工程索赔申请书多篇.docx

上传人:b****5 文档编号:5787543 上传时间:2023-01-01 格式:DOCX 页数:11 大小:24.40KB
下载 相关 举报
工程索赔申请书多篇.docx_第1页
第1页 / 共11页
工程索赔申请书多篇.docx_第2页
第2页 / 共11页
工程索赔申请书多篇.docx_第3页
第3页 / 共11页
工程索赔申请书多篇.docx_第4页
第4页 / 共11页
工程索赔申请书多篇.docx_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

工程索赔申请书多篇.docx

《工程索赔申请书多篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程索赔申请书多篇.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

工程索赔申请书多篇.docx

工程索赔申请书多篇

工程索赔申请书(多篇)

篇:

工程索赔申请书

工程索赔申请书范文

是指双方在签订工程以后,在履行合同其中一方因为各种原因导致另一方遭受了损失,如果遇到这种情况可以向对方请求赔偿,导致工程索赔发生的情况有很多种,想要申请工程索赔就要写,那么工程索赔申请书范文是怎样的呢?

下面为您详细解答,希望对大家有帮助。

一、工程索赔申请书范文

工程名称:

_____________

致:

(监理单位)____________

根据施工合同条款___条的规定,由于

1________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。

索赔的详细理由及经过:

____________

索赔金额的计算:

____________

附:

证明材料

承包单位(章)__________

项目经理_____________

日期_____________

2二、工程索赔的条件

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。

6、物价上涨,法规变化及其他。

3

索赔程序

1、索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。

2、发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。

4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。

在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

4

综上所述,工程索赔申请书中应当写明工程的名称,以及要求索赔的原因,还要对索赔的金额进行明确,应当将申请书发向监理工程师,监理工程师在受到索赔申请书以后会进行审查,如果情况属实的会要求承包人进行赔偿。

5

第2篇:

工程索赔申请书

工程索赔申请书

致:

陕北矿业有限责任公司技改部.

陕西中安监理公司.

我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告.1:

我方从2021年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工,5月19日验收基层合格,5月20日刚进入基层沙砾石回填工作,在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工,其中发生的人工费和机健费用如下:

5.21至5.28共计7天时间,每天工作12小时:

早晨5点至8点,中午9点至13点,下午15点至20点.1}:

人工费:

管理人员:

五人*7=35日*1.5=52.5工日.

施工人员:

21人*7=147日*1.5=20.工日.2:

}机键费:

压路机7*一小时400元*12=*****元

装栽机7*一小时200元*12=*****元2:

在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时,有因大网高压停电而发生的停工费用:

6.19中午10:

00左右停电至21日中午11:

30来电

共计:

停工工时25.5小时.

1:

管理人员:

5人*25.5/8=16.2工日.

2:

钢筋工:

8人*25.5/8=25.5工日.

3:

木工班:

17*25.5/8=54.2工日.

4:

施工班:

22人*25.5/8=70.13工日.

5:

其他工人:

12*25.5/8=38.32工日.

以上是我方发生的实际费用,敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走.

陕西中原建司十四项目部

2007.6.23

第3篇:

工程索赔申请书

篇1:

工程索赔申请

****工程索赔书

由**投资,由***代理的***工程于*年*月*日地网上公开招标,我公司按招标文件要求投标并中标。

从招标之日起,我公司按程序已缴了保证金28万元。

中标公示后,按中标30日内,我公司多次催贵方签订施工合同,超过中标通知书规定时效内,贵方未履行与本公司签订施工合同的责任和义务,也未在时效内提出合理理由和及时返还我方保证金,因此贵方违返了大连市建设工程项目招投标相应规定,因此对我公司造成以下损失:

1、购买招标文件500元;

2、按程序做投标文件及费用*****元;

4、投标保证金28万元利息;

5、做工程预备金300万的利息;

6、班子成员费用(因工期为300天,班内所有管理人员均为年工资)。

项目经理:

15万元

技术负责人:

12万元

施工员:

12万元

带工:

10万

放线员:

8万

安全员:

6万元

质检员:

6万元

档案员:

5万元

材料员:

4.5万元

(1)机械设备费用(包括塔吊、卷杨机、搅拌机、围弯机、切断机等)已签定购买合同,交付定金20万元,违约扣除50%。

(2)钢材已签定购买合同,交付定金40万元,违约扣除50%(3)脚手架已签定购买合同,交付定金10万元,违约扣除50%。

(4)模板已签定购买合同,交付定金30万元,违约扣除50%。

总计:

以上情况属实,请贵方审核。

集于以上原因,我公司经过认真考虑审请贵方将***工程继续由我公司承包施工,若贵方不能将此工程交由我分司承包施工,请贵方对我公司就该工程前期准备所花费的费用给于补尝。

大连安泰建设工程有限公司

2021年4月4日篇2:

工程索赔申请书

工程索赔申请书

目监理机构收存二份篇3:

索赔申请书范文

索赔申请书范文

1、索赔函的概念

索赔函是指买卖中的任何一方,以双方签订的合同条款为根据,具体指出对方违反合同的事实,提出要求赔偿损失或维护其他权利的书面材料。

2、索赔函的理由

①质量低劣。

②数量短缺。

③包装不善。

④运输拖欠。

3、索赔函的结构

索赔函的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。

(1)标题

①标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:

《关于××的索赔函》。

②也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式,如:

《索赔函》。

(2)编号

编号是为了联系与备查用,写在右上角。

一般由年号、代字、顺序号组成。

(3)受函者

写受理索赔者的全称。

(4)正文

①缘起:

提出引起争议的合同及其争议的原因。

②索赔理由:

具体指出合同项下的违约事实及根据。

③索赔要求和意见:

根据合同及有关国家的商法、惯例,向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。

(5)附件

为解决争议,以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。

(6)签署

要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。

下面的是一个范文,希望能帮到朋友。

北京xx货运有限责任公司:

200x年x月xx日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人刘x(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。

设备于200x年x月x日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。

此次事件,不但使我公司设备损坏,遭受二次紧急调运设备的运费损失,而且使我公司对客户逾期交货,信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。

我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失:

破损部位及程度费用(元)上罩:

两合页部分螺丝穿孔,严重掉漆1300.00温室:

合页部分及四个边角破裂1900.00横梁:

中间部分压损800.00电机上罩50.00包装箱450.00修理设备运输费400.00设备修理人工费1200.00费用合计6100.00以上是我公司的最低要求,请贵公司于7日内支付上述赔偿金额,或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理,贵公司承担全部修理费用。

7日后如果贵公司不支付赔偿金,又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好,我公司将自己委托修理厂修理,并通过法律途径追偿全部损失,不再通知。

顺祝商祺!

北京xxxx有限责任公司

200x年x月x日篇4:

费用索赔申请表

费用索赔申请表

工程名称:

编号:

2、本表一式三份,由承包人填制,并连同发包人、造价咨询单位各存一份。

费用索赔审批表

工程名称:

编号:

说明:

1、在需要选择的栏中的“”内作标识“√”。

2、本表一式三份,由造价工程师填制,发包人、造价咨询单位、承包人各存一份。

工期索赔申请表

工程名称:

编号:

说明:

1、在需要选择的栏中的“”内作标识“√”。

2、本表一式三份,由承包人填报,发包人、监理单位、承包人各存一份。

工期索赔审批表

工程名称:

编号:

说明:

1、在需要选择的栏中的“”内作标识“√”。

2、本表一式三份,由监理工程师填制,发包人、监理单位、承包人各存一份。

篇5:

工程索赔申请书

工程索赔申请书

归档编号:

工程名称:

编号:

注:

本表由索赔单位填写,一式四份,经项目经理机构签收后,索赔与被索赔单位各一份,项目监理机构收存两份。

第4篇:

工程误工索赔申请书

工程误工索赔申请书

(都市雅居项目

一、

三、四地块)

尊敬的湛江伟茂房地产开发有限公司廉江都市雅居项目部领导:

根据廉江市雅塘镇都市雅居项目部通知我单位“地块

三、地块四进场施工”的约定,我单位施工人员自2021年5月17日准时、足员进驻施工现场,在我们进场后,我单位及时进行地块三的基础测量放线、塔吊基础施工及后续的塔身安装工作,并在2021年6月2日完成对塔吊的安全检测验收工作及与湛江市广大建筑机械设备有限公司签订塔吊起用合同,但由于贵公司项目部迟迟不对地块三进行开挖施工(基础土方工程不在我单位承包范围),不能按时给我单位移交施工场地,提供工作面,造成我单位租赁的塔机一直停工到2021年8月20日,整整耽误了79天的黄金时间。

尊敬的领导,我单位为了诚信务实的履行合同职责,从管理、施工班组人员安排到各种施工机具、材料的配备都按时按量到达现场。

可是,由于贵公司项目部的原因,地块三拖到现在还不见开挖,使我单位在塔吊起用后的79天时间里不但没有产出相应的经济效益,而且必须按合同支付塔吊租赁公司的租金及施工、测量、塔吊指挥等管理人员的工资和生活费用及各班组工人的误工赔偿。

1地块四基础回填土原计划7天全部完成,而贵司从2021年7月3日开始至2021年8月11日结束,整整用了40天时间才大致完成(北面排栅脚一直拖至8月27才完成垫层浇筑),不计算排栅脚垫层延误时间,都已经超出计划时间34天,当时地块

三、四已安排好木工17个,铁工24个,给我单位造成很大的经济损失,根据我单位进场前同木工班、铁工班的承诺:

每位发放来回路费500元,超过两天没有工开需补贴每人每天250元的误工损失。

地块一基坑回填按原计划7天完成,但从2021年8月23日开始填至今日还未完成,预计全部回填完需到9月4日,超出计划天数6天。

以上的不必要损失完全是贵公司造成,因此,要求贵公司项目部给予我单位相应的误工赔偿,以示公正。

一、地块一工人误工补偿计算式:

1、误工补偿:

48人*250人/天*6天=*****元

一、地块三塔吊租赁费赔偿计算式:

1、塔吊租金:

*****/月;*****/30*79天=*****.7元。

二、地块

三、四管理人员、工人误工补偿计算式:

1、管理费用:

施工员9000/月;测量员9000/月;测量助手4200/月;塔吊指挥4200/月;

(9000+9000+4200+4200)/30*79天=*****元。

2、管理人员生活费:

5人*750元/每人每月=3750元

2/30*79=9875元

3、路费补贴:

41人*500/人=*****元

4、误工补偿:

41人*250人/天*32天=*****元三地块、四地块总计费用:

)(*****+*****.7+*****+9875+*****+*****)=*****.7元

严正要求:

因此申请中所有款项我单位都是以现金月结方式支付,所以要求贵公司务必在2021年9月15日前一次性付清此款项,否则,我单位有权停止施工,停工期间所造成的一切损失及后果全由贵公司负责。

此致

敬礼

廉江永记劳务队

2021年9月2日

3

第5篇:

索赔申请书

索赔申请书

中国人民财产保险股份有限公司:

兹有我院住院患者李全三,男,45岁。

因右小腿砸伤,当时诊断:

右胫骨下1/3粉碎性骨折。

于2021年11月6日在我院做骨折切开复位钢板内固定术。

术后一年拆除内固定钢板,患者行走后出现右小腿骨折处疼痛、肿胀,经X线检查发现右胫骨发生二次骨折。

于2021年12月7日再次住院行右小腿夹板外固定,右小腿免负重,应用促进骨折愈合药物及改善局部血液循环类药物等治疗,于2021年5月31骨折愈合出院。

用人单位凌源钢达集团公司认为二次骨折与内固定钢板拆除过早有关,属医院方医疗失误。

要求负担2021年12月7日至2021年5月31日住院期间的医疗费(*****.22元)。

凌源钢城中心医院已在中国人民财产保险股份有限公司参加《医疗责任保险》,特此申请索赔,索赔金额壹万伍仟壹百玖拾肆元贰角贰分整。

¥:

*****.2元。

申请人:

凌源钢城中心医院

2021年6月10日

第6篇:

索赔申请书

篇一:

索赔申请书

XX保险公司

我叫XXX年龄X岁所在学校XXXX2021年X月X日X时在学校上体育课期间打球导致手臂受伤送院治疗现已痊愈。

在医院期间花费医药费XXX元,因我办理贵司保险,保险单号XXXX保险名XXXX特提出理赔申请望予以接纳办理

此致

申请人XXX

年月日

篇二:

索赔申请书

赔偿请求人:

李**

赔偿义务机关:

河北省晋州市人民法院法定代表人潘**

请求事项:

一依法撤销河北省石家庄市中级人民法院赔偿委员会(2010)石法委赔字第00001号决定书;

二晋州市法院潘友海的代理人张宏生,在庭审中,已对本市电视台向社会公开宣传确认无异,石家庄市法院赔偿委员会,确在(2010)石法委赔字第00001号决定书中作出“赔偿请求人李振刚提出名誉精神损害、限制人身自由,以及交通费、误工费无事实根据和法律依据,依法不予赔偿。

”的结论,是对下级院超越职权侵害他人名誉行为的极端袒护,是对自身利益适用法律的严重倾斜,是特别严重的司法错误。

请求贵院公开听证审理,依法作出晋州市法院,对造成赔偿请求人李振刚的各项损害后果,折合人民币共计*****.99元,应当给予国家赔偿的决定。

河北省高级人民法院赔偿委员会

事实根据与理由:

石家庄市法院,2021年12月28日立案审理,2021年3月19日,送达(2010)石法委赔字第00001号赔偿委员会决定书。

开庭审理,是在钱仁冬的办公室(东楼302)进行,并由他一人主持,基于晋州市法院(赵永定主办)主动向本市电视台提供新闻材料,致使赔偿请求人李振刚的名誉权受到侵害之情节:

钱仁冬问:

赔偿义务机关,对电视台向社会公开宣传的事实,有无异议?

赔偿义务机关代理人张宏生答:

无异议;

钱问:

对诉求的赔偿数额,有无异议?

张答:

电视台的宣传后果,与法院无关,赔偿数额,他要50万,您全判给他,我没异议。

您不判给他,我也没意见。

我还是坚持,我们法院对他实使拘留,没错(庭审笔录未准许复制)。

晋州市人民法院,2021年11月5日,以李振刚“严重扰乱法庭秩序”为由,作出(2007)晋法字第1号拘留决定书,并实使执行。

经石家庄市法院复议,2021年11月5日,向李振刚送达(2008)石立民终字第00339号复议决定书,结论为:

撤销河北省晋州市人民法院2021年11月5日(2007)晋法字第1号拘留决定书。

依据【最高人民法院关于执行《中华人民共和国国家赔偿法》几个问题的解释1996年5月6日法释(1996)15号】第二条“依照赔偿法第三十一条的规定,人民法院在民事诉讼、行政诉讼过程中,违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误,造成损害,具有下列情形之一的,适用刑事赔偿程序予以赔偿:

(一)错误实施拘留、罚款的;”《中华人民共和国国家赔偿法》第三十一条“赔偿请求人要求赔偿的程序,适用本法刑事赔偿程序的规定。

”第二十条第四款“赔偿程序适用本法第十条、第十一条、第十二条的规定。

”第十一条“赔偿请求人根据受到的不同侵害,可以同时提出数项赔偿要求。

”之规定,特向贵院提出申请,请求:

一依法撤销河北省石家庄市中级人民法院赔偿委员会(2010)石法委赔字第00001号决定书;

二对晋州市人民法院侵害李振刚人身权、名誉权、及由侵权行为直接造成的各项损害后果,依《中华人民共和国国家赔偿法》,作出给予国家赔偿的决定;

(一)事实拘留

(1)拘留15天X111.99元/08年国家职工平均日工资=1679.85元

(2)拘留期间,拘留所伙食费300元

(二)晋州市人民法院,2021年11月7日,由赵永定负责主办,带有法警、采访人到本市拘留所,进行讯问李振刚,及采访后,主动向本市电视台提供新闻材料,致使李振刚被电视台,在《晋州新闻》栏目中,以其三个儿子李X(未成年)、李X(未成年)、李XX被法院判决犯故意伤害罪、盗窃罪不服,在晋州市法院闹事儿,被法院依法实施拘留为题,向社会滚动播出。

经石市中院复议,对晋州市院的职权行为和法律文书,作出公开纠正。

而晋州市法院,拒不向电视台提出播放被纠正的法律文书和更正其报道失实的行为,电视台又不向赔偿请求人作出播放证明造成的:

(1)李振刚个人名誉侵害*****元

(2)家庭名誉侵害*****元

(3)李振刚及家庭成员精神损失*****元

法律依据:

【最高人民法院关于审理名誉侵权案件若干问题的解释法释(1998)26号】

六问:

新闻单位报道国家机关的公开的文书和职权行为引起的名誉纠纷,是否认定为构成侵权?

答:

新闻单位根据国家机关依职权作出的公开文书和实施的公开的职权行为作的报道,其报道客观准确的,不应当认定为侵害他人名誉权;其报道失误,或者前述文书和职权行为已公开纠正而拒绝更正报道的,应当认定为侵害他人名誉权;

七问:

因提供新闻材料引起的名誉侵权纠纷,如何认定是否构成侵权?

答:

因提供新闻材料引起的名誉纠纷,认定是否构成侵权,应区分一下两种情况:

(一)主动提供新闻线索,致使他人名誉受到侵害的,应当认定侵害他人名誉权;

(三)申请复议及申请国家赔偿期间,晋州市院又造成:

(1)2021年3月13日,王占世代表晋州市法院,吴英正代表晋州市检察院,牛伟代表晋州市公安局,纪朝强代表晋州镇,参与四机关联合在晋州镇政府院内,限制李振刚人身自由的后果7天X111.99元=783.93元

(2)2021年7月10日至9月20日,因涉及法院上访,又在晋州镇院内实使限制李振刚人身自由的后果73天X111.99元=8175.27元

(3)2021年8月21日至10月10日,因涉及法院上访,又在晋州镇院内实使限制李振刚人身自由的后果51天X111.99元=5711.49元

(4)交通费以车票为证共511元

(5)误工费天数以车票+提起复议、国家赔偿、取生效结论共55天X11199元=6159。

45元

共计523320.99元大写伍拾贰万叁仟叁佰贰拾元零玖角玖分整

附:

车票复印件4页,晋州镇全天24小时严盯死守证据1页,晋州市委矛盾隐患包案领导及主管责任人分工证据1页,晋州市法院2008年信访隐患一览表1页。

此致

河北省高级人民法院赔偿委员会

赔偿请求人:

李振刚

XX年**月**日

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 医药卫生 > 基础医学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1