履约保函到期未退还履约保函承诺书.docx
《履约保函到期未退还履约保函承诺书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《履约保函到期未退还履约保函承诺书.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![履约保函到期未退还履约保函承诺书.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-1/7/22bbf5b6-eb32-4acc-932e-c1e56e30e74f/22bbf5b6-eb32-4acc-932e-c1e56e30e74f1.gif)
履约保函到期未退还履约保函承诺书
履约保函到期未退还_履约保函承诺书
履约保函是指:
应劳务方和承包方(申请人)的请求,银行金融机构向工程的业主方(受益人)做出的一种履约保证承诺。
下面是WTT给大家整理的一些关于履约保函承诺书的模板,希望对大家有用。
履约保函承诺书篇一
致:
中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区
我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定,并作如下承诺。
1、保证所承担的工程不分包或转包,否则按我方违约处理,可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2、保证服从甲方的领导、调度和协调,处理好和相邻施工单位的配合关系,如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因,服从甲方对我方任务所做的调整。
3、我方承诺本工程不需支付预付款,在工程款支付过程中,如业主对甲方不能按期拨款,甲方向我方的拨款可以同等顺延。
拨款采取按月验工计价方式,我方及时提供当月的计价资料,并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付,是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚;超过5天,工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚;超过10天,甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5%对已完工工作量进行结算。
5、在合同执行过程中,如我方保证不了质量、安全、进度,甲方有权单方面中止合同,并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场,并相应赔偿给甲方造成的损失。
6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同,合同执行期间保证不调价。
7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。
项目负责人与技术负责人如推迟进场,将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚,即每人每天罚款500元,机械设备如推迟进场,每台每天罚款500元。
罚款金额在合同履约保证金中扣除,罚款只是一种手段,但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。
8、我方项目负责人保证长期在施工现场,请假须报甲方工地负责人批准,若无故不在现场,每天罚款500元,在人员履约保证金中扣除。
9、我方保证在工程质量方面做到下面几点:
⑴、工程质量符合铁道部颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准,并接受建设单位及监理工程师的检查,办好隐蔽工程签证手续。
⑵、须满足设计图中所规定的技术要求。
⑶、本工程的质量标准为现行铁道部行业优良工程标准,质量目标为铁道部优质工程,争创国优奖。
⑷、工程质量保修及维修办法,按国家和铁道部的行业规定办理。
⑸、竣工按部颁验收标准验收,单位工程一次合格率达到100%并满足本建设项目创优规划要求。
⑹、如质量达不到验收标准,由此而导致的所有损失由我方单位承担。
10、我方承诺因我方原因造成的安全事故,我方承担全部经济责任和法律责任,并妥善处理好善后工作;决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。
否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。
11、在合同执行期间,保证在甲方的统一领导下开展各项工作,在对业主、监理、局指、地方政府相关部门等监管单位在业务交往中,从大局出发,积极维护工区的信誉。
⑴、我方编制成工班,纳入甲方统一管理;按甲方要求人员统一着装,机械设备统一标识。
人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训,考试合格取得证书后持证上岗。
⑵、所有劳务人员都与我方签订劳务合同,并登记造册,按月编制工资表,上报甲方审核;并保证在甲方的监督下,按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资;若发生拖欠劳务费事件,我方承诺甲方有权终止劳务合同,并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放,并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。
⑶、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负,保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方,凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任,均由我方承担。
12、我方同意所有主材材料及特殊材料(包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管)由甲方统一组织招标采购,自购材料的供应商需甲方的认可,必要时甲方有权指定供应商。
13、在施工过程中,我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消
耗量,如超过,我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价_____110%的价格在乙方当前的结算计价款中扣除。
14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施;职业健康安全保障措施;劳动力组织计划;文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。
15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量,有权将更换施工劳务作业队,我们保证按时撤离施工现场,我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还,而无需支付任何费用。
16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解,并承诺不因此影响工程进度、质量。
17、我方承诺合同一旦签订,综合单价不再调整,若发生亏损,由我方自行承担,且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件;因第三方原因造成的误工损失,我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复,则不需补偿;施工中的发生的变更费用增加,我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复变更费用,则不需补偿。
18、我方保证在施工过程中,我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生,否则,甲方有权立即终止合同,甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉,同时我方承担所有经济和法律责任,并保证在24小时内撤场。
19、合同履行期间,我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。
如因我方原因发生冲突,甲方将拒绝与我方的一切工作接触,并没收其交的履约担保金,情节严重的由甲方法人机关所在地公安、司法机关进行判决处理。
20、此承诺书,作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。
承诺人:
XXX一年月日
履约保函承诺书篇二
承诺书编号:
承诺人(本人):
身份证号:
本人承诺完全无条件执行河南舜禹水利建筑工程有限公司与业主签订的施工合同(项目名称:
合同编号)的全部合同内容。
一、方式
负责组建(以下称该项目部),全面负责项目部的成立及项?
ahref="yangsheng/kesou/"target="____blank">咳嗽迸浔浮9靖菹钅壳榭龆韵钅拷屑喽健⒓觳椤1救吮Vご庸玖烊〉母孟钅肯钅坎坑≌潞拖钅坎坎莆裼≌拢蛔魑鞠钅空砉こ套柿虾桶炖肀鞠钅恳抵鞴こ炭钍中褂茫蛔魉谩7裨蛴纱嗽斐傻乃芯盟鹗С斜救顺械M猓以敢庠傧蚬窘赡?
-5万元违约赔偿金。
该项目由本人全面负责管理经营、自负盈亏。
承担全部由此形成的所有债权债务关系及处理与之相关的一切事物,并承担全部经济责任。
二、费用提取
本工程中标合同价款为人民币(¥元)。
本人按本工程最终决算总价向公司缴纳%费用并负责缴纳其他所有税费。
公司所提费用依据进度款拨付情况按照比例进行提取。
三、施工组织和质量标准
1、本项目实施中如业主和监理对主管部门或向公司来电来函投诉,第一次本人向河南舜禹水利建筑工程有限公司赔偿1000元,第二次加倍赔偿,被有关部门列为不良行为记录(黑)的由本人在一个月内保证消除掉并自行承担费用,并向河南舜禹水利建筑工程有限公司赔偿名誉损失费3-5万元。
如果不能再规定时间内消掉黑,本人承诺向河南舜禹水利建筑工程有限公司一次性缴纳叁拾万元的违约赔偿金。
2、项目施工期间本人承诺服从河南舜禹水利建筑工程有限公司对项目的管理,公司有权监督本人履行工程施工合同和检查施工质量、安全、进度、文明施工、工程款支出、农民工工资发放、施工资料等。
3、为保证公司对项目的有效管理,本人每周、月须按照公司工程部规定的格式及时将该工程报表如实报送。
不按规定及时有效上报根据本人拖延上报时间顺延推迟工程款拨付。
4、本人承诺严格按照设计文件和相关规范要求施工,工程验收后15日内(以竣工验收报告签字日期为准),并向河南舜禹水利建筑工程有限公司提供一套完整的竣工验收资料原件并交回项目部印章及项目财务章。
竣工验收资料提供不及时,工程款拨付将按期顺延,如不能提供完整竣工验收资料,可不予结算工程款。
质保期内的质量保证金由本人承担,业主将质保金退还公司后,公司及时退还给本承诺人。
四、安全责任
本人负责施工安全措施制定,进场人员安全教育,做好安全技术交底。
为施工人员办理保险;负责建立健全安保体系,对安全生产工作负全责。
确保安全措施贯彻执行,杜绝发生各种安全事故。
如发生安全、质量事故本人除承担事故全部经济责任外,另向河南舜禹水利建筑工程有限公司缴纳造成直接经济损失的5%款项作为管理不力的责任赔偿金。
五、责任和义务
1、本人负责提供履约保函、预付款保函资金,项目缴纳投标保证金及履约保证金时,必须通过公司基本账户,如不通过公司账户或业主不要求缴纳履约保证金的,需向公司缴纳不低于5万元的履约保证金,履约保证金等竣工验收报告、项目章交回公司后退还。
如由于本人组织施工不当,给公司造成经济上或名誉上(质量、安全事故、拖欠农民工工资、不良记录等)的损失,以上资金作为对公司的名誉赔偿不予退还。
2、本人承诺如被有关部门查处该项目存在挂靠、出借资质、买卖合同等违规行为,一切经济处罚及赔偿责任有本人承担。
3、业主已拨付的工程款按照公司财务管理制度由本人提供足额正规税票后转入本人指定账户。
4、本人及时真实有效提供本项目各参建单位名称及联系方式,保证项目信息畅通。
向公司工程技术部提供业主的工程科长、质检科长,总监,现场监理,施工队领班的电话。
5、本人承诺在进入施工现场后按照公司的统一要求设置大门、室内外标示标牌,文明施工,以树立公司的良好形象。
6、本人负责申报工程进度款和结算。
7、负责承担公司到场人员发生的所有费用。
8、在地方发生的治安刑事案件由本人自行负责。
9、若因工程质量和进度等原因造成业主要求公司更换项目经理或施工队伍,使公司在业主要求下向该项目派遣工作组,由此造成的返工、赶工、施工队伍的调配和公司到场管理人员工资(按公司标准)等一切经济责任由本人全部承担,公司可在原提取本人费用的基础上再增加5%管理费。
10、本人保证不将本合作内容转包或非法分包他人,否则,本人承担由此造成的一切经济、法律责任。
且本人无权且保证不以公司名义将该项目做抵押、担保、贷款之用。
否则由本人承担由此造成的一切经济责任及失误处理并向公司支付5-10万元的违约赔偿金。
11、如若本人有出现施工质量、安全、工期滞后、农民工工资拖欠等问题,公司有权通知业主和监理处理以上事宜,并停止支付承诺人到公司账户的工程款,本人将承担所发生的一切经济责任。
六、财务管理及支付办法
工程款进入公司的帐户后,由公司工程部提供本次工程款结算单,公司财务部扣除有关费用后支付本人(原则上承诺人满足公司的财务要求不超过三天转款),专款专用。
工程款结算时所产生的一切费用由本人承担。
项目财务管理符合国家及公司的财务管理制度。
报账人员原则上为本人;若委托他人代理,本人须提前带本人和代理人身份证原件办理委托手续。
代理人须向公司提供真实有效的委托书原件。
办理工程款时提供80%(当次提款金额)的有效合法足额成本票据及20%的人工费合法资料(含相关人员有效身份证复印件、考勤表、工资表);否则,公司在办理工程款拨付手续时,暂扣当次结算金额的3%,本人于暂扣之日起7个工作日内将上述相关资料提供给公司,若超期,公司将不再退还此款,作为对公司的补偿。
本人所提供票据的付款单位应是河南舜禹水利建筑工程有限公司,票面必须清晰加盖纳税人的发票专用章,所提供票据经网络查验无法获取
正确信息的不予采用,本人应预留签名________________,份数由本人所提供票据的多少而定,不提供餐饮、娱乐、烟酒票,票据不跨年度使用。
七、外出经营证管理办法
本人承诺最迟于办理工程款结算前7个工作日内告知公司,由公司去机构所在地开具外出经营证。
本人提供详细的的纳税地址(具体到乡镇),开具外出经营证时按规定所缴纳的印花税由本人承担,为避免重复缴税由本人向当地税务部门说明。
外出经营证使用期限已到,但工程结算尚未办理完毕,在到期日前让当地税务部门签字、盖章交回公司财务部门续开;如果在外出经营证有效期内完工,让当地税务部门签字、盖章并在网上注销后,退回公司财务部。
否则,由此造成的一切后果由本人负责。
八、违约争议
本人严格遵守履约本承诺书,如不能按照全部承诺内容及合同价款执行,本人自愿同意接受公司与业主结算的本人已完工程量的70%工程价款并负责还清本项目以前所有的外欠款,余30%工程结算款作为本人向河南舜禹水利建筑工程有限公司的违约赔偿金进行赔偿,以上承诺有效处罚及违约赔偿金如有冲突部分以最高数额执行。
公司与个人均有权利提起诉讼,诉讼约定法院为企业所在地管辖法院。
九、组成本承诺书及优先解释顺序
1、本承诺书。
2、本承诺附件(有关人员证件)。
3、施工进度计划、施工组织方案等。
4、本工程公司与业主签订的施工总承包合同。
5、投标文件。
本承诺书由本人签字(盖章)后生效,至本承诺内容履行完毕后自行失效。
承诺人:
(盖章)
电话:
日期:
履约保函承诺书篇三
承包人履约保函
(发包人名称):
鉴于你方作为发包人已经与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”),应承包人申请,我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务,给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%,数额最高不超过人民币元(大写)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:
连带责任保证。
我方保证的期间为:
自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外),如加重承包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指:
。
担保人(金融单位):
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
备注:
本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同文件约
定的实质性内容。