代建项目管理实施细则.docx

代建项目管理实施细则.docx

《代建项目管理实施细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《代建项目管理实施细则.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

代建项目管理实施细则

项目

代

建

管

理

实

施

细

则

编制：

审核：

日期：

项目

项目管理实施细则

第一章：

项目前期管理

一、工作范围和职责

由公司产品运营中心及技术与品质部协助项目管理部办理有关建设手续，拟定工程建设的有关合同、协议，负责与各参建单位、有关政府主管部门和项目周边各单位沟通、联系、协调，创造外部协作条件，争取相关单位的支持。

与有关单位协商，提出安全文明施工、环境保护方面的协调意见并拟订相关的协议。

负责市场相关信息、政策法规的收集。

项目经理对协调工作予以监督和确认，公司分管领导给予支持和指导。

二、前期工作流程及要点

1、项目管理部人员熟悉有关批文和已经批准的项目文件，了解项目使用要求和投资目标。

2、组织进行1：

500地形图、勘察、设计等招标工作，招标确定的设计单位进行方案设计及初步设计。

项目管理部人员要根据第三方专家组审查的初步设计意见，要求设计院完成本工程所有涉及工程的初步

设计和概算的修改，报市建委审核批准。

批准后要求设计院完成项目施工图,对出图质量与进度予以监督。

4、施工图设计完成后送到有资质的图纸审查单位办理施工图报审，将审查意见送设计单位，修改后反馈给设计审查单位，领回审查合格书。

5、项目部按规划部门、供电、城管部门、交通等部门的程序办理工程土地规划、临时用水、用电、道路开通、建筑垃圾处置的许可。

第二章：

项目实施准备阶段的管理

一、合同采购招标

项目部负责与招标代理机构的配合和联系，负责对投标单位资质审查和项目有关的各项招标活动，项目经理对招标过程进行监督、确认。

1、监理招标

（1）招标阶段管理：

a.根据项目所需监理工作的内容和目标，进行合同构成因素分析和合同条件分解，确定用于编制招标文件及构成合同的主要具体内容及条件，确定合同标的。

b.根据分析所得结果全面完善地编制招标文件，指导投标人正确编写投标书，防止项目所需监理工作内容的遗漏、错误及监理工作目标的偏差。

c.按照报业主审核认可的招标方案进行招标工作，合理选择符合条件的中标监理单位。

（2）合同签订阶段管理：

A.以国家相关法律法规政策为依据，《建设工程委托建立合同示范文本》为基础，同监理单位签订监理合同，明确：

监理工程的概况；委托工作的范围及对监理工作的要求；委托人向监理人支付报酬的期限和方式；合同签订、生效、完成时间；合同的履行期限、地点和方式；双方愿意履行约定的各项义务的表示。

b.根据本建设项目的具体特点和实际需求，设置适用于本项目的专用条款。

c.建立合同资料档案库，储存完整的合同管理资料备查，同时建立合同条款索引，将合同条款与合同履行过程中相对应的各类相关事项联系起来，高效合理地使用合同管理。

2、施工招标：

（1）招标阶段管理：

a.根据项目可行性研究和项目决策的内容和目标，分析项目施工合同的主要构成因素，确定项目工程施工目标，根据施工图设计编制施工图预算及工程量清单，估算工程总工期，确定合同标的。

b.根据分析所得结果全面完善地编制招标文件，准备招标工作所需的各类文件资料。

c.按照报业主审核认可的招标方案进行招标工作，合理选择符合条件的中标施工单位。

（2）合同签订阶段管理：

a.以国家相关法律法规政策为依据，《建设工程施工合同示范文本》为基础，同施工单位签订施工合同，主要组成部分包括协议书、通用条款、专用条款、附件。

b.签订施工合同时需明确说明：

a）工期和合同价格

b）对双方有约束力的合同文件

c）标准和规范

d）代建单位和承包人的工作

e）担保和保险

f）材料和设备的供应

g）解决合同争议的方式

c.会同监理单位对施工合同进行结构分析，将合同双方的具体权利和义务，以及各自所涉及的责权范围用合同条款对照表单的方式进行陈

述和罗列，由合同双方确认，并作为合同的附件执行，为考核合同执行情况和合同纠纷处理作预先准备和控制。

d.督促监理单位按施工合同的分析结果，编制对应的合同管理计划，划分监理单位与代建单位在合同管理过程中的职责权限。

建立合同资料档案库，储存完整的合同管理资料备查，同时建立合同条款索引，将合同条款与合同履行过程中相对应的各类相关事项联系起来，高效合理地使用合同管理。

二、项目部在公司产品运营中心、技术与品质部的支持与配合下，待监理、施工合同签订后，到市建管部门办理报建、报监手续，并办理工程施工许可证。

三、图纸会审和设计交底

由技术与品质部和项目管理事业部对设计图纸提出优化设计修改建议，及时与设计方协商解决。

在施工承包单位完成自审的基础上，由代建项目管理部主持，监理单位组织，设计单位、施工承包单位等有关人员参加各方图纸会审。

由设计单位对图纸的设计意图、工程技术与质量要求等向施工单位做出明确的技术交底。

施工单位就图纸问题提出疑义并请设计院予以明确解决。

四、开工准备

1、为做好建设项目实施过程中安全文明施工，及对周边人文环境的协调，业主单位组织由区建设局、城管局、供电局、交管局、质监站等单位参加的协调会议。

2、代建项目部现场项目经理督促监理方进行开工准备落实到位情况审核：

（1）施工方项目组织机构是否健全、设置是否合理、人员是否具备上岗证书。

（2）机械设备、安全和文明施工准备。

（3）临时设施建设，平面布置规划。

（4）主要材料是否进场、质量证明资料是否齐全。

（5）施工组织设计，总进度计划。

3、由项目管理部经理主持召开第一次工地会议

（1）参加单位：

业主、项目管理部、监理部、施工项目经理部。

（2）参加人员：

业主代表、项目管理部全体人员；监理项目部全体人员；施工单位施工员，专业工程师，总工、项目经理、项目法人代表或委托人。

（3）会议内容：

a.项目经理通告《项目管理计划书》纲要；

b.项目经理代表业主宣布对总监理工程师的授权；

c.总监理工程师或代表人通告《监理规划》的主要内容和执行要求；

d.监理部总监通报对施工单位资源配置、生产要素组织情况的验证结果；

e.施工单位项目经理通报施工准备情况，介绍组织机构人员及职责划分。

f.施工单位总工程师通报施工组织设计的评审和改进情况；

g.监理部总监宣布对改进后的施工组织设计的确认过程，并提示执行的相关注意事项；

h.确定工地例会制度，研究规定例会时间、地点、与会人员和通常议题。

（4）第一次工地会议纪要由监理部负责起草和组织各单位项目负责人会签。

五、审核监理质量体系和与本项目相关文件

对受托监理机构的组织机构、资源配置和管理体系进行核查，项目经理对其《监理规划》和《监理细则》、安全方案的符合性和有效性进行审议和认证后实施。

1、调阅监理服务机构受控质量体系文件。

2、审议《监理规划》。

3、验证监理机构对本项目的计划资源配置。

4、监理机构监理规划在施工准备阶段的重点服务提供质量验证。

（1）图纸会审过程和纪要

（2）《施工组织设计》、《安全、文明施工组织设计》审议过程和改进意见

（3）现场平面布置的设计和实施成果

（4）开工必要条件的确定和准备以及实现状态的检验

（5）开工报告内容和审批过程

（6）信息传输、反馈的速度和环节手续

第三章：

项目实施阶段目标管理

一、合同管理

项目经理主持各类合同的管理工作，对合同的履行和实施进行全面监督和管理，合同管理工程师具体负责各类合同管理。

1、代建单位对监理合同的管理

（1）合同正常履行过程中的管理

a.代建单位负责满足工程正常进行和开展监理工作所需外部环境条件

的协调工作。

b.代建方将项目实施的意图和想法通知监理单位并与其协商，由监理单位在协调管理过程中贯彻实施。

c.对监理单位提交的各种要求及时给予书面答复。

（2）对监理单位授权范围之外事件的决策

a.工程设计变更及索赔处理，必须报代建方审核，并报业主认可。

b.监理单位对施工组织设计和技术方案提出的建议，要向代建单位提出书面报告。

c.监理单位与参建单位的重要协商事项应事先向代建单位报告。

d.监理单位须报经代建单位同意，才能发布开工令、停工令和复工令。

e.监理单位对代建方与承包方签订的合同提出变更，须报告代建方，并经过业主批准。

f.监理单位对工期和投资有较大影响的事件做出决定前须事先报告代建单位，并征得业主的批准。

（3）督促监理单位履行合同义务

a.代建单位按合同要求对监理机构的组成和人员资质进行核查，严格要求监理单位按照合同承诺派遣监理人员，组成监理机构。

b.代建单位对监理单位编制的监理规划等文件进行审查，对不符合

要求的部分，要求监理单位进行相应修改，直至满足合同要求。

c.代建单位通过监理机构提供的监理工作月报和有关事项的专项报告，监督工程的进展情况和检查监理机构的工作质量，并及时提出处理意见。

项目管理部对施工现场情况不定期抽查,监理周工作情况每周定期检查一次,监理单位质量责任行为每月检查一次。

d.代建单位必要时可要求撤换不称职总监。

当监理单位严重违约使得监理合同已无法顺利实施，代建方将中止监理合同。

2、代建单位对施工合同的管理

（1）在施工合同的履行过程中，代建方及监理方都严格按照施工合同的规定，履行应尽的义务。

（2）协同监理方对承包人的施工活动进行监督、检查：

a.进度管理方面：

a）按合同规定，要求承包人开工前提出包括分月、分阶段施工的进度计划，并加以审核；

b）按照计划进行实际进度检查，对影响进度的因素进行分析，并及时解决；

c）审核修改的进度计划、审核确认工程延期等。

b.投资管理方面：

a）严格进行合同约定的价款管理；

b）当出现合同约定的调价情况时，对合同价款进行调整；

c）对预付工程款进行管理，对工程量进行核实确认，进行工程款的结算和支付，确定工程变更价款。

d）对施工中涉及的其它费用进行管理；

e）办理竣工结算，对保修金进行管理。

c.质量管理方面：

a）检验工程使用的材料、设备质量，检验半成品及构件质量；

b）按合同规定的要求、程序，监督检验施工质量；

c）按合同规定的程序，验收隐蔽工程和需要中间验收的工程质量；

d）验收单项工程和参与验收全部竣工工程的质量等。

（3）代建方督促监理工程师做好施工合同的档案管理工作。

工程竣工后，将全部合同文件加以系统整理、建档保管。

在合同履行过程中，对合同文件，包括有关签证、记录、补充协议等都做好系统分类、认真管理。

3、合同的处置和结算：

（1）代建项目管理部负责合同分解和落实执行责任人，对各类合同执行进行跟踪监督检查，掌握合同相关内容的进展状况。

（2）项目管理部在检查合同执行状况时，发现合同相对方有违约等状况时，应报告业主和代建公司领导，力求采取缔约过失责任索赔等经济合同手段以保护业主合法权益不受侵害。

（3）及时按合同约定和相关程序验收和交接合同标的物。

（4）根据验收（接收）情况与合同约定条款的比对分析，符合合同条件的按约定进行合同结算。

二、进度管理

技术负责人组织现场管理工程师建立工程进度计划控制系统：

实施计划目标实现时间控制，以《项目管理计划书》、已批准的《施工组织设计（方案）》、和《监理规划》为依据、建立以控制网络技术为主的工程进度计划控制系统。

1、监理公司审核进度计划的原则：

（1）必须保持与建设项目管理总流程及总进度计划时间网络（一级网络）的符合性，并按相关监理程序控制。

（2）对工程进度计划的调整条件和时机进行控制。

a、代建项目管理部根据本公司的合理化建议或业主意图作出的指令性调整，由项目管理经理确认；

b、监理部根据潜在风险预控、综合平衡和责任事故处理需要，作出调整建议，经与代建单位项目经理达成共识后所作的调整。

c、施工单位提出合理并有利于工程进展的调整请求，经监理部同意与代建项目管理部沟通后，取得同意所作的调整；

d、调整进度计划应保证合同工期；

e、调整进度计划应尽量避免工期索赔；

f、调整进度计划应尽量不影响造价基准和资金调度；

g、批准调整进度计划应考虑各执行单位的利益兼顾。

2、进度控制措施

进度监测

进度监测系统图

进度计划的实施建立进度数据采集系

收集实际进度数

（按进度报表格式）

数据的整理统计和分析

实际进度与计划进度比较

否是否出现偏差进入进度调整系

（1）监理方对进度计划执行情况进行跟踪检查，定期收集反映工程实际进度的有关数据，作为进度分析和调整的依据。

（2）监理方在项目进度监测过程中，当发现实际进度偏离计划进度，必须分析产生偏差的原因及其对后续工作及总工期的影响，采取合理的调整措施，取得与代建单位的共识，确保进度目标的实现。

项目进度调整系统图

出现进度偏差

分析产生偏差的原因

分析偏差对后续工作和工期的影响

确定影响后续工作和工期的限制条件

采取进度调整措施

形成调整的进度计划

采取相应的经济、组织、合同措施

实施调整后的进度计划

进度监测系、施工进度管理办

（1）施工队在与代建方签订工程施工合同后，必须依照合同工期要求，结合现场实际情况制定完整详细的施工网络图，提出总的劳动力计划，材料计划及机械台班计划。

（2）项目管理部负责对施工方提供的施工网络图，在七天内进行审核确定，施工队必须按监理、代建方审定的施工网络图来组织劳动力，材料以及施工机械，由监理人员现场查验落实到位情况，确保生产按计划进行。

（3）施工队必须将施工网络图细分成每月、每周（或每旬）工作计划，每周日（或每旬末）上交下周生（或下旬）产计划，每月25日前交下月生产计划，监理方审核后上报项目管理部。

（4）监理公司负责检查每周（或旬）、每月计划完成情况并报项目管

理部。

（5）总包方应对分包方进度实行统一的计划管理，分包方进度应满足工程总进度要求。

（6）若发生重大进度偏差，项目管理部要分析发生进度偏差的原因，提出改进要求，发函给监理公司指令施工队调整。

（7）将进度完成情况与进度款拨付挂上钩，对工期提前予以奖励，对工期延误进行处罚，进度严重滞后，拒付进度款，具体办法参照相关合同条款的规定执行。

三、投资管理

1、投资控制流程

由代建项目管理部造价管理师及时对工程进展做出评估，收集实际数据，将投资目标的计划值与实际值进行比较，分析产生偏差的原因，及时采取控制措施。

按下图流程控制执行，每两周或一个月循环一

偏差

工程项目计划投资额（目标值）是由合同规定方

投资实际值与计划值比较组织三方协商索赔意见同

收集投资实际支出数据否

原的生偏差意索赔项目验收

产分析因，采取纠偏措施

式解决争议

a.清退场条件的制约

b.试运行过程的正常配合制约

c.投诉的分析和处理的制约

d.质保期的成品保护和质保书承诺的检验制约。

（7）工程变更的控制措施

a.建立严格的工程变更审批制度，在监理工程师发出工程变更指令前，都须报代建方审批，造价管理师协同监理工程师合理确定变更工程的单价、价款和工期延长的期限，并经过项目管理经理确认，确保把投资控制在总概算内。

b.造价管理师会同设计管理师对设计变更进行工程量及造价增减分析，对变更方案作优化分析，及时与业主及设计单位沟通。

c.严格控制由于工程变更所引起的工程量的变化，使其不对未完工程投资支出和工期造成太大影响。

a）工程变更程序

代建方、监理、施工方提出工程变更

监理工程师审查工程变更

报业主审批报代建单位审查

报设计单位认可签证接上页：

编制工程变更文件

监理工程师下达变更

填写备忘录报甲方备案

b）工程变更价款的确定经项目管理经造价管理师负责变更价款的审核和申报文件的编制，

理确认。

按合同已有的价格计算变更合同①合同中有适用于变更工程的价格，价款协商后确定变②合同中只有类似变更情况的价格，可以此作为基础，更价格。

审计部③合同中没有适用和类似的价格，由承包单位提出变更价格，门认可，监理工程师批准执行，代建单位监督。

如不能与承包单位达成一致，则通过工程造价管理部门裁定。

（8）索赔控制

项目管理经理主持处理索赔事宜，造价管理师负责索赔的具体事务。

a.控制索赔的措施

a）当遇到索赔事件时，督促监理工程师以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。

b）工程实施过程中督促监理工程师积累一切可能涉及索赔论证的资料，做到处理索赔时以事实和数据为依据。

c）督促监理工程师及时、合理地处理索赔，尽量将单项陆续解决在合同履行过程中。

d）加强主动控制，减少工程索赔。

在工程实施过程中对可能引起的索赔进行预测，采取预防措施。

b.施工索赔的处理程

提出索赔申请及相关证明资料

监理组织调查、取证

否驳回索赔事件成立是否代建项目管理部复核

3、资金控制流程和手段

工程进度款的审核与支付管理

遵照公司的资金管理办法，按工程进度和工程合同约定的付款条件、结算限额办理支付。

（1）由施工单位按月填报《建设项目进度和用款申请表》，监理工程师依据现场已施工完毕的工程逐一进行清点，对工作量清单、工程预算编制书等相关资料审核后填写工程款支付证书，一并报送项目部审核。

（2）项目管理部填写《项目建设资金使用审批表》报公司审核。

4、项目整体财务状况监督和管理办法

代建单位根据工程实际向有关部门申报建设资金需求计划，并按批准的资金计划和工程进度申请建设资金。

项目管理部认真审核进度，不能虚报，使每月进度和资金安排能够同步，不发生大的差距。

四、质量管理

1、在代建单位项目管理部督导和支持下，监理公司负责工程质量的全面组织部署控制和协调，代建单位以月报、工程质量问题报告单、现场不定期检查形式及时掌握工程质量状况。

2、监理公司根据代建单位的授权范围，确定工程质量控制的技术方案和管理措施。

3、施工阶段质量控制程序

监理审批开工，下达开工令加倍复试或换承包商申报施承包商申报材料合格材料工方案证、复检单监理审核项目管理部审不合格不合格核分部、分项工整改程施工施工试验及取样各分项、隐蔽不合格工程自检、隐检单附：

1填报工程报验、预检单2、分项工程3单质量评定表

监理现场检查签发工程检验认可并在自检材料上签字下一工序施工整改分部工程完工附：

分项（隐蔽）工程填写分部工程报验单和分项工程检验报验单认可资料检现场检不合检查结签发分部工程检验可书现场管理工程师督促监理工程师进行全过程、全方位的控制，

并对上述质量控制程序进行监督、检查。

4、对工程用材和施工成果的技术核定和内在质量控制：

由监理机构主控，项目管理部监督。

5、工程质量管理办法

（1）施工单位必须认真履行《建设工程质量管理条例》，严格按照建设工程监督程序的规定，接受和服从有关部门监督检查，由监理公司进行全过程控制，项目管理部随机抽查。

（2）项目管理部坚持不定期地对《监理日志》、《施工日志》进行抽查，及时指出问题，督促整改落实。

（2）施工单位必须建立具有较高专业技术素质，能满足工程结构及技术性能要求的质量保证体系，做到全员持证上岗。

（3）实行重点部位和关键工序监控制度，施工过程中严格按监理规范用表，对分部、分项工程进行申报、经检查验收后方可施工，上道工序不合格，下道工序不准施工。

（4）所有工程用材必须有出厂合格证，按规定抽样送检后方可使用，未经检测或检测不合格的材料不准使用。

（5）施工单位项目管理人员对施工班组要进行技术交底。

（6）对工程质量优劣实行奖罚制度,不定期进行现场巡检、抽查，要求监理单位严格按照监理规划和监理细则进行质量控制。

对明显质量问题向施工单位进行经济处罚，对存在质量问题的部分暂停支付工程款，直至质量问题整改完毕达到合格标准，再支付相应工程款项，根据实际情况可能对监理方进行连带经济处罚。

（7）若连续出现严重质量事故或不服从监管，责令施工队暂停施工，直至退场。

五、过程管理

1、对监理单位的管理

（1）、管理目标

工程无质量事故，工程如期竣工，造价控制在许可范围内、施工期间无安全事故。

（2）、管理措施

、○认真审查监理单位报审的监理规划及监理细则，提出审核意1见。

、检查监理机构配备人员、检查设备是否符合合同要求。

○2、○严格要求监理单位按监理合同及规范进行旁站监理、平行检3验。

、随时检查监理场内工作是否按监理规范执行。

○4、○定期或不定期检查监理单位内业工作，坚决杜绝其做假资料。

5、严格要求监理单位廉洁从业，及时检查，发现贪腐问题，立○6即清场。

、要求监理单位严格审核设计变更，做好设计变更管理工作○72、对施工单位的管理

（1）、管理目标

质量目标：

合格

投资目标：

决算造价不超过设计概算

进度目标：

竣工日期不超过合同竣工日期。

（2）、管理措施

、加强对施工单位资质的审查（尤其是对分包单位）○；1、认真审核施工单位施工组织设计方案；○2、加强对隐蔽工程的检查。

一是注意基础工程的驻槽、现浇钢○3筋混凝土工程中的钢筋绑扎以及构件、模板轴线尺寸。

二是对建筑材料进行严格检查。

检查包括合格证等质保材料，现场抽样送检或条件许可时现场检验；

、认真审核设计变更，及时签发；○4、检查施工单位专业管理人员到岗和现场管理情况；○5、协调施工单位正常施工所需的配套工作；○6、认真组织其进行竣工验收；○7

六、安全文明施工管理

代建单位在现场设立安全文明施工领导小组，由项目管理经理任组长，组织现场管理工程师负责现场安全生产、文明施工管理，定期检查施工单位实施情况和监理方督促、落实情况。

（一）安全施工管理

1、安全生产管理方针“安全第一，预防为主”。

2、审查监理方编制的安全细则，以及由监理审定的施工方《安全、文明施工组织设计》。

3、项目管理部和监理单位及施工单位安全负责人一起定期进行安全检查，对查出的安全隐患必须定措施，定时间、定人员进行整改，并做好安全隐患整改记录。

4、对安全生产重点进行特别管理，如大中型机械设备、施工用电、基坑支护、工作平台、防火、施工物体坠落、焊工作业等。

5、危急情况停工制，一旦出现危及职工生命财产安全的情况，立即全面停工，同时上报业主，采取措施排除险情。

6、监理公司负责安全生产的检查。

安全生产未达要求的有下列情况等，除按合同有关条款处罚外，将另行处以罚款（详施工现场管理办法）。

7、代建项目管理部督促监理机构按下述流程进行安全监控，