二级建造师机电专业案例分析教材_精品文档.pdf

二级建造师机电专业案例分析教材_精品文档.pdf

《二级建造师机电专业案例分析教材_精品文档.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师机电专业案例分析教材_精品文档.pdf（36页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

二级建造师机电专业案例分析题施工索赔的实施【案例2H320010-1】一、背景具有电力工程施工总承包一级资质的某施工单位,曾经大中型体育场馆机电安装工程,拥有大型的施工设备/拥有良好的施工设备和测试仪器,有丰富经验的施工技术人员和项目经理,近几年的经营状况和财务状况良好,但目前的施工任务不太饱满。

该单位从“某市招标网”“某市一种型体育馆机电安装从成公开招标”施工的公开招标公告内容如下:

1.项目法人:

国家电网公司。

招标单位:

国网建设有限公司。

建设地点:

内蒙古。

计划工期:

2006年7月底开工,2006年10月底竣工。

招标方式:

无标底公开招标。

资金来源:

国家电网公司自筹资金或银行贷款/某市政府。

2.投标人必须同时具备的条件:

（1）响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人或其他组织；

（2）具有国家建设部颁发的“机电安装工程施工总承包一级”资质；（3）承担过500KV及以上输电工程/大型体育场馆机电安装工程；（4）具有良好的财务状况、施工业绩和大型的施工设备；（5）有较丰富经验的项目负责人。

二、问题1.该施工单位是否应参加此次投标？

说明具体理由。

2.招标单位对投标单位资格审查时一般审查哪些方面？

该施工单位能否通过资格审查？

3.该工程投标实行工程量清单报价,若允许调整,施工单位如何对策？

三、分析1.该项目是国家电网公司在网上公开招标,说明已通过国家发改委立项；该项目是国家电网公司投资在大西北（内蒙古）电力建设项目,符合国家发展西部、“西电东送”的战略目标,是国家的战略性工程,该施工单位的发展目标应与国家的政策方针紧密联系在一起,应该抓住这次机会。

2、该项目要求施工单位的资质为具有国家建设部颁发的“机电安装工程施工总承包一级”证书,该施工单位符合条件。

3.该施工单位曾经多次承揽过500kV输电线路工程施工/大型机电安装工程,拥有大型的施工设备/拥有良好的施工设备和测试仪器,有丰富经验的施工技术人员和项目经理,财务状况良好,在建设单位（业主）的印象中应该是具有良好业绩的高水平的施工单位,目前施工任务不太饱满,能够满足施工工期的要求。

4.招标单位对投标单位资格审查时,按审查的七个方面来回答。

5.若允许调整,则要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量,对有较大误差的,通过招标单位答疑会提出调整意见,取得招标单位同意后进行调整。

四、参考答案1.施工单位应该参加此次投标。

因为本案例该施工单位作为一家具有电力工程施工总承包一级资质的施工单位,并且曾经多次承揽过500KV输电线路工程施工,有良好的业绩和丰富的经验,符合投标人条件。

2.该施工单位能够通过资格审查。

招标单位对投标单位资格审查时,一般审查以下方面:

（1）法定代表人资格证书；

（2）授权代表的授权委托书；（3）企业营业执照、企业资质等级证书；（4）企业概况及履约能力说明资料；（5）企业近三年的财务审计报告；（6）主要工机具、机械设备一览表；（7）企业施工业绩及其证明材料。

（8）担任该项目的项目经理需要具备机电工程建造师资格，并有相关的业绩证明；（9）招标文件中要求的其他相关材料3.要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量,对有较大误差的,通过招标单位答疑会提出调整意见,取得招标单位同意后进行调整。

【案例2H320010-2】一、背景某工程机械厂（甲方）扩建一动力车间,工作项目共有A、B、C、D、E、F、G、H等8项内容。

通过招标,最终确定由某安装公司（乙方）中标,承建动力车间的改造。

双方按规定签订了施工承包合同,约定开工日期为8月16日。

工程开工后发生了如下几项事件:

事件1:

因原有设备搬迁拖延,甲方于8月17日才提供全部场地,影响了A、B两项目的正常工作时间,使该两项工作开工时间延误了2d,并使这两项工作分别窝工6、8个工日,C项目未受到影响。

事件2:

乙方与租赁商原约定D项目使用的某种机械于8月27日进场,但因运输问题推迟到8月29日才进场,造成D项目实际工作时间增加ld,多用人工7个工日。

事件3:

在E项目施工时,因设计变更,造成施工时间增加2d,多用人工14个工日,其他费用增加1.5万元。

事件4:

在F项目施工时,因甲供材料出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并影响H工序作业时间延长1d,窝工24个工日。

上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,无机动时间,其余工作有足够的机动时间。

二、问题1.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?

试简述其理由。

2.若工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日,施工管理费、利润等均不予补偿。

则在该工程中,乙方可得到的合理的经济补偿有哪几项？

经济补偿额是多少？

三、分析

（一）通常索赔的起因有以下几种:

1.合同对方违约,不履行或未能正确履行合同义务与责任；2.合同条文不全、错误、矛盾等,设计图纸、技术规范错误等；3.合同变更；4.工程环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化等；5.不可抗力因素,如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。

（二）施工项目实施索赔,应具备下列理由之一:

1.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；2.因工程变更造成的时间、费用的损失；3.由于监理工程师的错误造成的时间、费用的损失；4.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；5.非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用；7.与国家的政策法规有冲突而造成的费用损失。

四、参考答案1.事件1:

因为施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任,且A位于关键线路上,所以对于A工作可以提出工期补偿和费用补偿要求；工作B位于非关键线路上,且未超过其总时差,故不可以向甲方提出工期赔偿,但可以提出费用补偿；工作C未受影响,所以不必提出工期和费用的赔偿要求。

事件2:

乙方不能提出补偿要求,因为租赁设备晚进场属于乙方应承担的风险。

事件3:

由于设计变更造成的影响是属于甲方责任,所以乙方可以向甲方提出工期和费用补偿要求,但是由于E工作所耽误的时间未超过其总时差（10d）,不对总工期造成影响,所以即使提出工期补偿要求,甲方也应不予补偿。

事件4:

由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔,并且H工作处在关键线路上,故应给予工期补偿和费用补偿,费用增加甲方应予补偿。

2.在本工程中,乙方应得到的合理的经济补偿有:

（1）由于事件1引起的经济补偿费用:

（6+8）l8=252元；

（2）由于事件3引起的经济补偿费用:

1430+15000=15420元；（3）由于事件4引起的经济补偿费用:

306+1000+1824=1612元。

乙方可得到合理的经济补偿费用为:

252+15420+1612=17284元。

【案例2H3200103】一、背景某施工单位通过投标承接了由某市政府投资的造纸厂机电安装工程的施工。

工程开工一个月后，厂区管道工程施工进行到70%时，施工单位发现该厂址地下有一座汉朝古墓,并向监理单位、建设单位报告,经考古专家鉴定为国家保护文物,根据中华人民共和国文物保护法,该管道工程施工必须停止。

建设单位向该市领导及有关部门申报,经过论证、协商,决定重新设计再施工。

该施工单位已投入了大量的人力、物力和财力,因此决定向建设单位索赔。

二、问题1.该项施工索赔能否成立,为什么？

2.该施工单位的上述索赔应按什么程序进行？

三、分析根据建设工程施工合同示范文本GF-99-O201中列举了发包人可以向承包人提出索赔的依据条款,此类情况属于意外风险和不可预见因素索赔,通常是由于人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及承包人通常不能预见的不利施工条件等引起,导致承包人损失,这类风险通常应该由发包人承担,即承包人可以据此提出索赔。

四、参考答案1.该项索赔能够成立。

因为在施工中遇到地下文物而停止施工是因为建设单位在设计选址上的失误,施工单位应该得到赔偿。

2.施工单位的索赔程序是:

（1）该施工单位用书面形式向监理单位提出索赔意向通知。

（2）该施工单位应编制详细的索赔文件,文件中应说明该工程的开工时间、工程进度、施工人力投人情况、施工机械设备投人情况以及与该工程有关的费用投人情况,工程改建的具体原因,该工程的施工承包合同。

（3）该施工单位在向监理单位发出索赔意向通知书后的28d内向监理单位提交索赔文件。

（4）索赔文件提交后,请求和催促建设单位在28d内给予答复。

（5）与监理单位进行充分协商,就索赔事宜达成一致。

（6）如果经过努力无法就索赔事宜达成一致意见,则施工单位和监理单位可根据合同约定选择采用仲裁或者诉讼方式解决。

机电工程项目施工组织设计【案例2H320020-1】一、背景某新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为230MW的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理,所有排放废水经过废水车间处理再循环使用。

工程由A施工单位总承包,其中:

230MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装。

合同签订后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织总设计。

锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。

汽机间的设备用60t行车吊装。

安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。

建立安全管理体系,根据分析现场的危险源,制定相应安全措施。

各专业制定了施工方案。

二、问题1.建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?

编制施工组织设计的依据是什么?

2.B施工单位应编制什么类型的施工组织设计？

应编制哪些安装施工方案？

3.施工总平面布置应考虑的主要内容有哪些？

三、分析

（一）施工组织设计编制依据有六点要求。

（二）机电工程施工组织设计类型施工组织设计按机电工程承建的工程项目特点、规模及技术复杂程度的不同,施工的项目经理部组织特征和任务范围、作用的不同分为施工组织总设计、施工组织设计、施工方案。

（三）施工总平面布置应考虑十二项内容。

四、参考答案1.根据施工组织设计编制的六点依据,建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥。

因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。

2.B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。

3.根据施工总平面布置应考虑的十二项内容应答。

【案例2H320020-3】一、背景东北某机电工程公司在承包东北某大型鼓风机制造厂工程,为保证工程优质高速建设,按施工总平面图设计要求进行了总平面图布置设计,经建设单位审核,施工总平面图设计依据正确,施工总平面图内容全面,符合施工总平面图设计的要求；经建设单位组织、咨询单位、勘察单位、设计单位、监理单位会审,批准了该项目的施工总平面图设计。

二、问题l.编制施工总平面图设计应考虑哪些要求？

2.施工总平面图设计要经哪些步骤？

3.施工总平面图设计应根据哪些内容布置？

三、分析1.施工总平面应根据施工总平面图设计的依据和施工总平面图的内容来布置,布置时应符合六点要求。

2.施工平面图设计步骤一般设计步骤是:

起重机的位置设备组合、加工及堆放场地设备库区、材料库区分交通运输办公、生活等临时设施供水、供电、供热线路计算经济指标综合对比评价修改及制图。

3.施工平面图设计要点起重机械的布置；设备组合、加工及堆放场地的布置；交通运输平面布置；办公、生活等临时设施的布置；供水、供电、供热线路的布置；经济指标。

四、参考答案1.按施工总平面应根据施工总平面图设计的依据和施工总平面图的内容来布置,布置时应根据六点要求来应答。

2.依据是施工平面图设计步骤。

3.依据是施工平面图设计要点。

机电工程项目施工资源管理【案例2H320030-1】人员管理一、背景某施工单位承建某供油工程,主要为管道和设备安装。

为组织好施工,项目部编制了施工组织设计和相应的施工方案,并对特殊作业人员提出了要求。

施工过程检查发现,有1名正在进行压力管道氩弧焊接作业的焊工,只有压力容器手工电弧焊合格证；另