高院有关建设工程合同纠纷的司法指导意见汇总.docx

高院有关建设工程合同纠纷的司法指导意见汇总.docx

《高院有关建设工程合同纠纷的司法指导意见汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高院有关建设工程合同纠纷的司法指导意见汇总.docx（45页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

高院有关建设工程合同纠纷的司法指导意见汇总

全国各地高院有关建设工程合同纠纷的司法指导意见（汇总）

1、深圳市中级人民法院关于建设工程合同若干问题的指导意见;

2、山东省高级人民法院２0０5年全省民事审判工作座谈会纪要

（鲁高法【200５】２01号）

山东省高级人民法院2008年民事审判工作会议纪要

（鲁高法［2008］２43号）

　　　山东省人民法院关于审理建筑工程承包合同纠纷案件若干问题的意见

（19９８年１0月30日山东省高级人民法院审判委员会第５２次会议讨论通过）

3、广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见

（２00６年11月1日粤高法发【20０6】３７号）

4、重庆市高级人民法院关于当前民事审判若干法律问题的指导意见

（2０0７年11月2２日市高级人民法院审委会第564次会议通过）

5、江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见

（２008年12月1７日审判委员会第44次会议讨论通过）

6、安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见

（安徽省高级人民法院审判位会员２009年5月４日第１6次会议通过）

7、北京市高级人民法院审理民商事案件若干问题的解答之五（试行）【节选】

（2007年5月１8日　京高法发【2０07】168号）

　　关于《北京市高级人民法院审理民商事案件若干问题的解答之五（试行）》的说明【节选】

8、二○○四年江西省法院民事审判工作座谈会纪要

（经江西省高级人民法院20０４年12月16日第四十次审判委员会讨论通过）

9、☆☆☆　新疆自治区高级人民法院《审理建设工程施工合同案件情况的调研报告》

深圳市中级人民法院

关于建设工程合同若干问题的指导意见

　　　为了依法、公正、及时处理建设工程施工合同纠纷,统一裁判标准，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等司法解释,结合民事审判实践，就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题,提出以下指导意见。

１、人民法院受理的建设工程施工合同纠纷,在审理过程中,如行政主管部门正在对涉案工程的合法性进行审查处理，应中止审理，待行政主管部门作出有效决定后恢复审理。

涉案工程被认定为非法建筑的，应认定合同无效,承包人请求参加合同支付工程价款的,应予支持。

在开庭前,涉案工程已按行政主管部门规定补办手续，建设工程施工合同有效。

2、人民法院受理的建设工程施工合同纠纷，在审理过程中,一方当事人以涉案工程未取得土地使用权或建设用地规划许可、建设工程规划许可主张合同无效的,在开庭前发包人仍未取得土地使用权及上述行政许可的，应认定施工合同无效；开庭前已经取得土地使用权及上述行政许可,但未取得施工许可的,应认定施工合同有效。

３、两个以上的法人、其他经济组织或个人合作建设工程,并对合作建设工程享有共同权益的,其中合作一方因与工程的承包人签订建设工程合同而发生纠纷的、其他合作建设方应与签订建设工程合同的合作方共同对建设工程合同的履行承担连带责任。

４、建设工程合同的发包人非建设工程项目的所有人,发包人以自已的名义实际履行合同的,建设工程的所有人与发包人共同对建设工程合同的履行承担连带责任。

工程代建合同的委托人与受托人共同对建设工程合同的履行承担连带责任，但建设工程合同明确约定仅由受托人、委托人或发包人承担合同约定义务的除外。

5、承包人将工程分包给无劳务作业法定资质的劳务分包人，发包人以承包人违法劳务分包为由要求解除建设工程施工合同的,不予支持。

６、按照《中华人民共和国招标投标法》第三条规定必须进行招标的工程，经过招投标而签订的施工合同，承包人有证据证明工程价款低于成本价，主张合同无效的，应予支持。

不属于《中华人民共和国国招标投标法》第三条规定必须进行招标的工程，建设工程合同履行中承包人有证据证明工程价款低于成本价或承包人对总价包干合同中工程量有重大误解的,承包人在法定期限内要求撤销或变更合同的，应予支持。

７、发包人有下列情形之一,致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持：

（一）、未在约定时间内提供材料,或提供的材料不符合约定的;

（二）、未在约定时间内提供施工场地、施工道路、施工用水、施工用电的;

（三）、未在约定时间内提供完整工程地质和地下管线资料或施工图纸；

（四）、未在约定时间内办理工程中间验收；

（五）、未履行合同约定的其他协助义务的。

８、发包人与承包人签订建设工程合同后毁约的,应赔偿承包人由此造成的损失,该损失应包括承包人履行合同后可获得的利益。

9、建设工程开工时间一般以发包人签发的《开工报告》确认的时间为准,但如果发包人签发的《开工报告》确认的开工时间早于《施工许可证》确认的开工时间,则以《施工许可证》确定的开工时间作为建设工程开工时间。

承包人在领取《施工许可证》之前已实际施工,且双方约定以实际施工日为工期起算时间的，依照约定。

如果发包人签发开工报告后,迟延履行合同的约定义务而无法施工,工期顺延。

１0、发包人未按建设工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的,承包人可顺延工程日期并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

承包人在发包人逾期支付工程进度款后继续施工的,在发生纠纷后，发包人要求承包人承担工期违约责任的，不予支持。

1１、施工过程中因发包人拖欠工程预付款、进度款、变更设计造成工程停工、窝工或因不可抗力因素造成工程停工的，工期顺延计算。

１２、发包人或监理单位已组织验收并在填写的《建筑工程验收报告书》或相关文件上签字确认验收合格的,应认定工程验收合格,对工程中存在的质量问题作保修期内质量问题处理,发包人以工程存在质量问题为由，要求不支付或缓支付工程款的,不予支持。

13、发包人接到承包人竣工报告后,无正当理由不组织验收的,经过一定合理时间（３０）天）后应视为工程已竣工验收,发包人以工程未验收或存在质量问题为由，要求不支付或缓支付工程款的，不予支持。

14、发包人擅自变更工程设计的,承包人按照发包人指令施工的，除违反国家强制性标准造成质量缺陷外，发包人不得以未经过设计人同意为由主张该变更无效。

１5、工程已施工完毕，承包人以发包人未按约定支付工程款为由,不协助办理工程竣工验收的,视为工程停工;工程施工完毕且已竣工验收的,发包人拖欠工程款或结算已到期工程尚未交工的,承包人可以行使抗辩权为由不交付建设工程,但不交付的工程价值应与工程欠款基本相当。

如果发包人拖欠的工程款与不交付的建设工程价值差距较大或部分不交付影响整个工程使用的,承包人应承担赔偿责任。

１６、建设工程完工后未经竣工验收，工程已由发包人实际控制的,发包人即不组织竣工验收，又未提出质量问题的，视为工程已经竣工验收合格，工程完工之日视为工程竣工验收合格日。

17、当事人就同一工程签订的建设工程合同的实际内容与招投标文件不一致发生争议的，应当以招投标文件规定的计价方法或计价标准结算工程价款。

18、当事人约定,发包人受到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。

发包人的答复应是针对竣工结算文件的内容，与竣工结算文件内容无关的答复是为没有答复,当事人另行约定的除外。

19、当事人约定发包人审核结算的期限,审核期限届满后,发包人以承包人送交的结算文件不完整为由要求延期审核的,不予支持。

发包人应承担违约责任。

2０、建设工程合同无效或解除的，承包人主张工程款,发包人提出对已完成工程进行质量鉴定的,应予支持。

2１、建设工程合同约定为固定总价的,承包人以工程量增加为由要求调整合同价款的,应按照以下方式处理：

（1）、在固定总价若干范围以外增加的工程量，应计入合同价款。

（2）、固定总价包干范围约定不明,如发包人不能证明该增加的工程量已包括在包干范围内的，应计入合同价款。

（3）、发包人以固定单价包干形式，招标而签订固定总价包干合同后，发生工程量争议的,以实际工程量计算包干总价。

（4）、签订固定总价合同后，工程发生重大变化或固定总价所依据的设计图纸发生重大变更的，按照双方确定的工程量清单单价据实计价。

２2、施工过程中修改施工图纸或工程返工的,工程造价按双方约定或签证单确定；如果施工过程中废止原图纸，采用新的施工图纸,双方又重新约定工程造价的，按新约定确定；没有新约定或者新约定不明确的,则按实际工程量和原合同确定的单项价格确定工程造价；如果新的施工图纸所涉及施工内容原施工合同没有规定，双方又未重新约定工程造价或约定不明确，则按实际工程量,参照签订建设工程合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法和计价标准结算。

２３、合同已约定工程价款或双方已经委托中介机构审价并确认的价款,与政府行政审计确定的价款不一致的,应以双方确认的为结算依据。

但在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下,可以将审计结论作为结算依据。

2４、承包人在施工过程中不按图纸施工，擅自改变约定的建筑材料、构配件、设备的品种、规格等情形,发包人要求核减原材料差价的，应予支持。

2５、当事人共同选定审价机构审定价款后,一方当事人有异议要求重新审定的,不予支持，但有证据证明审价中存在重大错误、遗漏或审价机构与另一方恶意串通的除外。

如审价机构出具报告后明确告知如有异议可在一定期限内提出，当事人超过期限提出的,应视为认可。

2６、当事人约定工程款于工程竣工验收并交付后支付的，建设工程已竣工验收,发包人已实际控制工程，承包人已移交施工现场的,视为工程已交付使用,发包人以未签订工程移交协议为由不支付工程款的，不予支持。

27、当事人约定工程价款以工程结算完毕作为支付条件，发包人拖延工程结算,合同对拖延结算有约定的,按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行同期同类贷款利率自拖延之日起计息。

2８、发包人已按约定支付工程价款或办理结算,但在建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起六个月内，承包人请求确认建设工程价款优先受偿权的，应予支持。

29、在工程竣工验收合格前，建设工程合同被解除的,承包人对已完工程享有建设工程价款优先受偿权,承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程合同解除之日起计算。

3０、建设工程合同无效,承包人主张建设工程价款优先受偿权的，不予支持。

31、承包人将其对发包人的工程款债权转让给第三人的，建设工程价款优先受偿权不能随之转让。

３２、建设单位直接发包的基础工程,享有工程价款优先受偿权。

建设单位直接发包的消防工程、玻璃幕墙工程、装修装饰工程,在该工程增加价值的范围内享有工程价款优先受偿权。

总承包人分包的专业工程，专业工程分包人不享有工程价款优先权。

33、建设工程合同约定履约保证金、质量保证金在工程质量不符合约定或未按期竣工时罚没,但实际损失少,保证金数额大,承包人认为全部罚没过高的,应当按照公平合理原则并参照合同法第一百一十四条关于调整过告违约金的规定处理。

34、建设工程合同对工期、质量、违法分包或非法转包等的罚款约定,视为违约条款,合同虽约定可直接从工程款中抵扣,但罚款未经承包人同意的,抵扣行为无效。

35、劳务分包人不属于实际施工人，劳务分包人以建设工程的发包人为被告主张劳务报酬的，不予支持。

３６、当事人约定保修金在保修期届满后支付的,地基基础工程及主体结构工程的保修金应在工程竣工验收２年后返还。

37、建设工程的工程款诉讼时效以合同约定最后一期工程款的支付期限为起算时间,工程质量保修款的诉讼时效以保修款返还日起算。

38、建设工程质量诉讼时效,以知道或应当知道发生质量问题之日起起算。

发包人请求总包人、分包人承担质量违约责任的,诉讼时效为两年；发包人、所有权人、实际使用人、受损害人请求总包人、分包人、实际施工人或保修义务人承担侵权责任的,诉讼时效为一年。

3９、承包人要求结算工程价款的诉讼时效为二年,自工程竣工或承包人移交完毕竣工档案资料或施工合同解除之日起计算。

广东省高级人民法院

关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见ﻫ（200６年１１月１日粤高法发[200６]3７号）

为了正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》、最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》等有关规定,结合审判工作实践,提出如下意见：

（一）当事人约定工程款实行固定价,而实际施工的工程量比约定的工程范围有所增减的,可在确认固定价的基础上,参照合同约定对增减部分进行结算,再根据结算结果相应增减总价款。

不应撇开合同约定,对整个工程造价进行重新结算。

ﻫ　

（二）当事人已对政府投资项目进行结算的,应确认其效力。

财政部门事审计部门对工程款的审核,是监控财政拨款与使用的行政措施，对民事合同当事人不具有法律的约束力。

发包人以财政部门或审计部门未完成竣工决算审核、审计为由拒绝支付工程款或要求以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据的，不予支持。

但双方当事人明确约定以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据或双方当事人恶意串通损害国家利益的除外。

ﻫ　（三）建设工程施工合同无效,但按照《解释》第二条的规定可参照合同约定计算工程价款的,如承包人存在延期完工或者发包人存在延期支付工程款的情形,当事人应参照合同约定赔偿对方因此造成的损失。

ﻫ（四）没有证据证明当事人已同意不计算结算前的违约金和垫资款利息，一方当事人在结算完毕后再主张结算前的违约金和垫资款利息的,可予支持。

但如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间有约定的，应从约定支付之日起计算诉讼时效期间；如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间没有约定的，应从工程结算之日起计算诉讼时效期间。

如双方未自行结算需委托中介机构进行造价鉴定的,从收到中介机构的鉴定报告之日起计算诉讼时效期间。

ﻫ　（五）发包人在工程款结算后不按期支付工程款，承包人请求发包人按照合同约定支付逾期付款违约金的，应予支持。

　当事人未结算需委托中介机构进行造价鉴定,如果双方在合同中约定了工程预算价或支付工程进度款的时间和数额的,在中介机构作出造价鉴定报告前,对超出合同约定的价款部分不计算违约金,但可按中国人民银行同期同类贷款利率计算未付工程款的利息；如果双方在合同中未约定工程预算价，也未约定支付工程进度款的时间和数额的，在中介机构作出造价鉴定报告后，按合同约定计算违约金。

ﻫ　　（六）人民法院在审理2005年1月１日以前受理的建设工程施工合同纠纷案件时，对相关问题的处理,如以前的法律法规和司法解释没有明确规定的，可参照《解释》的规定处理。

关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行规定

（２０00年７月2８日　粤高法发［2００0]31号）

为了维护、规范建设工程市场经济秩序,正确审理建设工程合同纠纷案件,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合审判实践经验，特作如下暂行规定。

ﻫ诉讼主体ﻫ1、建设工程合同纠纷案件的当事人通常为建设工程的发包人和承包人。

人民法院应根据不同的情况来具体确定该类纠纷案件当事人的诉讼地位。

ﻫ2、因拖欠工程款引起的纠纷，承包人将承包的建设工程合同转包而由实际施工人起诉承包人的,可不将发包人列为案件的当事人·承包人提出将发包人列为第三人，并对其主张权利而发包人对承包人又负有义务的,可将发包人列为第三人,当事人根据不同的法律关系承担相应的法律责任;如转包经发包人同意,即属合同转让,应直接列发包人为被告。

ﻫ3、.因工程质量引起的纠纷,发包人只起诉承包人，在审理中查明有转包的,应追加实际施工人作共同被告,实际施工人与承包人对工程质量承担连带责任。

4、施工人挂靠其他建筑施工企业,并以被挂靠建筑施工企业名义签订建设工程合同,而被挂靠建筑施工企业不愿起诉的,施工人可作为原告起诉，不必将被挂靠建筑施工企业列为共同原告。

ﻫ5、施工人挂靠其他建筑施工企业，并以被挂靠建筑施工企业的名义签订建设工程合同而被起诉的,应将施工人和被挂靠建筑施工企业列为共同被告；被挂靠建筑施工企业对施工人因承揽的工程不符合质量标准造成发包人损失的,应承担连带责任。

６、两个以上的承包人联合承包工程由其中一方与发包人签订建设工程合同而发生纠纷的,其他联合承包工程的施工人应列为共同的原被告。

ﻫ7、两个以上的法人、其他经济组织或个人合作建设工程,并对合作建设工程享有共同权益的,其中合作一方因与工程的承包人签订建设工程合同而发生纠纷的,其他合作建设方应列为共同原被告。

ﻫ合同效力ﻫ8、有下列情形之一的,所签订的建设工程施工合同无效:

ﻫ

（1）不具有经营建筑活动主体资格的企业或个人;ﻫ

（2）没有按国家规定的程序和国家批准的投资计划;

（3）承包人将其承包的全部建设工程转包给第三人;ﻫ（4）承包人将其承包的全部建设工程肢解后,以分包名义转包给第三人;ﻫ（5）建设工程总承包人未经建设单位同意,将承包工程中的部分工程分包;ﻫ（6）分包单位将其承包的工程再分包或转包。

ﻫ9、有下列情形之一，并以被挂靠建筑企业名义签订的建筑工程合同无效:

（1）不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程;ﻫ

（2）资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程;

（3）不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程。

10、发包人与承包人签订无取得土地使用权证、无取得建设工程规划许可证、无办理报建手续的“三无”工程建设施工合同应确认无效。

但在审理期间已补办手续的，应确认合同有效。

11、发包人经审查被批准用地,并已取得《建设用地规划许可证》,只是用地手续尚未办理而未能取得土地使用权证的,不宜将因发包人的用地手续在形式上存在欠缺而认定所签订的建设施工合同无效。

ﻫ12、违反《建设工程规划许可证》的规定,超规模建设所签订的建设工程合同经批准可补办手续,且无违反其他法律规定的，应确认合同有效。

ﻫ13、对承包人超越建筑资质等级签订的建设工程合同,如承包人具备《施工企业资质等级标准》规定的可上浮与建设项目的要求相符的等级条件,工程质量符合设计要求并验收合格的,可按有效同合处理，并以合同约定的建筑资质等级结算工程款。

但严重超越本企业建筑资质等级订立的建设工程合同无效。

14、承包人跨省区或跨市承揽建设工程,但未办理外来施工企业承包工程许可手续而订立的建设工程施工合同,应责令承包人补办有关手续,并由有关行政部门按规定处理,而不应据此认定合同无效。

１５、对应实行公开招标的建设工程,发包人直接发包后,具备相应资质的承包人已开始履行合同的，不宜以建设工程未实行公开招标为由,认定所签订的建设工程施工合同无效。

16、建设工程合同中带资、垫资和垫款承包工程的条款应确认无效，对承包人已带资、垫资和垫款承建的工程，发包人应支付该款相应的利息。

外商投资建筑业企业依据国家有关规定，在我国境内带资承包工程,合同中的带资条款应认定有效。

１７、建设工程合同对工程款结算没有约定或虽有约定，但发包人与承包人自行结算达成的结算协议有效。

属国家投资建设的重大工程，并由国家对工程款结算依法进行管理的除外。

ﻫ18、具备法人资格的承包人的内部分支机构,在其营业执照的经营范围内对外签订的建设工程合同，应视为承包人对其行为已授权,其签订的合同有效,并应以该承包人的建筑资质等级结算工程款。

民事责任

１9、发包人知道或应当知道承包人挂靠其他建筑企业仍与之签订建设工程合同的,应对无效合同承担相应的过错责任。

ﻫ20、转包、挂靠签订的建设工程合同被确认无效后,应按实际施工人的建筑资质等级结算工程款，但对施工人主张的工程结算中有关计划利润部分的请求可不予支持。

21、建设工程合同被确认无效后,如属发包人的过错,工程款的结算按有效合同的原则处理·因承包人不具有从事建筑活动主体资格造成合同无效的，应按非等级建筑资质结算工程款。

ﻫ22、发包人与承包人签订建设工程合同后又毁约的，应赔偿承包人由此而造成的损失该损失应当包括承包人履行合同后可以获得的利益。

２3、发包人未按建设工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的,承包人可顺延工程日期并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

承包人对发包人逾期支付工程进度款没有异议并继续施工的,在发生纠纷后,承包人要求对方对此承担违约责任的,不予支持。

ﻫ2４、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应及时通知对方采取适当的措施防止损失扩大。

承包人没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。

ﻫ2５、隐蔽工程经双方验收认可后,承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失的,发包人应承担相应的过错责任；若设计单位和监理单位亦有过错的,应按过错大小各自承担相应的责任。

２6、“三无”工程被有关部门责令停建后,承包人仍然依发包人的要求继续施工的，由此造成的损失发包人负主要过错责任,承包人承担次要的过错责任。

ﻫ27、建设工程合同约定对工程总价或材料价格实行包干的,如合同有效,工程款应按该约定结算。

因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增加工程款。

但建材涨价属正常的市场风险范畴,涨价部分应由承包人承担。

ﻫ２8、因承包人的原因造成逾期交付建设工程的,承包人应承担违约责任。

如果由于逾期交付工程致使发包人的损失超过违约金的,发包人可请求对方赔偿,但不得超过承包人违约时预见或应当预见到的因违反合同时可能造成的损失。

ﻫ2９、工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用,因此而发生的质量或其他问题,由发包人承担责任，但工程质量属承包人原因造成的,由承包人负责。

对造成质量问题双方都有过错的,应根据过错大小各自承担相应的民事责任。

ﻫ３0、建设工程竣工验收合格后,承包人有先将工程及相关的资料交付给对方的义务。

承包人因发包人未按约定支付工程款而拒绝交付工程,致使发包人无法对竣工的工程行使占有、使用和处分权利而发生的损失,由承包人承担。

31、工程竣工后,合同约定的验收期限届满，发包人拒绝验收的,承包人可单方与有关部门组织验收，验收费用由双方对半承担。

因发包人拒绝提供验收资料、文件,导致无法进行验收的,视为发包人对工程已验收合格。

ﻫ32、同一建设工程存在优先权和抵押权的,优先权的效力优于抵押权。

３３、发包人拖欠工程款，应从工程验收后或合同约定的付款期限届满之次日起计付滞纳金；发包人拒绝或拖延验收的，应从合同约定的工程验收期限届满之次日起计付滞纳金，没有约定工程验收期限的,则从工程竣工或施工人要求发包人验收的期限届满之次日起计付滞纳金。

山东省高级人民法院

关于审理建筑工程承包合同纠纷案件若干问题的意见

（19９8年10月30日山东省高级人民法院审判委员会

第5２次会议讨论通过）

  为了正确、及时地审理好建筑工程承包合同纠纷案件,依法保护公民、法人的合法权益，规范建筑工程发承包活动，保障建筑业和建筑市场健康有序的发展，根据《中华人民共和国建筑法》和国家的其他法律、法规和政策以及最高人民法院的有关规定，结合我省的实际情况和审判实践经验。

现就审理建筑工程承包合同纠纷案件若干问题提出如下意见,以供审理此类案件时参考。

ﻫ    一、关于诉讼主体的确认

    1、在审理建筑队工程承包合同纠纷案件中，一般以合同的当事人为诉讼主体。

ﻫ    2、建设单位内部不具备法人条件的职能部门或分支机构对外签订的建筑工程承包合同,产生纠纷后合同当事人一方诉至法院的，应以建设单位为诉讼主体,起诉或应诉。

ﻫ    如建设单位以内部职能部门或分支机构的名义起诉的，应告知其更换当事人，如坚持起诉的，应裁定驳回起诉。

ﻫ    承包方起诉建设单位的分支机构，也应告知其更换当事人，如坚持起诉的,应裁定驳回起诉。

    ３、建筑施工企业有营业执照的分