劳务分包施工合同.docx

劳务分包施工合同.docx

《劳务分包施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包施工合同.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

劳务分包施工合同

劳务分包施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的

分包事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、劳务分包方式

乙方包工、包工期、包质量、包安全，包文明施工，主要材料由甲方按定额提供。

三、工程分包范围

1、承包范围：

2、工程内容：

四、合同工期

1、施工工期：

按总包规定

2、乙方必须按施工工艺组织施工，参加业主、总包或甲方组织的生产例会，并按业主、总包或甲方计划的进度要求按时或提前完成施工任务，接受业主、总包或甲方对进度的检查、监督。

工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方要求提出改正措施，经甲方确认后执行。

五、质量标准

1、质量目标：

外墙保温达到国家验收规范要求，达到一次验收合格。

没有达到一次验收合格，乙方将承担由此引起的损失，并处罚金5000元。

2、质量标准的评定以当地相关政府部门发布的质量等级评定的文件为依据，并需满足对工程的要求。

业主、总包、监理，因乙方原因不能确保承包范围内的外墙保温验收一次合格，乙方负责整改，保证验收合格。

3、乙方应认真按照质量验收标准、规范和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的监督、检查，为检查验收提供方便条件；

4、施工过程中，工程质量达不到约定质量目标，乙方应按甲方要求立即返工重新施工，直到符合评定标准，并承担返工引起的所有费用，因乙方原因达不到质量评定标准，由乙方承担因质量原因返工而引起的所有费用，包括甲方请第三方采取补救措施的任何费用，而且工期不得顺延；

5、乙方承诺外墙保温保修期壹年，再次期间因乙方施工原因引起的起皮，脱落等质量问题乙方负责维修并承担相应的材料款，因其他原因造成的质量问题需要维修，乙方负责维修但需酌情收费。

六、甲方责任条款

1、甲方及时提供施工所需要的材料；

2、甲方及时通报工程进度要求和设计变更方案，并提供相应的施工图纸和指令，施工工期必须由双方共同认可并签字去人，如果需要作特别调整，则必须重新确认新的工期，如需特别加班或赶工，乙方无任何理由推托；如遇新的工艺和流程，甲方必须作详细的技术交底，因技术交底不准确造成质量问题或工期延误由甲方承担相应的责任，乙方负责配合整改。

3、甲方提供的材料规格和质量标准符合设计要求，如有变更必须提供书面说明。

4、因甲方提供的材料存在质量问题、运输问题和其它施工变更造成工期无法按时完成时，甲方负责协调并共同制定可行的新的工期。

若甲方提供的材料有质量问题而引起施工需要返工或维修，则甲方负责全部费用。

七、合同价款和预付进度人工费

1、合同价：

保温系统元/平方米。

（1）以上单价包括本工程所需的人工费（含加班费和高层施工费）、保险费、工伤医疗费、场地清理费、安全文明施工费及施工工具和安全帽、带等。

（2）施工所需的水费、电费由甲方承担。

（3）乙方在签约前已完全明确本工程施工过程中将会遇到市场物价的波动、与其他施工单位协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能带来的一切影响。

2、结算依据：

报价范围的实际施工工程量依据甲方和总包共同签证确认按合同单价结算。

完成工程量依据甲方和总包共同签证为准。

有新的项目增加，价格另议。

3、合同签订后根据甲方指令安排工人进厂，安排生活和施工准备。

4、工程分阶段竣工验收的或整体验收的，已验收的完成工作量的人工费付至80%。

5、甲方与总包结算后，付至核准工程量人工费的100%。

八、施工安全

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照标化工地标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员和甲方依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患，由于乙方不遵守安全规章制度等或措施不力造成的事故责任和因此产生的费用，由乙方承担。

2、乙方的现场安全管理人员应对其施工现场的所有作业人员进行进场安全教育，并建立相应资料，乙方不得让没有得到安全教育的人员进场施工，甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及相关费用。

3、乙方进场前应在工程所在地区提供办理施工人员的综合保险手续，乙方人员发生重大安全事故及其他安全事故，双方应尽力抢救，同时保护好现场，由有关部门进行勘察、鉴定，伤亡事故定性后属乙方责任或一方违章操作发生的事故，由乙方自行按国家规定对工伤职工或家属进行经济补偿，甲方不负任何经济和行政法律责任，但甲方应积极协助乙方做好善后工作；属于甲方责任造成的伤亡事故，除按规定对责任者进行处理外，由甲方参照国家有关规定对乙方的伤亡职工或家属进行经济补偿，但具体善后工作由乙方安排和处理，甲方不直接面对乙方职工或家属。

九、文明施工

1、乙方应按标化工地和文明工地标准组织施工，确保施工现场创建文明工地，若业主、总包方、监理及政府有关部门在检查文明施工达不到标准造成的罚款，乙方应承担属自己原因所造成的罚款。

2、甲乙双方签订该项目的劳务分包合同应由乙方办理相关手续。

3、乙方进场以前必须提供职工花名册，并附有职工的身份证复印件、暂住证（原件）、工作单位记录证（原件）、特殊作业人员上岗证（原件），并按时向有关部门交纳行业相关费用。

乙方人员变动，必须及时向甲方申报，由于用工不规范引起的罚款和其相关费用由乙方负责。

4、按甲方要求乙方必须配备总负责人、技术员、质安员、材料员、后勤等专职人员进行自主管理，相应人员应由相应的上岗证书，且实施管理符合总包之标准，保证本合同履行。

5、乙方进场前必须配备甲方胸卡、安全帽等装备，由甲方审验通过，统一公司形象。

6、乙方负责人加强人工费分配管理工作，避免劳务纠纷的发生。

7、必须遵守总包单位的各项规章制度，不得发生赌博、打架等违纪行为，乙方在本工程中应使用18岁以上、50岁以下身体健康的男性公民，不得使用外来盲流及甲方单位职工，如发生则造成的一切后果由乙方承担。

8、乙方住宿人员必须遵守寝室卫生，不得损坏寝室的公共物品，乙方住宿区的卫生保洁工作和人员工资由乙方安排。

9、乙方不得将家属、小孩带至工地住宿，所有职工一律在食堂就餐，不得在宿舍内使用电炉、电饭锅、电炒锅、煤油炉等燃具。

十、双方权利和义务

（一）、甲方权利和义务

1、甲方委托同志对本《劳务分包施工合同》的内容负责全面实施监督，对乙方履行该合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调和控制。

2、为乙方提供技术及管理指导，对该工程的施工方案和施工顺序具有最终的审定权。

3、为乙方提供施工所需的水、电接驳点，水、电用量满足施工要求。

4、为乙方提供施工所需的坐标和水平标高控制点，保证其准确性。

5、甲方根据施工现场的实际需要，为乙方提供垂直运输机械的方便，但乙方必须服从甲方的同意指挥和安排。

6、若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出，交其他承包人完成，乙方承担由此造成的一切质量损失，乙方不得提出异议。

7、甲方有权对乙方施工的工程因质量、安全、文明施工、材料浪费等因素进行罚款，这种罚款必须由项目经理签署，通知或送达至乙方代表，甲方的罚款即刻生效，其金额在核对后的结算款中直接扣除。

8、向乙方提供单位定额用料的数据和指标，严格控制用料，随时或分阶段性检查用料情况，无特例情况，超出定额用料计划（含合理损耗用量），超出部分的材料费用追究乙方承担。

9、乙方由于施工质量问题、工种间的配合问题，施工进度问题及材料超定额问题已无法避免和改进情况下，甲方持无条件清退以防施工人员的权利，之前工程人工费清算待甲方整个项目竣工验收后实施。

（二）、乙方权利和义务

1、乙方委托同志全面负责本《劳务分包施工合同》的实施，应按工程的规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子；以防只委托且排除其他成员与甲方接洽合同范围的各项事项。

2、乙方应尊重甲方的权威性，听从甲方指挥和管理，对甲方的不当指挥可以向其上级领导汇报，反映，并享有建议权。

3、乙方有自主组合、独立施工的权利，但必须在甲方的统一领导下进行，根据甲方的施工进度计划，必须组织足够的劳动力和配备足够的机械保证该工程按期完成，否则，造成的一切后果和损失均由乙方承担。

4、乙方应根据甲方的要求和施工现场的实际情况，安排施工顺序和各工种的配合，充分了解施工现场的情况并作出合理安排，以保证工效；

5、及时反馈定额用料信息，分析各种原因，配合好甲方如何向总包开具工程联系单。

6、乙方在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或其他特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方必须按压球负责施工，其费用不予增；若大面积的工程部位施工完毕后，留有少量的零星部位甩弃施工时，甲方将安排其他队伍进行施工，扣除乙方该部位应结款项的5倍价格及其由此产生的辅助工疗价格。

7、乙方必须从事施工场地内自有人员的生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，此项费用包含在单价内，不另外计取。

8、负责对自己施工的场地和食宿场所内、外的全面保洁工作，使其合乎当地的有关规定，若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆有乙方承担。

9、乙方负责配合当地政府各部门的各种检查，保证其用工的合法和手续的齐全，若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆有乙方承担。

10、乙方在施工过程中，遇有业主、总包、监理、甲方临时增加工程，需要现场给予确认时，乙方不能因为甲方未能及时签证而停止施工，否则作违约处理。

十一、工程交验与保修

1、每幢楼的保温工程具备验收条件，乙方应参加业主方、总包方、监理方和甲方按国家有关验收规定组织的验收工作，对于验收中提出的属于乙方承包范围内的修改意见，乙方应按要求整改，并承担全部施工费用。

或因此而产生的任何罚款、处罚均由乙方负责。

2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内质量的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题。

十二、档案资料管理

乙方在施工过程中，必须严格按施工程序和规范施工，协助甲方做好隐蔽验收、中间验收、施工日记、提供产品合格证等资料，在工程完工验收时协助甲方做好竣工验收资料。

十三、违约与争议

1、本合同在履行过程中有违约行为时，按照中华人民共和国的相关法律执行。

2、本工程不允许再分包或转包，若发现乙方承包后有此情况，甲方将给予合同总价10%的处罚，并无条件中止本合同，由此引起的一切损失和费用均由乙方承担。

3、合同履行过程中发生的争议，双方当事人应本着实事求是的友好原则，协商解决，协商不成时，可以向建设工程所在地仲裁委员会申请仲裁，但必须：

（1）不涉及到仲裁部分的工程应照常进行；

（2）涉及乙方退场的应先退场再仲裁；

（3）竣工或合同期满的应先交工再仲裁；

（4）如果乙方以其他方式或理由拒不履行本协议第十二条第3款第

（2）（3）之规定的，甲方可以向仲裁委员会（或法院）申请先予执行以排除障碍，由此而发生的一切损失均由乙方负责。

十四、协议生效与终止

1、本合同于年月日在签订，双方代表签字并加盖公章之日起生效，在合同履行完毕，各种款项结算完毕后，本协议自动终止。

2、本合同中未尽事项由双方协商解决。

3、本协议一式四份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力。

4、《工程项目安全管理协议》、《社会治安综合治理责任书》为本协议的附件，与本协议具有同等的法律效力。

甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

单位地址：

单位地址：

联系电话：

联系电话：