园林景观工程承包合同范本4篇.docx

园林景观工程承包合同范本4篇.docx

《园林景观工程承包合同范本4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林景观工程承包合同范本4篇.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

园林景观工程承包合同范本4篇

园林景观工程承包合同范本

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规，经甲乙双方友好协商，

本着相互信任的原则，签订本合同。

第一条：

工程项目

1、工程名称：

2、施工地点：

3、工程总造价：

____元人民币。

（大写）（备注：

）

4、施工内容：

____________________________________。

（附工程详单）

第二条：

工程期限。

1、开竣工日期：

依据国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。

2、施工前准备，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

3、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。

顺延期限，应双方及时协商，签订补充协议。

（1）由于人力不可抗拒的情况，如天气，交通等，而被迫停工的;

（2）因甲方变更计划或变更施工图的，而不能继续施工的;

（3）因甲方原因，如电源、场地条件等，造成乙方无法施工的;

（4）乙方通告，并经双方认定的，不能正常施工的其他原因;

第三条：

工程协助

根据现场施工需要，为保证工程顺利进行，甲方承诺在如下方面提供协助，该协助将作为合同执行的必要条件，如甲方未能有效保障，合同与工程进度等受到影响造成的后果，由甲方承担。

1、电源，含电源是否稳定、是否在有效半径内连通、是否保障得力。

2、施工辅助性设施，如等;

3、施工必要性协助，如等;

4、其他需要甲方提供的。

第四条：

关于工程质量及验收的约定

1、工程竣工：

乙方在施工前三条通知甲方，施工完成当天组织验收，并办理验收手续。

2、甲方保证现场的整洁和施工前准备，工程竣工后甲方配合乙方一次性做好工作区域内的卫生清扫和处理工作。

第五条：

工程款结算

工程款的结算方式，双方同意采取如下方式：

1、本合同签订植入，甲方脂肪定金：

人名币（大写）。

如在约定时间内，甲方未能按期支付该定金，乙方有权停止施工并将材料、工具、人员撤离。

甲方同意支付因自身原因造成的乙方全部损失（含人员、工具、材料等撤离、误工费等费用）。

2、工程竣工之日起甲方支付该工程余款，共计人民币整（大写）。

如甲方未能按上述要求付款，甲方同意在完成支付合同款之外，按每逾期一天，支付合同金额____%的违约金。

乙方则保留采取将工程全部完工部分拆除和继续向甲方要求支付合同余款的权利。

由此造成的任何连带责任和相关损失、影响，全部由甲方承担。

第六条：

合同的变更和解除

1、合同经双方签字后生效后，双方必须严格遵守。

任何乙方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议，在补充协议签订前，必须将本合同未经事宜清算，结清合同款项，在补充协议生气之日起，本合同失效。

如未对本合同清算或结算合同款项之前，补充协议无效。

2、鉴于工程师定制项目，合同签订后且项目定制前，甲方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理总之合同手续。

3、项目定制已进行或定制完工后，甲方提出终止合同，须向乙方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，承担乙方全部损失，订立终止合同协议，解除本合同。

第七条：

违约责任与仲裁

1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，乙方应偿付给甲方合同金额____%的违约金。

2、由于甲方责任造成的，乙方未按合同规定的日期竣工，每逾期一天，甲方应偿付给乙方合同金额____%的违约金。

3、当甲乙双方就本合同发生纠纷时，双方应协商解决;协商不成的，可以依照本合同向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第八条：

附则

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执行一份。

第九条：

合同附件

1、全部施工图纸;

2、施工预算（经双方签字确认的工程量报价单）;

3、甲乙双方其他书面承诺;

4、其他补充合同。

第十条特别声明

1、未确保合同的严肃性和完全可执行性，双方同意合同及合同附件是双方尊重的唯一依据。

2、其他人员（含门店经理、项目经理、施工负责人、施工人员、业务员等）的口头承诺和未经公司、门店书面签字认可的文档、承诺、意见等都无法律效力和执行力。

3、木材部分和其他部分的材料规格等，因加工等原因，可能与实际尺寸有误差，统一以行业标准为准，如有特别要求（如要求高于行业标准要求的），应事先提出，以便按特殊标准呈报相应材料;

4、鉴于户外产品工艺和自然属性（如色彩颜色因木材本身原因造成的色泽不均（含与色彩样板对比）、木材存在结巴和些许自热干燥而开裂（不影响安全的前提下）、木材有部分豁边或白边的自认属性、成品手感粗糙（主要起到保护本身作用）、阴暗潮湿天气和地势等造成木材面板发霉（属自然现象，可加强清扫和干燥）等），甲方承诺允许或接受户外产品的特殊性质并采取适当措施加以维护。

甲方：

__________乙方：

__________

（签字盖章）：

__________（签字盖章）：

__________

____年____月____日____年____月____日

园林景观工程承包合同范本

（二）

开发商：

以下简称甲方施工队：

以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本合同园林园建及绿化工程事项协商一致，订立本合同。

一。

工程概况：

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程总面积：

二。

工程内容：

园林路铺装、园林小品、凉亭、悬背廊架、双排仿木花架、景观叠水、景观照明、假山喷泉、微喷设施、绿化种植、假山、景石布置、水景、户外健身器材、休闲桌椅等。

三。

承包方式：

本工程按包工包料进行施工总承包。

四。

组成合同文件：

____本合同书;

2.图纸（意向图、平面图、效果图、施工图等）;

3.清单报价表;

____分段验收表格及完工后的验收报告。

五.工程造价及结算

1.清单报价按实际发生量结算;

2.经双方协商，达成的总承包价。

六。

合同工期：

____本工程合同工期为天，开工工期从____年____月____日至____年____月____日，按日历天数。

____本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行同意顺延工期。

七。

工程施工质量和验收：

1.照施工图纸、工程技术要求、经甲方确认的施工技术方案组织施工。

2.施工过程中甲、乙双方沟通后按进度分段验收。

3.工程竣工后，乙方在自检合格的基础上向甲方提供竣工验收报告，甲方在接到乙方竣工验收申请报告后，一周内组织相关人员进行工程验收。

园林景观工程承包合同范本（三）

发包方：

（以下简称甲方）

承包方：

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

别墅园林景观工程。

2.工程地点：

润成科技院内

3.工作内容：

别墅周边约___平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

第二条工期

本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。

（一）如遇下列原因工期顺延：

1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;

2.设计变更;

3.甲方未能按期提交施工场地;

4.连续4小时遇雨和停水、停电;

5.未按合同规定时间拨付工程款项;

6.遇不可抗拒因素。

（二）竣工验收：

1.甲方在收到乙方竣工报告的___日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。

第三条工程合同价款及支付方式

1.经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价___元（预算详见“合同附件一”）;

2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;

3.结算工程量以现场实际收方量为准。

4.合同签订后___日内，甲方支付乙方工程预付款___元整;

5.工程竣工并验收合格后___日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的___%，余结算总额的___%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。

第四条关于设计调整（更改）

本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。

第五条保修期

1.保修期：

从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。

其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。

2.成活率：

植物管护移交时按行规达到___%的成活率。

第六条双方的责任

（一）甲方责任：

1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;

2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;

3.负责协助办理施工的各项进场手续。

4.负责协调现场各施工单位间的关系;

5.若施工变更应以书面形式通知乙方;

6.按合同规定时间按时付款。

（二）乙方责任：

1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;

2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;

4.负责施工中的成品保护;

第七条甲、乙双方现场代表及责任

1.甲方现场代表：

甲方代表作为现场签证代表;

2.乙方现场代表：

乙方代表作为接受甲方书面通知的代表

第八条材料的认定及采购

1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

第九条违约责任

（一）甲方违约责任：

1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的___‰向乙方支付逾期违约金。

（二）乙方违约责任：

乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的___‰向甲方支付违约金。

第十条争议解决方式

在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。

协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条未尽事宜，双方协商解决。

第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：

__________乙方（盖章）：

__________

代表人：

__________代表人：

__________

本合同签订日期____年____月____日

园林景观工程承包合同范本（四）

发包方：

（以下简称甲方）

承包方：

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

别墅园林景观工程。

2.工程地点：

润成科技院内

3.工作内容：

别墅周边约___平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

第二条工期

本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。

（一）如遇下列原因工期顺延：

1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;

2.设计变更;

3.甲方未能按期提交施工场地;

4.连续4小时遇雨和停水、停电;

5.未按合同规定时间拨付工程款项;

6.遇不可抗拒因素。

（二）竣工验收：

1.甲方在收到乙方竣工报告的___日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。

第三条工程合同价款及支付方式

1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价___元（预算详见“合同附件一”）;

2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;

3.结算工程量以现场实际收方量为准。

4.合同签订后___日内,甲方支付乙方工程预付款___元整;

5.工程竣工并验收合格后___日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的___%,余结算总额的___%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。

第四条关于设计调整（更改）

本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。

第五条保修期

1.保修期：

从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。

其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。

2.成活率：

植物管护移交时按行规达到___%的成活率。

第六条双方的责任

（一）甲方责任：

1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;

2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;

3.负责协助办理施工的各项进场手续。

4.负责协调现场各施工单位间的关系;

5.若施工变更应以书面形式通知乙方;

6.按合同规定时间按时付款。

（二）乙方责任：

1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;

2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;

4.负责施工中的成品保护;

第七条甲、乙双方现场代表及责任

1.甲方现场代表：

甲方代表作为现场签证代表;

2.乙方现场代表：

乙方代表作为接受甲方书面通知的代表

第八条材料的认定及采购

1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

第九条违约责任

（一）甲方违约责任：

1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的___‰向乙方支付逾期违约金。

（二）乙方违约责任：

乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的___‰向甲方支付违约金。

第十条争议解决方式

在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。

协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

第十二条未尽事宜，双方协商解决。

第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：

__________乙方（盖章）：

__________

代表人：

__________代表人：

__________

本合同签订日期____年____月____日