倒运协议.docx - 冰豆网

资源描述

倒运协议.docx

《倒运协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《倒运协议.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

倒运协议.docx

倒运协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除

倒运协议

　　篇一：

甜菜倒运合同

　　合同编号：

　　签订时间：

20xx年11月1日

　　签订地点：

　　甲方:

*****有限公司

　　乙方：

　　通过前期竞标的方式，乙方被甲方确定为甜菜倒运中标单位，经双方友好协商，就甜菜倒运一事，自愿签订本合同，合同条款如下：

　　一、乙方将甲方甜菜从不同的站点（地点），倒运至甲方菜窖，倒运费为：

厂站元/吨，**站点元/吨，**区站点元/吨，**站点元/吨。

倒运量以厂站过磅后的净重为准，倒运价包含站点装车，路途运输及卸车乃至现场清理的全部费用。

　　二、倒运时间为20xx年月日至甲方生产结束。

　　三、结算方式：

　　乙方将甲方甜菜全部倒运完毕，凭倒运过磅单到甲方结算，结算后乙方开具3%或11％的货物运输增值税专用发票，甲方财务予以付款。

　　四、甲方的权利及义务

　　1、不承担乙方在倒运期间内所发生交通事故或其他事故造成的一切后果及费用，包括有关部门的罚款等。

　　2、不承担乙方于倒运期间引发的第三方责任。

　　3、不承担倒运期间与站点发生的纠纷处理。

　　4、甲方享有对乙方监督权，有权根据《倒运管理办法》对乙方在倒

　　运期间的不当行为进行处罚。

　　5、甲方在乙方完成合同义务后，需按合同规定期限付款给乙方。

　　6、依照法律、法规的规定甲方应有的权利。

　　五、乙方的权利及义务

　　1、乙方在签定甜菜倒运协议时需向甲方缴纳保证金40万元，待甜菜倒运工作结束后，双方核实无各种扣罚款，经公司领导签字确认后退还保证金。

　　2、乙方需保证所提供的资质性文件的真实性。

　　3、甜菜倒运车辆由乙方（承包方）组织安排，乙方必须服从甲方指挥，按照甲方要求调度车辆。

　　4、乙方在倒运期间应遵守厂规厂纪和相关安全规定，不得从事与工作无关事宜。

　　5、乙方在倒运期间必须按照甲方拟定的《倒运管理办法》的要求装卸和倒运甜菜。

　　6、在倒运过程中出现的一切风险及纠纷，包括人身及车辆安全、站点村民纠纷及因倒运过程引起的第三方责任等，需乙方自行承担，与甲方无关。

　　7、乙方对倒运过程中所产生的土渣需妥善处理，因此而引起的第三方纠纷，乙方负全部责任，与甲方无关。

　　六、违约责任

　　1、乙方必须确保所倒运甜菜量满足甲方正常生产，因倒运过程中出现异常情况而导致延误生产，每少于10%的运量扣1000元。

影响生

　　产的，取消倒运资格，并扣除保证金。

　　2、乙方无正当理由单方解除合同的，甲方有权扣除全部履约保证金，并要求乙方承担合同金额5%的违约金。

　　七、合同效力

　　1、本合同自甲方、乙方签字（盖章）后生效，至甜菜倒运结束后终止。

本合同一式两份，由甲乙双方方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事宜，按有关法规执行。

　　八、合同争议解决方式

　　有关合同的一切争议，双方经协商解决未能达到一致的，任何一方可向所在地的人民法院提出起诉。

　　篇二：

土方倒运施工合同改

　　垃圾倒运施工合同

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中

　　的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。

　　内约立方米倒运到甲方指定位置。

　　承包方式及价款

　　以元/立方米一次性包死（含一切费用）

　　双方责任

　　一、甲方责任

　　1.按本合同约定的期限支付工程款；

　　2.负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,给予乙方施工必要的协助与支持；

　　3.向乙方提供与本合同相关资料，且就本工程及相关项目向乙方进行技术交底；；

　　4.负责指导乙方进行相关施工资料的填报工作。

　　二、乙方责任

　　1.服从甲方及业主现场指挥及管理；

　　2.服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理；承担工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责；

　　3.必须将垃圾运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃；

　　4.按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容；

　　5.制定妥善的工程质量和安全保证措施;

　　6．对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。

（倒运协议）　　结算以及付款方式

　　1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算；

　　2、本合同自签定生效之日起，甲方应在付乙方施工费，不按合同规定时间拨付工程款的，按银行逾期付款办法的有关规定处理。

　　3、乙方必须提供经税务机关认可的发票，否则甲方有权拒绝付款，且工期不予顺延。

　　违约处理

　　如乙方未在本合同约定的竣工日期完工，每延误一天罚款人民币元整。

如甲方未按照本合同的约定按时、按量支付工程款的，按照银行同期贷款支付给乙方利息。

　　争议解决

　　如双方发生争议，甲乙双方应该友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。

其它

　　未尽事宜，双方协商一致可以订立补充条款,补充条款为本合同的补充合同,与本合同具有同等的法律效力。

　　本协议自双方签字或盖章后生效，一式两份,双方各持一份，具同等法律效力。

　　甲方：

乙方：

　　联系方式：

　　日期：

年月日日期：

年月日

　　篇三：

土方倒运施工合同改

　　土方倒运施工合同

　　发包方：

（以下简称甲方）

　　承包方：

（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工

　　程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。

　　工程概况

　　天津市产业园区内约立方米土方倒运到甲方指定料场，山皮石垫路

　　立方米，共计元，施工期限30天。

　　承包方式及价款

　　以_23.5_元/立方米一次性包死（含一切费用）

　　工程负责人

　　甲方派_____________同志为驻现场负责人,乙方派_____________同志为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程质量、进度进行监督，办理验收交接手续和其他相关事宜。

　　工程工期

　　本合同工程于_20xx_年_8_月_18日开工至_20xx_年_8_月_20_日竣工，共_3_天。

在施工过程中,除遇下列情况外，工期不予顺延。

　　1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的；

　　2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；

　　工程质量及进度

　　1.工程质量要求:

按有关规定和本合同的约定,经甲方、业主和有关质量监督部门检验,工程质量达到合格标准；

　　2.乙方必须严格按照甲方施工要求、国家颁发的有关工程规范、规程和标准,甲乙双方的技术交底文件和甲方的书面指令进行施工,并接受甲方和业主代表的监督、检查；

　　3.甲方可以随时对工程作业进度、质量进行检查,乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工给双方造成的损失和返工费用由乙方承担；

　　4.工程竣工,经验收达到本合同约定的合格标准。