降水井工程劳务承包合同.docx

降水井工程劳务承包合同.docx

《降水井工程劳务承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《降水井工程劳务承包合同.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

降水井工程劳务承包合同

降水井工程劳务承包合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

年月日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为确保工程质量、工期、安全生产、文明施工等目标的实现，结合本合同工程的具体情况，经双方协商，特签订本合同，以兹双方共同遵守。

一、承包的范围和内容

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

全部降水井、观测井及可能出现的设计变更增补降水井、观测井，具体做法以经建设单位、设计院、监理单位、甲方认可的施工图纸中的做法以及相应的设计变更、洽商为准。

（本工程没有任何零用工。

）

4、承包工作内容：

（1）钻孔、回填井底砂垫层、吊放井管（井管制作）、井管与孔壁间填滤料、井管与孔壁间填粘土密封、洗井、井管内设置水泵、安装真空泵并与井管连通、调试、验收、监测坑内、外水位变化情况。

（2）乙方自己产生的垃圾及时清理；现场施工范围内安全文明施工必须满足甲方及建设单位的要求等。

（3）环境保护用工、临水临电用工、现场内路面硬化用工、自用木工房、库房建设用工、现场材料验收保管。

（4）生活区门前屋后卫生清扫用工，施工现场、生活区卫生间清扫用工，迎接各项检查清扫用工等。

5、承包方式：

采用包工包料。

降水井Φ800综合单价元/米，暂定数量1980米（180口）；观测井Φ800综合单价元/米，暂定数量300米（25口）。

如因完成合同外工作产生零工，需经现场工长、生产经理、项目经理及乙方负责人共同签字确认，方可生效。

每月25日前必须将本月发生的零工单上报完成签字手续，过期作废。

6、合同暂定价款：

（大写）

（小写）

6.1上述综合单价为闭口包干的完全价格，此价格含完成1-4条及本合同所述的所有工作所需的人工费（含工人劳保、医疗、统筹、保险等）、材料费、机械费、措施费、辅材及机具费、与其他工种的配合费、税金、利润及相关政府部门对工人的办证费、各类规费和今后相关政府部门对民工工资调整的风险费，以及本合同约定的其他相关工作内容费用。

施工中因甲方的施工措施及材料的运距变化增加或减少的用工，统一不予计取。

6.2在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价，即使国家和省、部所颁布的法律、法规、规范、验标发生修改或变更，合同综合单价也不作调整。

同时综合单价中已包含了施工过程中所有风险及不可预见的因素在内。

6.3甲方有权利视乙方施工人员的多少及工作效能增加或减少乙方的工作量，合同中已有相同价格的按相同价格进行结算，没有相同价格有相近或类似价格的双方按相近价格协商确定，没有相同或类似价格的，由乙方合理报价，甲乙双方共同协商确定并做补充协议。

6.4如发生设计变更增减项目，单个设计变更洽商每个定额子目人工费小于5000元（含5000元）时，不予调整，5000元以上部分每定额工日按60元（含各种综合取费）计算据实调整。

乙方施工承包图纸范围外的新增项目按定额人工工日每定额工日按60元（含各种综合取费）计算据实调整。

辅材、中小型机具使用费及安全文明施工环境保护费不再调整。

以上按定额工计算的设计变更洽商及新增项目的辅材、中小型机具费及安全文明施工环境保护费不再计取与调整。

所有变更及洽商必须经甲方、业主、监理、设计四方签字方可生效。

6.5现场以外的签证用工按每工日60元（综合费用）计算。

要求签证用工必须有工长和项目经理签字，缺一不可。

同时应在当月内及时办理完签证手续，并在次月8日以前报项目商务部，过期不补。

二、工程款的支付及结算

1、本工程无预付款，乙方在每月底前报送当月完成工程量，甲方于次月10日前完成审批，作为支付工程进度款的依据。

甲方支付乙方当月完成工程量价款的，月进度付。

付款时间为业主付款后的七日内支付乙方工程款。

每次付款，乙方需提供等额的建筑安装发票。

2、待乙方按时完成合同约定的施工范围的所有工程内容，经三方（业主、监督站、甲方）验收工程达到合同约定的质量标准，三个月内乙方提供完工证和结算书，并经甲方完成审核工作，如果有合同范围内未施工的内容，须将未施工项工作量扣除。

办理完结算手续，根据业主的资金的支付情况，支付至结算总价款的，余下作为质量保证金，在两年保修期满后，扣除维修费用一次性无息付给乙方。

3、结算管理的其它规定：

材料、机具同样办理结算，丢失、机具正常损耗外的损坏、超额领料等均由乙方负责赔偿。

4、乙方指定为本工程计量支付资料的签认人，负责办理计量支付手续并复核签认。

三、工期

1、进场施工日期：

年月日，竣工日期：

年月日。

2、除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外，乙方每拖延一天罚款5000元，并承担甲方施工现场所有设备租赁费、办公管理费、工期损失等费用。

3、因不可抗力造成的工期延误。

4、业主同意的工期顺延。

5、因重大变更引起工程量增加或减少。

如业主要求工期提前或缩短时，施工工期由双方另行约定。

四、材料供应、结算

1、为了保证工程质量，经双方协商同意本工程所用材料均由乙方自行采购。

2、由乙方自行采购的构成工程本体的材料，必须遵守甲方材料采购的有关规定，符合甲方合格分供方的要求，并经甲方和监理检验合格后方可使用，否则，甲方视使用该材料的工程为不合格，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。

3、施工用水由甲方解决并承担费用。

生活用水乙方承担费用，甲方安装水表，每吨按3.0元在每月结算中扣除。

4、施工用电费由甲方承担，但乙方应本着节约原则使用，若发现乙方浪费用电，甲方有权在结算中予以经济处罚。

甲方提供电源至现场2级配电箱，从2级配电箱以下（三级）配电箱至各用电点线路及架设费用由乙方负责。

生活用电乙方自行承担费用，甲方安装电表，在结算中按每度1.0元扣除。

五、施工机具设备及周转材料的供应及结算

1、乙方指定为本工程机具设备及周转材料领用人，负责领用、签认及退还工作。

2、除8.1条约定由甲方提供的机具设备及周转材料外，本工程所用其他施工机具设备及周转材料均有乙方自行解决并承担费用。

3、甲、乙双方投入本工程的设备及周转材料，必须保证符合安全性能要求。

4、乙方机具设备及周转材料进场后，由甲乙双方共同或委托有资质的鉴定机构对机具设备及周转材料的安全性能和状态进行鉴定，鉴定结果由双方签字确认，安全性能或状态不符合要求的机具设备及周转材料在鉴定后3日内清理出场。

5、乙方机具设备及周转材料进场后，由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机具设备及周转材料进行现值评估，评估结果由双方签认后作为本合同的组成部分。

六、临时设施

1、本工程的临时设施均已包含在正式工程合同单价中，由乙方负责实施、维护及拆除并承担费用。

2、乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。

七、工程质量

1、乙方必须按照中铁源昌2007G27项目施工设计图及配套图纸、《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》、技术交底书等有关规定组织施工，执行甲方制定的项目质量计划规定，工程质量等级为优良。

2、乙方应保证自己的资质和经验适合本工程，并提供合法的资质证书等证明文件；乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令负有复核的责任和义务，因乙方原因造成的工程质量缺陷或未达到上款约定的质量等级，均由乙方承担相应责任和费用。

3、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因而此发生的全部费用。

如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。

4、因工程质量原因返工，造成工期超过本合同第7条约定者，按本合同违约条款办理。

八、隐蔽工程检查

九、施工安全、职业健康、环境保护

1、乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。

乙方必须将岗前培训、安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲方备案。

2、乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工程施工特点（及重大危险源）的施工安全规定。

3、乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，消除事故隐患，杜绝各种事故；加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实。

确保人员、设备、物资、工程的安全，费用自理。

承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。

4、乙方承担施工期间因乙方原因造成的安全事故、第三者责任及费用和因此而造成的政府主管部门对甲方的罚款及其他费用损失和工期损失，乙方必须自行处理并承担因乙方原因造成的安全事故和安全责任及其费用。

5、乙方自行承担施工期间所属施工人员的人身意外伤害险等保险费用，同时必须与劳动者签订劳动合同，并一同报项目部备案。

6、乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康及环保条例，按规定为作业人员配备必要的劳动保护用品，按施工操作规程，文明施工；乙方所有需进场施工人员必须经县级以上医院对其进行健康检查，健康证明报甲方备案；制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随意堆放。

如果因乙方原因发生各种环境污染、人身伤亡、机械设备损坏及其他事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方可以协助但不承担任何费用及连带责任。

十、双方权利与义务

（一）甲方

1、全面负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作。

2、负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。

3、负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。

4、负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。

5、向乙方派出工地代表，代表甲方履行本合同。

本合同工地代表为：

。

6、向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。

对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款。

甲方质量监督员受甲方工地代表领导。

7、按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

8、负责按本合同约定办理结算、支付。

9、甲方有权根据业主对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

10、甲方有权合理调动乙方现有机械，进行有偿使用，乙方不得无理拒绝。

（二）乙方

1、复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。

负责日常施工测量、配合监控量测及现场试验工作并及时上报资料，完成安全应急预案的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录。

2、对甲方供应材料和设备进行复检并办理签认手续。

3、必须提供构成工程本体的自购材料出厂合格证、检验合格证。

4、按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。

5、按照国家现行有关法律法规自行制定劳务人员的工资待遇，按时支付劳务人员工资，并按甲方要求将发放的工资表上报甲方备案。

6、自主解决劳务人员居住和生活设施，临时房屋、工棚、场地的修建服从甲方的统一安排。

按规定为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。

按照国家或当地政府的规定为劳务人员提供保险。

7、按照国家现行法律法规自行安排劳务人员节假日休息，承担相应的费用支出。

8、按乙方承诺条件及施工计划需要，组织自备施工机具设备和周转材料准时进场；机具设备和周转材料进场后，没有甲方的同意，不得擅自调离，且性能满足施工需要。

否则视为乙方违约，按违约条款处理。

9、自行解决、协调与当地政府发生的纠纷和矛盾。

10、按照工程需要提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护和警卫。

11、负责工程交工前的保护和看管。

12、作好临近建筑物和地下管线的保护。

遵守国家、地方、业主有关环境保护的法律、法规和规定，承担实施环保措施而发生的费用。

13、及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。

14、未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动。

15、承担因乙方原因导致业主对甲方的罚款以及甲方对乙方的罚款，罚款在乙方月度计量款中扣除。

16、遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。

17、遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施。

18、负责对甲方提供图纸、数据进行复核。

19、乙方在施工过程中，有保护和维护施工道路畅通的义务，因乙方原因损坏或损伤所通行的道路，责任及费用均由乙方承担。

20、乙方撤离现场时，应清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的使用状态。

若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

21、乙方机械设备、人员进出场时，乙方均应向甲方提交清单，并经双方签字确认。

22、整个降水过程中应保证降水井正常工作，现场应备有堵漏设备，如帷幕漏水则应及时采取堵漏措施。

23、应按规定清洗滤井，冲除沉渣。

同时应确保围填砂砾滤料的施工质量，做到出水常清，对出水浑浊的井点管应予以维修或关闭。

24、坑内预降水时必须监测坑外水位变化情况，坑内降水不应影响坑外水位变化，根据监测情况对降水施工进行调整。

十一、不可抗力

在本工程的不可抗力指战争、入侵，核反应堆、辐射或放射性污染，军事或非军事政变或内战，以音速或超音速飞行或其它飞行物体所引起的压力波，烈度八度以上（含八度）的地震、龙卷风、台风、洪水、泥石流的自然灾害或地质灾害等。

十二、设计变更

1、甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行，乙方不得因工程变更而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

2、施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

3、变更价款的确定：

经监理、设计院及业主单位批准的工程数量变更增加或减少，按照乙方实际完成并经甲方总工审定的变更数量，结合合同附件中的细目单价对乙方进行计价；无单价的项目，由甲乙双方协商确定。

十四、奖罚规定

1、出现一般质量事故，除令乙方停工返修外，对乙方处以5000元的罚款，连续两次出现不合格工程，甲方有权勒令乙方退场，并由乙方承担相应责任及费用。

2、乙方发生严重打架、斗殴、违法乱纪等行为并给甲方声誉造成重大影响的，一次性对乙方处以5000元罚款。

3、乙方发生重大伤亡事故，除乙方承担相应责任及全部费用外，每伤1人对乙方处以5000元罚款；每死亡1人对乙方处以10000元罚款。

4、乙方现场施工负责人不请假外出连续5天以上或累计15天以上不在工地的，每次罚款1000元。

5、以上奖罚款甲方向乙方出具通知单，乙方必须签收，甲方在乙方月度计量款中扣除。

十六、工程保修

1、本工程自工程正式验交业主始，缺陷责任期为两年，保修金待缺陷责任期满，业主返还保修金款到甲方帐户后结算支付。

2、如缺陷责任期内发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间及时维修。

若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修。

甲方自行或委托他人维修所发生的费用由乙方承担。

十七、合同解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同；

2、因不可抵抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

3、乙方将其承包的全部工程转包给他人；或将其承包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人；或假劳务之名，行分包之实，甲方有权解除合同；

4、本合同其他条款约定的合同解除条款。

5、一方要求解除合同应以书面形式告知对方。

合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

十八、争议的解决

在合同执行期间如发生争议，由双方本着公平、合理的原则协商解决，协商不成时，可以通过滨海新区人民法院裁决。

甲方：

（盖章）乙方：

（单位全称）（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

身份证号码：

联系电话：

二011年月日