版国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题II卷 附解析.docx
《版国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题II卷 附解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《版国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题II卷 附解析.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
版国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题II卷附解析
2019版国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题（II卷）（附解析）
考试须知：
1、考试时间：
180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：
（）。
A.请求解除合同
B.请求返还财产
C.请求确认物权
D.请求赔偿损失
2、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。
甲到期未能支付工程款,乙应当要求（）。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙**支付
C.甲先行支付
D.甲和丙**支付
3、根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是（）。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的
4、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）。
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
5、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）。
提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前
6、某施工单位在基坑作业过程中，降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是（）。
A.施工合同
B.无因管理
C.侵权行为
D.不当得利
7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自（）。
之日起计算
A、注册商标申请人寄出申请书
B、商标局收到申请书
C、公告发布
D、核准注册
8、某设计院指派本院工程师张某为某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于（）。
A、张某
B、设计院
C、建设单位
D、建设单位和设计院共同所有
9、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。
后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。
A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院
B.仲裁协议签订地的中级人民法院
C.仲裁协议签订地的基层人民法院
D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院
10、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。
A．合同备案
B．评标委员会提交评标报告
C．中标通知发出
D．发包人确定中标人
11、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。
A.法院审理行政诉讼案件不适用调解
B.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则
C.在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据
D.未经行政复议程序，不能提起行政诉讼
12、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。
A.当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人
B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书
C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权
D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权
13、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任。
A.职工本人
B.工商治疗机构
C.用人单位
D.社会保险行政部门
14、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。
A.第三人与行为人承担连带责任
B.行为人自行承担
C.第三人自行承担
D.被代理人与第三人承担连带责任
15、关于工程总承包的说法,正确的是（）。
A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标
C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等
D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称
16、根据我国《建筑法》的规定，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A．1个月
B．3个月
C．6个月
D．1年
17、施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足（ ）。
A.施工需要并按规定通过审查
B.施工进度的要求
C.主要设备材料订货的要求
D.施工安全的要求
18、根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。
A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案
B.负责向有关部门上报施工生产安全事故
C.自行完成建设工程主体结构的施工
D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准
19、关于人身保险合同的说法,正确的是（）。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
20、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作用的，安装单位应当编制（）。
A．技术规范
B．拆装方案
C．设备运至现场的运输方案
D．进度控制横道图
21、未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由（ ）承担责任。
A.代理人
B.被代理人
C.相对人
D.行为人
22、仲裁裁决作出后，当事人应录履行裁决。
一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。
A．人民法院
B．公安机关
C．政府主管部门
D．仲裁委员会
23、建设单位与施工单位的合同中约定：
“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。
后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。
纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。
A．只能向有管辖权的人民法院起诉
B．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁
C．应由甲仲裁委员会进行仲裁
D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
24、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。
6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。
2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。
该专利权届满的期限是（）
A.2024年6月12日
B.2024年6月15日
C.2034年6月12日
D.2035年6月16日
25、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A.文物保护单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
26、根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。
A.需经债务人同意，且需办理公证手续
B.无需经债务人同意，也不必通知债务人
C.无需债务人同意，但需办理公证手续
D.无需债务人同意，但需通知债务人
27、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。
A．暂时停止施工，并及时报告建设单位B．整改，并及时报告建设单位
C．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D．整改，并及时报告有关主管部门
28、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。
A.此种情形属于承诺延误
B.此种情形属于承诺超期
C.该承诺必然无效
D.该承诺是否有效由双方协商决定
29、关于和解的说法，错误的是（）。
A.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解
C.和解协议具有强制执行的效力
D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
30、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是（）。
A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人、总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%
C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
31、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续
32、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。
A、发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格
B、承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并使用
C、施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提
D、罚款是民事责任的承担方式之一
33、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的钢板。
依据《合同法》该合同属于（）合同。
A.承揽
B.委托
C.信托
D.施工承包
34、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺．又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记．后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权．下列表述正确的是（）。
A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效
B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿
C.甲、乙按照债权比例清偿
D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
35、人民法院进行证据保全，可以根据具体情况采取的措施不包括（ ）。
A.录音
B.鉴定
C.没收
D.查封
36、关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（）。
A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保
B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保
C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保
D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保
37、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（）。
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发生的短缺
38、根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是（）。
A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案
B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见
C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费
D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案
39、按照《城市维护建设税暂行条例》施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。
A.利息税
B.企业所得税
C.营业税
D.个人所得税
40、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭言次开庭前
41、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
42、关于施工许可制度的说法中,正确的是（）。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
43、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。
如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）。
A．要约撤回
B．要约撤销
C．承诺撤回
D．承诺撤销
44、关于行政许可的说法,正确的是（）。
A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证
C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项
D.行政许可可以统一办理或者联合办理
45、下列财产中可以设定抵押权的是（）。
A.李某承包村里的一座自留山
B.某大学宿舍楼
C.某国有企业办公大楼
D.被海关查封的一批设备
46、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。
A、建设用地使用权
B、地役权
C、相邻权
D、宅基地使用权
47、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿
D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
48、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。
该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。
Ａ.行政处罚
Ｂ.行政裁决
Ｃ.行政处分
Ｄ.行政强制
49、根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）。
A.施工合同中约定采用推荐性标准
B.工程施工图纸
C.法律法规
D.监理合同
50、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
51、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复统一，玻璃厂同意的行为应视为（）。
A.要约邀请
B.承诺
C.承诺意向
D.新要约
52、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。
后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。
A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院
B.仲裁协议签订地的中级人民法院
C.仲裁协议签订地的基层人民法院
D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院
53、关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是（）。
A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销
B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序
C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复
D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔
54、关于保险索赔的说法,正确的是（）。
A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。
则应当平均分配赔偿金额
55、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。
A．竣工验收合格后
B．提交竣工验收报告时
C．竣工验收时
D．交付使用时
56、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理。
A、咨询单位
B、总承包单位
C、监理单位
D、建设单位
57、下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是（）。
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害
58、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。
A.予以拒绝
B.征得设计单位同意
C.征得监理单位同意
D.与相关各方协商一致
59、关于招标文件的说法，正确的是（）。
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价
B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出
C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起
D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人
60、甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。
关于本案支付货款主体的说法，正确的是（）。
A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款
B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款
C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任
D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任
61、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。
A.施工人员有权拒绝该指令
B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展
62、工程施工中，承、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。
A.承包人承担责任，工期不予顺延
B.发包人承担责任，工期顺延
C.发包人、承包人各承担一半
D.都不承担责任
63、按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除（）外都是违法的。
A.为保证工程质量，设计单位对某重要设备指定了生产商
B.建设单位装修过程中指令拆除承重墙
C.施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比，提高了混凝土强度
D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检测的方法实施监理
64、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）。
A.分包单位只对总承包单位负责
B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿
C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
65、下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的
B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的
C.建设单位指定专业分包的
D.专业分包单位再进行专业分包的
66、在工程建设领域常见的下列关系中,属于代理关系的是（ ）。
A．公司的法定代表人与公司之间
B．公司收发室代员工收发信函
C．项目负责人与公司之间
D．质量监督站与其工作人员之间
67、可以撒销建筑业企业资质的情形是（）。
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
68、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。
A．安全生产法B．建筑业企业资质管理规定
C．工程建设项目施工招标投标办法D．安全生产许可证条例
69、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（ ）所形成的记录。
A.合同履行纠纷
B.投诉或诉讼过程
C.工程质量和安全检查
D.行政处罚或行政处理
70、下列法人中，不属于企业法人的是（ ）。
A．某建筑集团公司
B．某劳务公司
C．某材料生产商
D．某施工企业协会
二、多选题（共30题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。
A．全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B．不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C．不得破坏文物保护单位的历史风貌
D．进行爆破作业，须经国务院文物行政部门批准
E．全国重点文物保护单位不得拆除
2、根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（）。
A．分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
B．总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任
C．总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
D．分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责
E．总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任
3、下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。
A.勘察、规划、设计等通用的综合标准
B.施工、验收等重要的通用的质量标准
C.重要的通用的实验和评定方法等标准
D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
E.重要的通用的信息管理标准
4、根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。
A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的
B.任意压缩合理工期的
C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的
D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的
E.欠付工程款数额较大的
5、万方公司的新办公大楼项目分勘察、设计、施工、设备采购招标，多家有资质的承包单位竞标。
根据《建筑法》关于建筑工程发承包的有关规定，万方公司可以（ ）。
A.把勘察、设计工作发包给甲承包单位，把施工、设备采购发包给乙承包单位
B.把整个工程肢解发包给若干家承包单位
C.把整个工程一并发包给一家工程总承包单位
D.把勘察任务肢解发包给多家承包单位
E.把设计任务肢解发包给多家承包单位
6、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（）。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位
B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
E
升级会员 