风电基础施工合同.docx
《风电基础施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风电基础施工合同.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
风电基础施工合同
编号：
_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
风电基础施工合同
甲方：
___________________
乙方：
___________________
日期：
___________________
说明：
本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
篇一：
风力发电基础工程施工合同
风力发电基础工程施工合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程（以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方），为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程质虽：
二、工程内容有工程承包范围
1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件（即锚栓组合件）。
2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、
清底，达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎），完成基础浇筑。
3、工程总造价暂定元人民币。
4、工程总造价合同履约金为元人民币。
三、工期
1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。
2、施工期限：
开工时间以工程指挥部通知书为准，工
程期限天（开工日期定为20XX年10月日，完工日期定
为20XX年5月日）。
3、工期调整：
甲方有权根据实际情况对本工程的各分
项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。
4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误
（如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等），
乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延。
四、合同价款及取费标准
1、本标段按甲方提供图纸范围内每个基础暂定超出
图纸范围部分按（河南20XX定额及地区有关文件计费）实际发生的工程H为结算依据。
2、单价：
基础、便道、回填土及施工道路的土石方、
爆破均按河南20XX定额及地区指导价执行，土石方现场工
作面外100米以内甩土方（超出范围按河20XX定额及地区有关文件计费）；未注明的单价按河南省20XX定额及现行有关文件计费，主、地材按现场代表签字参照市场信息价进行调
差（地材按实际发生计算）
3、图纸、设计变更、现场鉴证、会议纪要均作为结算依据。
4、工程虽：
以实际发生工程虽结算（基础、便道、回填
土及施工道路的土石方以双方现场代表测H签证为准，其它工程虽按图纸或甲方现场代表签字为准）。
5、本合同履约金每单个基础为本标段竣工验收合格后，退还全部合同履约金。
五、工程款的支付方式
1、乙方收到甲方进场通知书三个工作日内，甲方支付
乙方工程总造价进场费%
2、大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价%。
3、以后按月进度付款，每月25日上报次月5号付上月已完工程的％工程款。
4、单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程虽的％工程款，剩余款项一年后一次性付清。
5、甲方对乙方的工程进度、质虽、安全、文明施工等进行监督及指导，达到合格。
若乙方在工程质虽、进度、安全文明施工等方面存在问题，而乂未及时按甲方要求处理整改，则甲方有权作出对乙方的处罚，暂缓审批该阶段的付款申请或酌情减少付款比例。
六、结算方式
施工现场按实际完成的工程虽由甲方现场技术人员、驻工地代表和乙方项目部确认签字为结算依据。
七、安全文明施工
1、乙方必须严格按照国家现行的安全规范、标准条例，遵守甲方现场安全管理规定进行施工，因违反上述规定及要求发生的安全事故，因乙方人员自身的原因造成的事故，由乙方自行承担解决，同时应承担一切经济损失和法律责任。
2、施工单位进场后必须办理人身保险，做到文明施工，服从甲方及监理的合理安排。
八、双方代表的权利和义务
双方工程负责人代表：
甲方乙方
双方驻工地代表：
甲方乙方
1、甲方派有现场管理人员，行使合同约定的权利，履行职责。
2、甲方有权利对乙方的施工质虽、进度进行监督和管理。
3、甲方应及时对乙方提供的有关方案、图纸提出意见,并及时确认。
4、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工的工程虽进行核定
5、甲方应及时组织有关人员对乙方已完工程虽进行验
收。
6、甲方应及时按照合同约定及时支付乙方工程款。
7、甲方应及时负责协助乙方处理相关工程的配合。
8、甲方应及时负责协调地方政府和当地老白姓事宜。
9、甲方负责电通、水通、路通（由乙方负责施工道路修
筑，同时按工程虽实际结算给乙方）、
10、乙方应委派驻现场管理代表，行使合同约定的权利,
履行合同约定的职责。
11、乙方不得将本工程转让或承包，发现转让或承包甲
方没收合同履约金，合同作废。
九、补充条款1、合同签订同时履约金缴纳到甲方指定帐户收款单位:
开户行:
帐号:
（由收款单位出收据证明收到履约保证金）合同方可生
效。
2、乙方负责整理交工档案资料和相关施工手续。
3、甲方负责水、电接通至每个标段口，并满足施工用
虽要求。
标段范围内由乙方负责。
4、办理结算办法：
a、本合同约定的单价为基础价不在
调减。
b、施工中若有政策性调整，乙方根据有关定额及文
件可提出调整追回本
合同约定的单价。
5、工程因甲方原因停工、误工或当地群众政府等部门阻扰，必须赔偿乙方人员误工费，此误工费在每月结算时全部付清。
因乙方造成的返工，责任由乙方负责，经济损失全部由乙方承担。
6、甲方不得以任何理由拖延付款时间，若甲方延期付款二个月后乙方可向行政部起诉。
7、双方在本合同履行中双方履行所有条款约定，否则任何一方违犯条款中的约定，造成一切经济损失和法律责任，均由违约方承担。
8、乙方向甲方递交的与本工程有关的任何资料及文件,甲方须在三日内回复，递交三日后如未回复视为甲方已认可。
十、未尽事宜
对合同中未尽事宜双方协商解决，达成的补充协议及本合同所有附是本合同不可分割的组成部分，均具同等法律效力。
十一、争议解决
本合同在履行中若发生任何分歧和争议，双方均应友好协商，协商不成的，均可按乙方所在地法院提起诉讼。
十二、合同持有
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由双方签字盖章
有效。
甲方（盖章）乙方（盖章）：
法定代表人签字：
法定代表人签字或委托代理人签
字：
电话:
电话:
签订日期：
年月曰
篇二：
风力发电基础工程承包合同书33
风力发电基础工程协议书
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意风机基础项目承包给乙方施工。
双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同，共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程地点：
2、项目名称：
3、承包方式：
包工包料
4、承包方式：
本合同实行包工、包料的基础工程施工
总承包方式；按设计图纸要求所列基础的全部工程。
二、开工日期：
月曰
三、质虽要求：
合格
四、结算方式：
按照双方约定方式结算，具体约定如下
五、付款方式：
按照双方约定执行，具体约定如下
六、甲乙双方责任和义务：
（一）甲方的责任和义务
1、投资方资金到甲方账户后三到五个工作日划拨到乙
方指定帐
户。
2、甲方将资金划拨至乙方指定账户后，乙方在15个工作日发放
工作日后出现讨薪问题，甲方有权停止拨款，并处以三倍以上罚金。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方负责按时完成该基础工程，做好人工、材料、
机械、设
备及统计报表。
2、服从现场监理的指挥，严格遵守施工现场的一切规章制度。
在施工中坚持以人为本、注意安全。
3、搞好文明施工，安全措施的管理，并随时接受上级行业部门
的检查，由于措施不力责任由乙方自行承担。
4、保证工程质虽，在施工中严格执行现场的有关技术要求，严
格执行操作规程，杜绝违规操作。
5、组织好人员材料、机械设备在施工中需求，保证不
因以上原
因影响正常施工。
6、乙方在施工过程中出现的人伤事故，甲方不承担任何责任。
均由乙方承担一切责任和经济赔偿。
7、乙方施工人员进入工地后，坚决杜绝黄赌毒。
如有发现，每
次一万元整罚单。
三次以上，清出工地，前期费用自负
8、乙方自签订日起五个工作日起，需将五十万保证金
支付至甲
方指定帐户。
八、违约责任
1、乙方进入项目工地一周内，乙方如未支付贰佰万人
民币至甲
方指定帐户，合同自动解除，前期押金不予以退还。
2、甲方出现手续不全，上级阻止施工、设计的变更没有及时调
整造成的停工所造成的损失，根据现场更改通知决算。
3、乙方在15个工作日发放工作日后出现讨薪问题，甲方有权停
止拨款，并处以三倍以上罚金。
4、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议有同
等的法律效力。
5、本合同双方当事人在履行合同过程中，如出现违约或意见分
歧，应通过友好协商的方式解决，如无法解决，任何一方都可以再管辖权的法院提起诉讼。
6、本合同双方签字盖章生效，本合同一式四份，双方各执两份。
以备存查。
发包人：
承包人：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
年月日
篇三：
风电施工合同范本
升级会员 