时支付款项,未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失,并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚;
九、双方免责
在钢结构廊架完成或制作安装期间因不可抗力:
是指空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及大风、冰雹、地震等。
甲乙双方均无责任,但其造成的损失:
在活动房安装完成后其损失由甲方承担;在安装期间由甲乙双方各负损失的一半。
十、工程保修:
1、钢结构及围挡保修期内(按国家规定),乙方所施工的项目如发生质量问题,乙方应无条件进行返工及维修,所发生的一切费用由乙方承担。
2、保修期内,乙方接到甲方或甲方委托单位(人)的通知的次日必须准时到场进行返工维修,不得拖延。
若因拖延造成业主要求索赔费用由乙方承担。
3、甲方(或甲方委托单位、人)通知乙方之日起的第三天,乙方不到现场进行返工维修,甲方有权另行安排其他人进行返工维修,所产生的一切费用在乙方的保修金中直接扣减,如保修金不够的乙方还需承担。
十一、竣工验收与工程移交:
1、本工程必须一次性验收合格,经验收不合格,乙方立刻维修整改,期间所产生的一切费用由乙方自行负责。
十二、违约责任:
1、双方的任何一方行为构成违约的,对方可以依法追究其违约责任。
本合同以外的其他原因需要解除合同,必须经双方协商一致,否则视为违约,赔偿对方因此所受的损失。
2、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。
十三、争议:
争议解决程序:
双方协商,协商不成,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉。
十四、合同生效与终止:
本合同自签字之日起生效,到工程竣工验收合格并交付及保修期届满终止。
本合同未尽事宜由双方本着友好合作的精神协商后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、其他:
本合同未尽事宜双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力,若协商未果,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式陆份,甲方执叁份,乙方执叁份。
本合同全部工程完工结清工程余款后失效(保修条款在保修期满后失效)。
甲方签字:
乙方签字:
联系电话:
联系电话:
日期:
年月日日期:
年月日