电力线路施工劳务分包合同.docx

资源描述

电力线路施工劳务分包合同.docx

《电力线路施工劳务分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力线路施工劳务分包合同.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

电力线路施工劳务分包合同.docx

电力线路施工劳务分包合同

　　篇一：

电力建设工程安装劳务分包合同

　　电力建筑工程安装劳务分包合同

　　合同编号：

　　甲方：

湖北汉伟种猪有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：

湖北省有劲电力工程有限责任公司（以下简称乙方）

　　一、名称工程：

　　1、10kV东春线新增315配变线路工程

　　二、工程地点：

阳新县田畈村

　　三、工程内容：

　　新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。

新架10kv线路，新立电杆21基（具体以正阳电力设计院设计为准）。

　　四、工程工期

　　1、工程施工期限：

从签定合同之日起到20XX年08月10日止。

　　2、如遇下列情况，工期相应顺延外，乙方不得以任何理由延误工期。

（1）不属包干范围内的重大设计变更影响工程；

（2）因遇人力不可抗拒的原因而影响施工；

　　（3）因甲方工程合同资金不能及时到位，而被迫停工；

　　（4）因第三方阻止施工；

　　（5）因甲方其它原因影响工程施工。

　　五、施工与设计变更、施工要求

　　1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范，质量检验标准以及设计要求组织施工；

　　2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处，应及时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前，不得自行改动；

　　3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图，经双方确认后视为正式施工图。

　　六、甲、乙双方责任及义务

（一）甲方

　　1、负责工程的质量管理，参加竣工验收；

　　2、组织有关部门人员参加设计交桩，技术交底；

　　3、责督促乙方按合同工期进行施工；

　　4、责工程施工中的青苗补偿；

　　5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力阻挠施工，甲方应及时协调解决，以确保工程顺利完工；

　　6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。

（二）乙方

　　1、根据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工准备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施，并始终贯彻执行；

　　2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，（包括误登电杆，误入带电设备和线路）并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；

　　3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；

　　4、工程施工需要停电，必须履行工作票制度。

否则所造成的后果一切由自己负责；

　　5、负责施工过程中发生的二次运输工作，并承担一切费用。

　　6、负责工程竣工验收。

　　八、承包方式、付款方式及结算

（一）承包方式：

按工程总造价48万元发包给乙方。

（二）付款方式：

甲方一次性付清48万元给乙方。

　　九、工程质量、竣工验收与保修

　　双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收，确保验收合格。

　　十、违约责任及其它

　　1、甲乙双方必须严格遵守合同，任何一方的过失，造成合同不能履行者，应负违约责任。

违约责任按《合同法》和有关法规执行；

　　2、乙方未经甲方同意延误工期，每延误一天按合同包干价的3%交付违约金；

　　3、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定另订补充协议，作为本合同附件，并与本合同具有同等效力；

　　4、本合同一式四份，自双方签定之日起生效，双方各执两份；

　　5、解决争议的办法：

（1）双方协商解决；

（2）诉讼至阳新县人民法院判决。

　　甲方（公章）乙方（公章）

　　法定代表：

　　委托代理人：

　　经办人：

　　年月日年月日

　　篇二：

10kV电力线路迁改施工劳务承包合同

　　甲方：

铜仁市国有资产投资有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：

重庆市龙威送变电工程有限公司_（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本公司的《城市棚户区改造工程项目》中的粮食直库10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称与地点

　　该工程为《铜仁市城市棚户区改造工程项目》10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线陆军地支线粮食仓库变压器段线路迁改工程，地点在铜仁市碧江区粮食仓库宿舍区。

　　二、承包方式与要求

　　该工程总承包的形式，以包工、包料的方式承包给乙方。

要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书。

　　三、工程承包单价与内容

　　经双方协商，该工程《铜仁市碧江区城市棚户区改造工程项目》10kV电力线路迁改工程按总承包价（人民币）_叁拾壹万元整_承包给乙方进行进行施工，其承包单价包括以下内容：

1.拆除10kV喻广线陆军地支线2号杆至10kV喻广线粮油宿舍公变段。

2.另外从10kV喻二线红色二八环柜4号间隔搭火采用VJLV22*3*95电缆接入至原10kV喻广线陆军地支线红色二八电缆下火电杆上。

　　3.迁改原来施工用电10kV线路。

　　四、工程质量与安全

　　根据业主要：

　　1、该工程质量要求乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。

　　五、文明施工与奖罚

　　乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。

　　六、付款方式：

　　该工程乙方施工队伍进场后，甲方付给乙方10万元的的工程预付款，电缆材料到位后甲方再付10万元的材料款，余下款项等施工完成后、在供电局线路管理单位和甲方现场代表验收通电后十五日内付清所有工程款。

乙方在施工现场必须按照电力线路施工要求，认真组织，精心施工，保证工程目标的实现。

　　七、双方权力与义务

（一）甲方

　　1．甲方必须向线路管理单位为提交停电申请。

所拆线路必须征得供电局同意。

　　2．甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容。

　　3．甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定付款给乙方劳务费。

　　4．甲方必须提前做好协调工作。

因甲方协调问题造成一切均损失由甲方负责

（二）乙方

　　1．乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程。

　　2．乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　3．乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。

　　4．乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动.

　　5．为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力不得消极怠工。

　　6、乙方必须按照合同规定的施工内容保质保量进行施工。

　　八、违约责任与其他

　　1．以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。

　　2．属于乙方自带工具用具等，乙方必须自己保管，由此造成的损失由乙方承担。

　　3．本合同一式两份，经双方签字后生效。

　　本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

如有甲乙双方有协商解决不了的争议可以向当地人民法院起诉。

　　甲方（公章）：

__________代表：

______________

　　乙方（公章）：

______________代表：

______________

　　_____年_____月____日

　　篇三：

电力工程劳务施工合同

　　电力工程施工劳务协作协议

　　甲方：

兴山天星供电有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：

劳务队（以下简称乙方）

　　因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

　　一、劳务协作性质：

短期临时用工。

　　二、劳务协作用途：

仅限于电力工程施工。

　　三、工作地点：

（甲方指定的工作区域）。

　　四、工作内容：

土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

　　五、协议有效期：

　　1、本协议有效期为日历天，自年月日起至年月日止。

　　2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：

　　a、因甲方原因导致工程工期顺延的；

　　b、因不可抗力导致工程工期延误的；

　　六、现场代表

　　1、甲方委派的现场代表人为供电营业所（职务）。

　　2、乙方委派的现场代表人为（姓名），身份证号：

。

　　七、甲方的权利和义务

　　1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

　　2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

　　3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。

　　4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

　　5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

　　八、乙方的权利和义务

　　1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

　　-1-

　　2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经验。

　　3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进行勘察，熟悉环境与场地。

　　4、乙方应加强现场工作人员的安全教育，严格按照《电力安全工作规程》做好安全措施，正确佩戴使用安全工器具和劳动防护用品，做好安全防护工作，并做好检查记录。

　　5、严格按照设计图纸要求、施工安装规范和技术交底的要求工作，确保工效和质量。

　　6、乙方应安全文明施工，不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。

　　七、安全责任

　　1、因乙方原因在工作时间发生安全事故的，由乙方承担全部经济损失，并按国家相关规定对事故进行处理。

　　2、协议有效期内，乙方人员在非工作区域内发生一切安全责任事故由乙方负全部责任。

　　八、工作质量验收及质保期

　　1、工作质量验收依据：

设计图纸及国家验收规范。

　　2、乙方在申请甲方对工作验收前，应按甲方要求提供齐全的资料档案。

　　3、质保期：

自通过验收之日起计算，质保期为一年。

　　九、合同金额及付款方式

　　1、协议价款：

元整（￥）。

　　2、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后，甲方一次性支付95%的协议款，余款在质保期满付清。

　　十、争议解决方式

　　履行协议发生争议的，由双方协商解决。

协商不成，双方约定向兴山县人民法院提起诉讼。

　　十一、其他

　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签章后生效。

未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方（章）：

兴山天星供电有限公司乙方（章）：

　　甲方代表：

乙方代表：

　　-2-

　　篇四：

电力劳务分包合同

　　电力建设工程施工劳务分包合同

　　劳务发包人：

　　劳务承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务承包工作对象及劳务内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　质量标准：

质量评定等级为合格

　　二、工作期限

　　开始工作日期：

年月日；

　　结束工作日期：

年月日；

　　总日历天数为：

天。

　　三、劳务价款

　　1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：

　　根据20XX年《江苏省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50%。

　　2、劳务价款的支付

（1）合同生效即支付预付款元；

（2）进度款支付：

　　每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60%；

　　（3）最终支付：

　　工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95%；劳务结算总价款的5%作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。

　　四、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；

　　（3）本工程施工总承包合同；

　　（4）本工程施工专业承包合同。

　　五、图纸

　　劳务发包人应在劳务承包人现场开工天前，向劳务承包人提供图纸套。

六、劳务发包人义务

　　1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；

　　2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：

（1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；

（2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

　　（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管线路资料；

　　（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；

　　（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：

满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管；

　　3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

　　4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

　　5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；

　　6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　七、劳务承包人义务

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；

　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；

　　4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协

　　调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

　　5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。

　　八、工程量及点工的确认

　　1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；

　　2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；

　　3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　九、争议解决

　　合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：

（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。

　　十一、合同份数

　　本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。

　　十二、补充条款

　　十三、合同生效

　　合同订立时间：

年月日

　　合同订立地点：

本合同双方约定签字、盖章后生效。

　　劳务发包人：

（公章）劳务承包人：

（公章）

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　篇五：

电力工程劳务合同

　　劳务协议

　　甲方：

___________________

　　乙方：

___________________

　　为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、参照国家电公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务协议的同时，经协商一致，签订本协议。

　　一、承包工程项目

（1）工程项目名称：

安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程

（2）工程地址：

攀枝花市盐边县安宁园区

　　（3）承包内容：

新立电杆5基，电杆采用φ230×15米，电杆基础采用C20砼浇筑；架设10kV线路公里（导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-240），安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台；安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面；安装10kV组合式高压计量箱，安装500KVA变压器一台，低压配电柜安装，安装800KVA变压器一台（利用原有800KVA变压器，将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内），制作户外电缆头1套，制作户内电缆头2套，项目涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。

　　（4）工程项目期限：

自年月日至年月日。

　　二、合同价款及付款方式

（1）劳务包干价：

13000元（大写：

壹万叁仟元整）

（2）付款方式：

待工程竣工验收合格后，7个工作日内付清工程劳务款。

　　4.甲方的安全文明施工权利和义务

（1）对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。

（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定。

　　（3）有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。

对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金。

　　（4）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。

　　（5）施工所有材料除混凝土外，其余材料由甲方运到施工现场。

　　5.乙方的安全文明施工权利和义务

（1）落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。

（2）按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。

　　（3）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

　　（4）动火制度，落实相应的安全措施和防火措施。

在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。

　　（5）工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，（包括误入带电设备和线路）并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；

　　（6）应每天检查工器具检测日期是否过期，过期的工器具由乙方自检，如不按照规章制度要求，使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失，由乙方负责；

　　（7）严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；

　　（8）工程施工需要停电，必须履行工作票制度。

否则所造成的后果一切由自己负责；

　　（9）负责工程竣工验收，如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担；甲方不承担任何责任；

　　（10）施工过程中，所发生的安全事故由乙方自行承担；

　　7.需要补充协议内容：

三、附则

（1）本协议约定的各项条款，经双方签字后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的

　　安全文明施工、环境保护管理责任。

因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

　　（3）协议有效期按照合同工期。

合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

　　（4）其他未尽事宜可另行约定。

　　（5）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：

　　身份证号码：

　　电话：

乙方：

身份证号码：

电话：

　　篇六：

高压线路工程分包合同样板

　　220kVXXXXXX双回线路架线工程

　　劳务分包合同

　　工程承包人：

　　工程分包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于广东电公司深圳供电局（以下简称为“建设单位”）与工程承包人已经签订施工总承包合同，工程承包人和工程分包人双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、分包工作对象及提供内容

　　工程名称：

　　分包方式：

包工、包料（工程分包人提供除导地线、绝缘子、线路金具、光缆及光缆金具以

　　外的所有本工程材料）、包质量、包安全、包环保、包工期。

工程承包人提供架

　　线牵张设备、导引线等（具体见附件《工程承包人提供工机具一览表》），其余架线工机具由工程分包人提供。

　　工程范围：

220kV宝安至丽晶（南坑）双回线路工程:

新建220kV送电线路全长2*;其

　　中新建双回线路长2*,利用已有四回路塔加挂双回导线2*导线

　　采用4*JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线，一根地线采用OPGW光缆，另一根地

　　线采用JLB40-150铝包钢绞线。

　　分包内容：

本段线路工程范围内的导（地）线及光缆架设、附件安装等，其中包括但不限于：

　　1、配合施工临时道路、临时占用地的青苗赔偿，并负责临时道路及临时占用地的修整、

　　修筑及恢复。

　　2、线行通道砍伐清理工作；

　　3、因工程分包人施工过程中施工活动不当引起的青苗赔偿；

　　4、所有设备、材料、工器具的装卸、运输、清点、保管、转移，包括工程承包人或建设

　　单位提供的设备、材料到材料站的卸车，牵张设备的二次转运；

　　5、全线导地线张力放线、导地线压接（含压接试验）、弧垂观测、紧线、挂线、附件安

　　装等工作；

　　6、光缆的架设、光缆附件安装；

　　7、本线路范围内的所有材料检验、导地线压接试验工作；

　　8、配合验收等相关工作。

　　具体工作以施工图和现行规范要求为准。

　　不包括：

架线的跨越架搭设、塔基占地的征地及青赔、架线工作的青苗赔偿、线路参数测试、光缆的接续及测量

　　注：

1、本合同为固定总价合同，工程承包人有权根据实际情况调整工程分包人的施工范

　　围。

　　合同总价：

本工程的含税报酬总价为人民币：

元（大写：

元整）。

在施工

　　期间国家或地

展开阅读全文