项目承包责任协议书.docx
《项目承包责任协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目承包责任协议书.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![项目承包责任协议书.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/28/6eaf2d07-5714-4165-9736-2d4d4f84ede9/6eaf2d07-5714-4165-9736-2d4d4f84ede91.gif)
项目承包责任协议书
内部项目承包责任协议书
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
(以下简称乙方)
工程,由乙方承包实施施工,为了保证工程质量和安全生产,使工程施工顺利完成,经甲、乙双方协商一致,自愿制订以下条款,双方共同遵守履行。
第一条内部承包双方总约定
1、乙方应全面履行国家行业主管部门的有关规定及甲方与建设单位签订的工程施工合同及协议的全部条款。
2、乙方应在甲方与建设单位签订的施工合同条款规定期限内竣工。
3、该工程质量乙方应达到甲方与建设单位签订的施工合同所约定的工程质量等级,并保证竣工后获得工程质量核验认定证书。
4、乙方必须按照部颁标准和省、市《建筑施工安全管理、文明施工检查标准》搞好施工现场的安全生产和文明施工工作。
5、本工程项目乙方自愿按照甲方与建设单位签订的合同补充协议条款进行承包,乙方对本工程项目采用独立核算,自负盈亏,甲方不承担本工程项目一切经济损失和责任。
6、按国家行业主管部门有关规定,本工程开工前,项目负责人和各工种建筑作承包时,必须和有资质的劳务公司签订合同,决不允许与个人包工头签订承包协议,未按规定,一切后果由乙方自负。
第二条税、费的缴纳规定
1、乙方应按工程结算总造价___1__%上交甲方工程管理费,不包括因本工程发生的任何费用,工程款由建设单位按合同付款方法分期转入甲方帐户,甲方必须专款专用,五个工作日内转入乙方。
2.本项目甲方统一做资料,乙方负责出具保证资料,资料费用按行业标准的百分之九十收取;甲方统一报验、分部分项验收、竣工验收、报优质工程所发生的费用按各项目所施工的建筑面积分摊。
3、根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国个人所得税法》及《南昌市地方税务局关于加强建筑安装业所得税征收管理的通知》的规定,乙方承包的工程项目有义务按国家有关部门规定依法缴纳税款、企业所得税按当地税务部门收取代收代扣。
乙方必须提供该工程项目总造价的65%以上成本发票,否则甲方将预征该工程项目总造价的0.5%企业所得税。
4、税、费缴纳方法为:
管理费由甲方在工程款中收取;税金与规费由甲方在乙方的工程款中按规定代收代缴。
5、乙方承建工程项目未履行上述税、费的缴纳,甲方有权停办乙方帐户上往来款,并在乙方往来帐户上划拨所欠税、费款额(含滞纳金等一切罚款费用),情节严重的移交司法部门依法追究其法律责任。
第三条资金的管理和使用规定
1、建设工程款实行专款专用,任何一方都不得擅自挪用,建设工程款应全部进入甲方指定的银行帐户,乙方不得擅自在建设单位使用工程款,一经发现甲方有权终止合同,乙方按工程合同总价3%向甲方支付违约金,如有特殊情况需要建立单独帐户的须经甲方法人代表同意并由甲方派员管理。
2、建设工程款的使用,乙方所购的材料发票应符合财务报帐和发票管理的规定。
否则按规定罚税,由乙方自负。
3、乙方在工程施工承包期间所所发生的债权、债务(含垫资、借资、引资)和拖欠材料款及做工人员工资等均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
如发生债权人起诉甲方的案件,一切损失由乙方承担,乙方并向甲方支付起诉标的额1.5倍的违约金;甲方承担了上述债务后,有权向乙方追偿,乙方必须赔偿甲方所受的一切损失。
4、甲、乙双方必须严格遵守工程款项的管理和使用,对擅自挪用工程款的应视为违约行为。
对方有权提请司法部门追究其民事法律责任和刑事法律责任。
第四条工程质量要求及奖罚
1、乙方承建的工程质量等级必须确保达到与甲方签订合同要求的工程质量目标。
2、乙方的质量管理必须按照甲方有关质量管理规定和质量奖罚条例执行。
3、施工过程中的质量整改、返工和工程竣工后的质量保修费全部由乙方承担。
4、在各级建设行政主管部门或其委托、认可部门的各类检查中,不论何种原因凡项目经理部有关方面的事项被记录不合格或被行政处罚,并对甲方声誉和参加工程招投标有不利影响的,甲方按5~10万元/次对乙方予以处罚,如事件造成的不良影响特别严重则对乙方处以20万元以上的罚款。
5、工程质量达到合同等级标准,业主奖励的全部归乙方所有,达不到合同要求标准的,业主罚款全部由乙方承担。
6、乙方工程质量必须达到甲方工程质量标准(详见协议附件一计38页)。
7、乙方负责工程竣工后的质量保修、回访工作。
第五条安全责任、事故处理办法及奖罚
1、乙方必须严格遵守国家和地方各级政府部门的有关安全生产法律、法规及有关安全生产管理规定,并对本项目的安全生产负有全部责任。
2、乙方除严格遵守国家和地方各级政府部门的有关安全生产法律、法规外,还必须严格按照甲方的安全生产管理标准(详见协议附件二计53页)。
3、乙方必须加强生产现场安全监督与检查,及时制止违章行为,认真查找事故隐患并按甲方要求进行整改,共同做好生产现场的安全协调工作。
4、施工期间,必须杜绝安全事故,如在施工期间发生重大伤、亡事故,乙方应在24小时内向甲方作出书面报告,所有的损失及赔偿责任均由乙方全部承担,甲方不负任何经济和法律责任,只负责参与事故的处理和调解。
5、安全生产未达到合同要求标准按总造价3%罚款,工程质量获杜鹃花奖甲方奖励给乙方15万元。
第六条现场文明施工及标准化工地管理
1、乙方工地所有人员均穿甲方定制统一服装、佩戴统一安全帽上岗,92。
2、乙方承建的工程项目必须确保实现合同要求的文明施工目标,并严格按甲方制订的创优措施和安排完成本工程任务(详见协议附件二计53页)。
3、乙方承建期间必须制定施工范围内的现场文明施工管理标准、标准化工地管理标准,建立完善的现场文明施工及标准化工地管理制度,参建人员必须明确各自的权责,并检查落实做好书面记录。
4、乙方必须按规定协助建设单位办理好工程施工许可证、安全监督手续以及办全其他一切动工手续,在施工过程中,乙方必须遵守国家和甲方制定的有关安全生产、文明施工管理规定及奖罚规定。
5、乙方必须服从甲方管理,支持配合甲方做好创安全文明样板工地、标准化管理样板工地,乙方必须严格按甲方标准(详见协议附件二计53页)实施。
6、甲乙双方按照相应的级别必须成立各自的应急救援组织机构。
第七条民工工资保证方案
1、为保障民工工资及时发放,乙方必须设立民工工资专用帐户,预存工资款,保证工程款的专款专用
2、乙方在用工期间必须依法与所用民工订立书面劳务合同,建立权利义务明确规范劳动关系。
3、乙方工地所有民工都必须进行国家允许范围内健康体检,持健康体检合格证明进入工地,甲方随时检查,若发现无健康体检证明或体检不合格者.每人次罚款200元,并立即清理出工地。
4、如乙方发生拖欠民工工资,发生农民工集体到公司,甚至到有关行政主管部门上访事件,甲方有权直接在工程款中优先支付该款项,并有权对乙方追究所付该笔款项的二倍违约责任。
5、乙方因拖欠民工工资而受到媒体曝光或上级管理部门通报,导致公司形象受损,乙方除积极恢复公司名誉外,另赔偿公司名誉经济损失贰拾万元,如造成影响甲方正常经营活动的,每停止一个月,应赔偿甲方伍拾万元违约金,以此类推。
6、为了更好地保证民工工资及时发方,乙方在用工期间必须和甲方签订不拖欠农民工工资的诚信承诺书。
(承诺书附后)。
第八条协议纠纷及解决办法
1、乙方必须熟悉和研究协议文本,全面了解和明确甲方的要求,制定相应实施计划和保证措施。
2、协议签订后,乙方不得将工程转包,一旦发现,甲方有权无条件将工程承包权收回,由此带来的一切经济纠纷和法律责任由乙方自行承担,并赔偿由此带来的一切经济损失。
如乙方与其他单位发生任何经济纠纷和法律责任,均由乙方负责,甲方不承担任何责任。
3、乙方承包期间,必须及时结清与其他各单位的债务往来,甲方任何人都无权签订担保合同用于该项目工程赊欠材料款、欠款、租赁设备款、拖欠工人工资等,乙方应负责与债权人结清,如经查实拖欠货主或债权人材料款而导致司法机关冻结甲方帐户,甲方除按每发生一次视情节轻重处以乙方5至10万元罚款外,且由此给甲方造成的一切损失一律由乙方承担。
4、本工程若建设单位要求带资或垫资施工,均由乙方自行解决,甲方不作任何协助。
5、乙方作为项目负责人应严格遵守履行以上一切条款内容,如未履行,乙方愿意接受甲方一切处罚。
必要时乙方愿意以有形资产或不动产作为本合同的履约担保,并与甲方办理好抵押担保手续。
6、本协议引起的民事纠纷,甲乙双方同意由南昌县人民法院管辖;如争议标的超过基层法院级别管辖范围,由南昌市中级人民法院或江西省高级人民法院管辖。
第九条其它
1、甲方负责做好与建设单位的联系工作,协助乙方做好施工前的准备工作,督促办理好有关施工的必备证件。
2、甲方对乙方的人事、资金使用、工程质量、安全生产、施工进度实行检查监督、定期或不定期地进行全面检查,乙方应积极配合,以便使工程顺利完成。
3、承建该工程过程中,乙方与材料供应商之间签订的一切合同均应以乙方个人名义签订,并应在合同中与材料供应商明确约定材料款的支付均由乙方个人承担,与甲方无关,同时,该合同应报甲方审核备案。
4、本合同未明确规定乙方的违约责任的条款,如乙方违约,则乙方应向甲方支付工程价款总额5%的违约金。
5、如有未尽事宜,双方随时协调补充条款,本合同一式叁份,具有同等法律效力,经双方签字后生效。
甲方代表:
(签字并盖章)乙方负责人:
(签字)
身份证号码:
联系电话:
年月日年月日
承诺书
江西中越建设有限公司:
本人向公司郑重承诺:
本人承建的工程,本人将积极响应国务院、建设部等有关上级部门认真落实解决不拖欠农民工工资的精神,按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》,保证在我所负责的项目工程建设中,及时支付农民工工资,足额付清工人工资,不以任何理由拖欠,若有拖欠本人将承担一切法律责任,并同意贵公司按合同规定扣留工程款,用以支付农民工工资,同时承担公司关于违约处罚。
特此承诺
承诺人:
身份证号:
联系电话:
日期:
THANKS
致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载,资料仅供参考