建设工程合同含FIDIC条款之欧阳体创编.docx
《建设工程合同含FIDIC条款之欧阳体创编.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程合同含FIDIC条款之欧阳体创编.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![建设工程合同含FIDIC条款之欧阳体创编.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-1/9/b0bce379-bdd0-4b61-b1ed-1de7a0bd8e61/b0bce379-bdd0-4b61-b1ed-1de7a0bd8e611.gif)
建设工程合同含FIDIC条款之欧阳体创编
建设工程合同(含FIDIC)条款
第1章
时间:
2021.02.03
创作:
欧阳体
第2章绪论
合同界说:
《合同法》:
“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变动、终止民事权利义务关系的协议”;
规定“婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议适用于其他法令的规定。
”
——教材
合同法令特征:
——平等主体
——以设立、变动和终止民事权利义务关系为目的
——当事人意思一致
合同的分类:
(1)有名合同与无名合同
(2)双务合同和单务合同
(3)明示合同和默示合同
明示合同——采取语言(书面或口头)形式来订立
默示合同——取决当事人的行为及具体情形来订立
(4)诺成性合同和实践性合同
诺成合同——当事人意思暗示一致即可成立的合同
实践合同——以交付标的物或者其他给付义务要件
(5)有偿合同和无偿合同
(6)要式合同与不要式合同——是否严格订立形式或法度
(7)主合同和从合同——是否依赖于其它合同
工程合同界说:
建设工程合同是一种诺成合同、双务合同、有偿合同,实质上是承揽合同一种
建设工程合同的特征:
(1)合同主体的严格性(发包人一般是法人承包人必须是法人)
(2)合同标的特殊性
(3)合同履行期限的长期性
(4)投资和法度的严格性
(5)合同形式的特殊要求——书面
工程合同分类:
(1)按完成承包的内容分类
建设工程勘察合同
建设工程设计合同
建设工程施工合同
(2)按工程承发包的规模和数量划分
建设工程总承包合同:
建设工程承包合同:
分包合同:
三者法令关系
分包不是转包(禁止)
并不是所有分包都合法
对全部的建设工程任务,总包人应当及时对发包人担任,对交由分包人完成的部分工程,总包人应当与分包人共同对发包人承担连带责任。
(3)从付款方法划分
1)总价合同
特点:
①评标时易于确定报价最低的承包商,易支付计算;
②承包商风险年夜。
③要求准备详细全面的设计图纸和各项说明。
适用规模
工程量不太年夜且能精确计算、工期较短、技术不太庞杂、风险不年夜的项目;
2)单价合同
特点:
①量价别离,量变价不变
②风险合理分摊
③合同成立关键在于双方对单价和工程量计算办法简直认
适用规模:
适用项目很广,年夜多用于工期长、技术庞杂、年夜型庞杂工程的施工,以及为了缩短建设周期,初步设计完成后就进行施工招标的工程。
3)本钱加酬金合同
本钱加固定百分比酬金合同
本钱固定酬金合同
本钱加浮动酬金合同
特点:
①业主风险年夜;
②业主对工程总造价不容易控制。
适用规模:
需要立即开展工作,或新型工程项目,或工程内容及技术经济指标未确定的项目。
工程合同管理的界说:
——工程项目建设过程中所有介入者相互之间通过合同对工程项目的管理
工程合同管理在项目管理中的位置:
——项目管理核心
建设工程合同管理主要内容:
合同订立前的管理
合同订立中的管理
合同履行中的管理
合同产生纠纷时的管理
第2章合同法基本概念
合同法的立法宗旨:
1)呵护合同当事人的合法权益
2)维护社会经济秩序
3)增进社会主义现代化建设
合同法的调整对象:
1)是平等主体之间具有财富内容的社会关系。
2)是平等主体之间以财富流转为特征的社会关系。
合同法的基来源根基则:
1)合同自愿原则
2)诚深信用原则
3)合法原则
4)鼓励交易原则
合同法结构体系:
包含总则、分则、附则三年夜部分组成
合同的内容:
(1)当事人的名称或姓名和住所
(2)标的
(3)数量
(4)质量
(5)合同价款或酬金
(6)合同履行期限、地址和方法
(7)违约责任
(8)解决争议的办法
格式条款合同与合同示范文本:
(1)合同示范文本
——由一定机关事先拟定
(2)格式条款合同
——合同当事人一方事先拟定
合同成立的概念和条件:
合同成立是当事人就合同主要条款告竣了合意。
合同成立的条件:
1)存在双方或多方订约当事人。
2)订约当事人对主要条款告竣合意。
3)合同成立一般要经过要约和许诺阶段。
合同当事人的主体资格
——具有相应的民事权利和民事行为能力
合同的形式:
(1)第一类书面形式规范、有据可查
(2)第二类口头形式简便、难以查证
(3)第三类形式其他形式——默示合同
要约的概念:
要约是希望和他人订立合同的意思的暗示,如投标书。
要约收回后,非依法令或受约人同意,不得变动、撤消要约的内容。
要约应具备的条件:
要约是由具有订约能力的特定人作出的意思暗示。
要约必须具有订立合同的意图。
要约须向要约人希望与其缔结合同的人收回。
要约的内容必须具体明确。
要约邀请
与要约的区别
要约是合同成立必经过程,要约邀请其实不是;
当事人意愿不合;
要约是一种法令行为,要约邀请是订立合同的预备行为;
要约内容具体确定,要约邀请意思暗示的内容往往不确定;
3)要约的法令效力
要约可以撤回,要约撤回是指要约人在要约生效前,取消要约的意思的暗示,撤回要约的通知应领先于或要约同时达到受要约人。
4)要约的失效
要约失效的主要原因:
1、拒绝要约的通知达到受要约人。
2、要约人依法撤消要约。
3、许诺期限届满,受要约人未作出许诺。
4、受要约人对要约的内容作出实质性变动。
许诺:
当事人采取合同书形式订立的合同,双方当事人签字或者盖印的地址为合同成立的地址.采取数据电文形式订立的合同,收件人主营业地为合同成立的地址;没有主营业地的,其经常居住地为合同成立的地址。
缔约过失责任:
指合同订立过程中,一方因违背诚深信用原则给另一方造成损失时所应承担的责任。
缔约过失责任的法令特征:
1、此种责任产生在合同订立阶段,合同尚未成立,或虽成立,但被确认无效或者撤消。
2、一方违反了依诚深信用原则而产生的义务。
3、造成了另一方的信赖利益损失。
缔约过失责任的类型:
1、假借订立合同,歹意进行商量。
2、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况。
3、泄漏或不正本地使用他人商业秘密。
4、其他违背诚深信用原则的行为。
合同的生效与合同成立
(1)合同生效的含义
(2)两者区别:
合同成立取决于当事人意思是否一致;
合同生效取决于是否合适国家的意志和社会公共利益
合同生效要件:
合同当事人主体应具有相应的民事权力和民事行为能力
意思暗示真实
不违反法令或社会公共利益
合同必须具备法令所要求的格式
效力待定合同:
(1)概念
——效力与合同的一些后续行为有关
(2)效力待定合同种类
限制民事行为能力订立的合同
无代办署理权人订立的合同
没有处罚权的行为人订立的合同
效力待定合同特点
——因有权人许诺而有效
无效合同
无效合同的概念:
无效合同特征
违法性
对无效合同的国家干预
无效合同具有不得履行性
自始无效
合同无效情形:
一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益
歹意通同,损害国家、集体或者第三人利益
以合法形式掩盖不法目的
损害社会公共利益
违反法令、行政律例的强制性规定
无效合同确认
——确认权归属仲裁机构或者人民法院
合同中的免责条款无效的法令规定
无效合同的法令后果:
返还财富
赔偿损失
追缴财富,收归国有
可撤消合同:
概念
——欠缺生效条件
可变动或裁撤合同情形:
因重年夜误解订立的合同;
订立合同时显失公平的合同;
一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同
落井下石订立的合同
可裁撤合同的法令特征表示:
可撤消合同主要是意思暗示不真实的合同
必须由撤消权人主动行使撤消权,请求撤消合同
可撤消合同在未撤消以前仍然有效
可撤消合同在民法通则中称为可变动、可撤消的合同,也就是此类合同,撤消权人有权请求予以撤消,也可以不要求撤消,而仅要求变动合同的内容。
裁撤权的消灭:
撤消权的行使有一定的期限、条件
合同被确认无效或被撤消的后果
1、返还财富
2、赔偿损失
合同的履行
合同履行的原则:
适当履行原则
协作履行原则
经济合理原则
情事变动原则
合同履行的抗辩权:
(1)同时履行抗辩权
同时抗辩权适用条件
由同一双务合同产生相互对价给付的债务;
合同中未约定履行的顺序;
当事人另一方未履行债务或没有正确履行债务;
对方的对价给付是可能履行的债务;
先履行抗辩权:
由同一双务合同产生对价给付的债务
合同中约定了履行顺序
应领先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务
应领先履行的债务是可能履行的义务
不安抗辩权:
由同一双务合同产生对价给付的债务
合同中约定了履行顺序
后履行债务的一方当事人有丧失或者可能丧失履行债务能力的情况
——行使不安抗辩权的法令效果
中止履行
——不安抗辩权的法令规定:
合同律例定,“应领先履行的一方当事人有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行”
①经营状况严重好转;
②转移财富、抽逃资金、以逃避债务;
③丧失商业信誉;
④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
——使不安抗辩权确当事人中止履行的义务和权利
义务
通知义务
当对方当事人提供担保时应当恢复履行合同
举证义务
权利
在一定条件下解除合同的权利
合同的保全:
指法令为避免因债务人财富的不当减少而给债权人的债权带来危害,允许债权人行使撤消权或代为权,以呵护其债权的制度。
法令特征:
合同保全是合同相对性原则的例外
合同保全主要产生在合同生效期间
合同保全的基本办法是确认债权人享有代为权和撤消权,这两种办法均在避免债务人财富的不当减少,从而包管债权人债权的实现。
债权人的代位权
概念:
指因债务人怠于行使到期债权,对债权人债权造成损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务让你债权年的权利。
合同变动、转让和终止
合同变动的法令规定:
变动合同内容,须经当事人协商一致
法令、行政律例规定变动合同应当规画批准、挂号手续的….
当事人因重年夜误解、显失公平、欺诈、胁迫或落井下石而订立的合同…..
当事人对合同变动的内容约定不明确的,推定为未变动
合同的转让
概念
当事人一方依法将其合同权利义务全部或部分地转让给第三人的法令行为
合同的转让的法令特征:
1)、合同转让其实不引起合同内容的变更。
2)、合同转让是合同主体的变更。
3)、合同转让涉及原合同当事人双方的权利义务关系、转让人与受让人之间的权利义务关系。
合同的终止
(1)合同终止概念
(2)债务已依照约定履行
(3)合同解除
合同解除种类
——约定解除
——法定解除
合同解除法令后果
——尚未履行的,终止履行;
——已经履行的,当事人可以要求恢恢复状、采纳其他解救办法,并有权要求赔偿损失
合同的违约责任:
承担违约责任的原则
——以赔偿性为原则,某些情况下也具有处罚性
违约责任的划分:
当事人双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任。
当事人一方因第三人的原因造成违约的,应当向对方承担违约责任——合同的相对性原则
承担违约责任的方法
(1)继续履行
(2)采纳解救办法
(3)赔偿损失
违约责任的构成要件
(1)违约行为
(2)不存在法定和约定的免责事由
免责事由
法定的或约定的免除当事人责任的事由,称为免责事由。
不成抗力是一种最典范的免责事由。
第3章建设施工合同
发包人一般只能是具有国家批准建设项目的法人,必须拥有国家批准的建设项目,落实投资计划,并且应当具备相应的协调能力。
承包人则必须是具有相应的从事施工资质的法人。
建设工程施工合同的类型
1、根据合同所包含的工程或工作规模
1)施工总承包
2)专业承包
3)分包合同
2、根据合同的计价方法
1)固订价格合同
2)可调价格合同
3)本钱加酬金合同
3、根据合同的性质
1)建筑装置施工承包合同
2)装饰工程施工承包合同
3)劳务合同和技术办事合同
4)资料或设备供应合同
建设工程施工合同特点:
合同标的物的特殊性
合同履行期限的长期性
合同内容的多样性和庞杂性
合同监督的严格性
建设工程施工合同的订立:
初步设计已经批准
工程项目已经列入年度建设计划
有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料
建设资金和主要建筑资料设备来源已经落实
对招标工程,中标通知书已经下达
遵循原则:
遵循国家法令律例和国家计划原则
平等、自愿、公平的原则
诚深信用的原则
订立施工合同的法度
包含要约和许诺两个阶段。
建设工程施工合同(示范文本)》文件组成
1)协议书(总纲性文件)
2)通用条款
3)专用条款
4)附件
通用条款的主要内容
1、关于质量控制的条款
1)、工程质量
2)、检查和返工
3)、隐蔽资料和中间验收
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。
验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改重新验收。
工程师不克不及按时进行验收,应在验收前24小时以内书面形式向承包人提出延期要求,延期不克不及超出48小时。
工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应供认验收记录。
经工程师验收,工程质量合适标准、规范和设计图纸等的要求,验收24小时内不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
4)重新验收
重新验收合格,发包人承担损失,工期顺延。
不合格,承包人承担损失,工期不顺延。
5)工程试车
(1)试车的组织责任
a.单机无负荷试车——承包人组织试车
b.联动无负荷试车——发包人组织试车
c.投料试车——竣工验收后由发包人全部担任
竣工验收
a.竣工验收的条件
完成建设工程设计和合同中规定的各项内容
有完整的技术档案和施工管理资料
工程使用的主要建筑资料、建筑构配件和设备的进场试验陈述
有勘察、设计、施工、工程监理等单位辨别签署的质量合格文件
有施工单位签署的工程保修证书
b.承发包双方竣工验收的责任和工作法度
8)质量保修
承包人应在竣工验收之前,与发包人签订质量保修书。
2.关于投资控制的条款
1)合同价款及调整
2)工程预付款
建筑工程一般不得超出昔时建筑工程工作量的30%,年夜量采取预制构件以及工期在6个月以内的工程,可适当增加;装置工程一般不得超出昔时装置工程量的10%。
预付时间不该迟于约定的开工日期前7天。
3)工程进度款
4)其他用度的支付
a.平安施工及检查的用度
b.专利技术及特殊工艺
c.文物和地下障碍物
发明文物——呵护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师
地下障碍物——8小时内以书面形式通知工程师
5)竣工结算
工程竣工验收陈述经发包人认可后28内,承包人递交结算资料,发包人收到结算陈述和资料后28内确定或提出意见,确认后支付竣工结算价款。
收到价款后,承包人14天内将工程交付发包人。
发包人在收到竣工结算陈述及资料56天内仍不支付,承包人可以与发包人将工程折价,或申请人民法院将工程拍卖。
6)质量保修金
保修期满后14天内,将剩余保修金和按约定利率计算的保修金利息返还承包人。
3.关于进度控制的条款
1)施工准备阶段的进度控制
2)施工阶段的进度控制
3)竣工阶段的进度控制
建设行政主管部分对建设工程施工合同的管理
1.工程分包与转包
实行总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
1)工程分包
工程分包是指经合同约定或发包人认可。
禁止分包单位将其承包的工程再次分包
2)工程转包
2.不成抗力
1)不成抗力的规模
2)不成抗力事件产生后双方的工作
3)不成抗力所造成损失的承担
发包人对建设工程施工合同的管理
发包人的权利和义务:
1.发包人的义务
发包人应按合同约定的期限和方法向承包人支付合同价款及支付其他款项。
2.工程师及其职权
3.发包人的工作职责
合同生效与终止
合同争议的解决
和解、调解、仲裁、起诉
施工合同的解除
发包人的违约行为
不按合同约定按时支付工程预付款
不按合同约定支付进度款
无正当理由不支付工程竣工结算价款
不履行合同义务或不按合同约定履行义务的而其他情况
.发包人承担违约责任的方法
赔偿损失
支付违约金
顺延延误工期
继续履行
第4章建设工程其他合同
建设工程勘察设计合同
建设工程委托监理合同
监理人应完成的工作
附加工作:
由于委托人、第三方原因,使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或延续时间;增加监理工作的规模和内容等。
额定工作:
正常工作和附加外的工作,即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务不超出42天的准备工作时间。
第5章FIDIC施工合同条件
合同条件的特点
1.国际性、权威性、通用性
2.权利和义务明确、职责清楚、趋于完善
3.文件严密、逻辑性强、内容广泛具体、可操纵性强
4.法令制度完善
5.合同条件具有唯一性
合同文件呈现矛盾或歧义的处理法度:
——由双方协商解决
——可以提请担任监理的工程师作出解释
——依照合同约定的争议的解决方法处理
终止合同的权利
a.不按规定提交履约包管金或接到工程师的更正通知后仍不更正。
b.保持工程或公然暗示不再继续履行其合同义务。
c.没有正当理由,拖延开工,或者在收到工程师关于工程质量方面的通知后,没有在28天内整改。
d.没有征得同意,擅自将整个工程分包出去,或将整个合同转让出去。
e.承包商已经破产、清算、或承包商已经无法再控制其财富的类似问题等。
f.直接或间接向工程有关人员行贿,引诱其做出不轨之行为或言不实之词,包含承包商雇员的类似行为,但承包商支付其雇员的合法奖励则不在之列。
工程变动的规模
工程师可以根据施工进展的实际情况,就以下几个方面宣布变动指令:
1)合同中任何工作量的修改
2)任何工作质量或其他特性的变动
3)工程任何部分标高、位置和尺寸的修改
4)删减任何合同约定的工作内容
5)进行永久工程所必须得任何附件工作、永久设备、资料供应或其他办事
6)修改原计划的施工顺序或时间安插
不成抗力损失承担
发包人承担用度
工程自己损害及招致第三人伤亡和财富损失及施工资料设备损害;
发包人人员伤亡;
停工期间,承包人应要求留守人员用度;
工程清理修复用度
承包人承担用度
承包人人员伤亡;
承包人机械设备损坏及停工损失
第6章工程合同索赔管理
索赔界说
指对某事物权利的一种主张、要求和坚持等。
广义的索赔指合同双方提出的索赔,既包含承包商向业主的索赔,也包含业主向承包商的索赔;狭义的索赔一般指承包商向业主的索赔。
特征
(1)索赔的性质属于经济赔偿行为,而不是处罚。
——索赔的损失结果与被索赔人的行为其实不一定存在法令上的因果关系
(2)实际产生了经济损失才可索赔
(3)是一种未经对方确认的双方行为
(4)既可要求经济赔偿,也可要求工期赔偿
索赔的作用及条件
索赔的作用
a.索赔是合同全面、适当履行的重要包管。
b.落实、调整合同双方经济责任、权利、利益
c.是合同和法令付与受损害的权利
d.对提高企业和工程项目管理水平起增进作用
e.促使工程造价更加合理
索赔工作法度
承包商向业主索赔的主要步调:
1)提出索赔意向通知
2)准备索赔资料及文件
3)提交正式索赔陈述
4)工程师(业主)对速配陈述的审核
索赔成立必须满足的条件:
a.索赔一方有损失
b.这种损失是应由业主承担责任或风险的事件所造成的,承包商没有过错
c.承包商及时提交了索赔意向通知和索赔陈述
第7章工程合同变动管理
工程变动是建设项目合同管理的重要内容,是影响建设项目进度控制、质量控制和投资控制的关键因素。
工程变动的事件:
a.合同中包含的任何工作内容的数量的修改
b.任何工作内容的质量或其他特征的修改
c.任何部分工程的标高、位置或尺寸的修改
d.任何工作的删减,但要交他人实施的工作除外
e.永久工程所需的任何附加工作,生产设备,资料或办事,包含任何有关的竣工试验,钻孔、其他试验和勘察工作。
f.实施工程的顺序或时间安插的修改。
工程变动价款确定原则:
a.已有适用价格——按合同
b.类似工程价格——参照类似工程价格
c.无适用或类似——承包商提出适当价格,工程师确认后执行
d.双方确定变动后14天内不向工程师提出变开工程价款,视为不涉及合同价款的变动。
e.工程师收到变动价款14天内确认,不确认时,14天后视为陈述已被确认。
f.工程师不合意承包商提出的变动价款,按合同争议约定处理。
g.承包商自身原因招致的变动,无权要求追加合同价款。
工程变动的分类控制
1.重年夜变动——监理工程师初审,总监理工程师复审,报送业主,由业主组织勘察、设计、监理和承包商各方评审通过后实施。
2.重要变动——监理工程师初审,总监理工程师批准后实施。
3.一般变动——监理工程师审核批准后实施。
承包商提收工程变动的控制法度
主要分为两个方面:
1.对原设计图纸提出设计变动
2.对已确认的施工组织设计或施工计划提出施工办法变动
第8章工程合同风险管理
风险管理的任务:
(1)识别与评估风险;
(2)制定风险处理对策和风险管理预算;(3)制定落实风险管理办法;(4)风险损失产生后的处理与索赔管理。
工程合同担保的基本概念
工程合同担保是合同当事人为了包管工程合同额切实履行,由包管人作为第三方对建设工程中一系列合同的履行进行监督并承担相应责任,是一种采取市场经济手段和法令进行风险管理的机制。
1.担保的原则
遵循平等、自愿、公平、诚深信用的原则。
担保方法:
主要有:
现金、支票、银行汇票、不成撤消信用证、银行保函、由保险公司或者担保公司出具投标包管书
投标担保的额度:
投标担保额度为投标总价的0.5%~5%。
我国衡宇和基础设施工程投标包管金为投标价的2%,但最高不超出80万元。
担保有限期:
超出投标有效期的28~30天,确定中标人3~10天内返还未中标人保函、担保书或定金。
风险的处理
1)风险回避;2)风险控制;3)风险转移;4)风险保存
第9章工程合同争议的解决
建设工程施工合同争议的形成
1.选择订立合同的形式不当
2.合同主体不合法
3.合同条款不全,约定不明确
4.轻率签订合同
解决建设工程施工合同争议的一般方法
协调和解、调解、提请仲裁机构仲裁、向人民法院提起诉讼
调解与和解的原则
1.自愿原则2.依法原则
3.公平、