一级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第2534篇.docx
《一级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第2534篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第2534篇.docx（36页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
一级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第2534篇
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》职业资格考前练习
一、单选题
1.根据《立法法》，以下说法正确的是（）。
A、限制公民人身自由的强制措施和处罚，只能由法律规定
B、设区的市可以就本市环境保护、城乡建设与管理的具体事务作出不同于行政法规的特别规定
C、部门规章不得设定减少公民、法人或其他组织义务的规范，不得增加本部门的法定职责
D、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第1章>第1节>法的形式和效力层级
【答案】：
A
【解析】：
《立法法》规定，对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚只能制定法律。
A正确。
设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。
B有误。
没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范，不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。
C有误。
根据授权制定的法规与法律规定不一致
2.甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。
交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。
关于双方合同关系的说法，正确的是（）。
A、乙承担损失
B、甲可根据实际情况部分接收
C、双方合同已变更，乙送货构成违约
D、甲拒绝接收，应承担违约责任
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第4章>第1节>合同的履行、变更、转让、撤销和终止
【答案】：
D
【解析】：
《合同法》规定，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。
甲拒绝接收，属于违约行为，应承担违约责任。
3.某建筑工程竣工验收后投入使用，因建设单位擅自改动主体结构引发质量问题，并造成临近用户的损失，关于该质量问题责任的说法，正确的是（）。
A、施工单位承担保修责任，责任人承担相应责任
B、施工单位不承担保修责任，责任人承担相应责任
C、施工单位承担保修责任和相应的损失赔偿责任
D、建设单位承担保修责任，不承担相应的损失赔偿责任
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第5节>质量保修书和最低保修期限的规定
【答案】：
B
【解析】：
如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任;由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。
4.以下事项可以由行政法规规定的事项为（ ）。
A、行政拘留
B、税种的设立
C、对非国有财产的征收、征用
D、企业注册
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第1章>第1节>法的形式和效力层级
【答案】：
D
【解析】：
《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）的规定，下列事项只能制定法律:
（1）国家主权的事项;
（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；
（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；
（4）犯罪和刑罚；
（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；
（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；
（7）对非国有财产的征收、征用；
（8）民事基本制度；
（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；
（10）诉讼和
5.可以认定或视同允许他人以本企业名义承揽工程的是（）。
A、施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同
B、分包人将全部劳务作业交由他人完成
C、将工程主体交由他人完成
D、在施工现场所设项目管理机构的人员不是本企业人员
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第2章>第2节>禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定
【答案】：
D
【解析】：
施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同，是施工企业内部调动员工积极性，提高管理水平的一种合法方式。
总包人、分包人均可将全部工程的劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的施工企业。
将工程主体交由他人完成，属于违法分包情形。
故A、B、C选项均非正确选项。
《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。
故D选项
6.进行大型基本建设工程，应当由（ ）组织从事工程范围内的考古调查、勘探。
A、建设单位
B、施工单位
C、省级文物局
D、当地考古专业单位
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第5章>第3节>施工发现文物报告和保护的规定
【答案】：
C
【解析】：
进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。
7.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。
要求乙在3月5日前承诺。
3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。
乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。
关于该案的说法，正确的是（）。
A、甲3月2日的行为属于要约邀请
B、乙3月4日的行为属于新要约
C、甲的要约已经撤销
D、甲乙之间买卖合同成立
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第4章>第1节>合同的要约与承诺
【答案】：
D
【解析】：
有下列情形之一的，要约不得撤销：
（1）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;
（2）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。
所以，正确选项是D。
8.《建筑法》规定，取得开工报告的建筑工程，因故不能按期开工时，建设单位应当及时向批准机关报告情况。
如果因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、12个月
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第2章>第1节>延期开工、核验和重新办理批准的规定
【答案】：
C
【解析】：
对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。
因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
故C选项正确。
9.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（ ）。
A、不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年
B、良好行为记录信息公布期限一般为6个月
C、招标投标法违法行为记录公告期限为1年
D、依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第3章>第3节>建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制
【答案】：
A
【解析】：
本题对诚信行为公布时限总结较为到位，应留意掌握。
选项A表述正确。
选项B错误，良好行为记录信息公布期限一般为3年；选项C、D错误，招标投标违法行为记录公告期限为6个月，但依法限制招标投标当事人资质资格长于6个月的，从其期限。
10.若要进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）日前书面通知管道所属单位。
A、3
B、7
C、15
D、30
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第3节>施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定
【答案】：
B
【解析】：
2013年12月经修改后颁布的《危险化学品安全管理条例》还规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。
管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。
所以，正确选项是B选项。
11.关于行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章备案的规定，下列说法正确的是（）。
A、部门规章报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
B、自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会备案
C、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
D、地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会和上级人民政府备案
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第1章>第1节>法的形式和效力层级
【答案】：
C
【解析】：
行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内依照下列规定报有关机关备案：
（1）行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案;
（2）省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;C选项正确。
（3）自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大
12.关于特种设备使用的说法，正确的是（）。
A、特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应办理使用登记
B、依法报废的特种设备，无需办理注销手续
C、特种设备达到设计使用年限可以继续使用的，可报监理单位后继续使用
D、未经定期检验的特种设备，只要功能完善，可以继续使用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第3节>施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定
【答案】：
A
【解析】：
1、特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。
禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。
2、特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。
登记标志应当置于该特种设备的显著位置。
特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。
故A选项正确。
3、特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处3万元以上30万元以下罚款：
（1）使用未取
13.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。
B企业自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。
则该消防工程的保修期始于2006年（）。
A、5月1日
B、5月5日
C、5月8日
D、5月15日
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第5节>质量保修书和最低保修期限的规定
【答案】：
D
【解析】：
按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。
此处是指单位工程竣工验收，并非分部工程验收。
14.关于工程质量检测机构职责的说法，不正确的是（）
A、检测报告必须经检测人员签字、检测机构法定代表人签署，并加盖检测机构公章后方可生效
B、检测机构对涉及结构安全检测结果的不合格情况应当及时报告工程所在地建设主管部门
C、检测人员可以同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
D、检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测不合格项目台账
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第2节>对建筑材料、设备等进行检验的规定
【答案】：
C
【解析】：
检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。
检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。
检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。
检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。
选项C有误。
15.关于建设项目不符合强制性节能标准的说法，正确的是（）。
A、已开工建设的，应当责令限期整改
B、已开工建设的，应当责令调整施工方案
C、已建成的，可以正常使用
D、已建成的，不得使用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第5章>第2节>施工合理使用和节约能源的规定
【答案】：
D
【解析】：
《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。
不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设;已经建成的，不得投入生产、使用。
政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。
16.关于中标人不履行与招标人订立的合同的，下列说法中正确的有（）。
A、给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，赔偿以保证金数额封顶
B、没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任
C、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，一律由工商行政管理机关吊销营业执照
D、履约保证金可以先行退还，之后再缴纳罚款
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第3章>第1节>违法行为应承担的法律责任
【答案】：
B
【解析】：
中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
因不可抗力不能履行合同的，不适用以上规定。
17.有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（ ）。
A、上岗作业人员，安全生产教育培训合格率至少达到90％
B、作业人员进入新现场、新岗位的，可以进行专门的安全教育培训
C、建筑企业应对新职工进行至少32学时的安全培训
D、高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第2节>施工单位安全生产教育培训的规定
【答案】：
C
【解析】：
《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。
未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，严格落实企业职工先培训后上岗制度。
建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训；每年进行至少20学时的再培训。
高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。
A选项应为“100%”；B选项不应是“可以”；D选项应为“2个月”；C选项正确。
18.为防止因活动房屋产品质量不合格导致生产安全事故发生，施工现场临时搭建的装配式活动房屋，应当选择具有（）的正规生产厂家产品。
A、生产许可证
B、安全许可证
C、销售许可证
D、产品合格证
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第3节>施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定
【答案】：
D
【解析】：
施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。
施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
所以，选项D正确。
19.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫20％的工程款，但没有约定利息的计算方法。
后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。
A、对该诉讼请求全部予以支持
B、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
C、对该诉讼请求全部不予支持
D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第4章>第1节>建设工程工期和价款的规定
【答案】：
B
【解析】：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。
当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
20.建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报（）审查批准。
A、地方政府主管领导
B、建设单位主管领导
C、环境保护行政主管部门
D、大气污染防治监管部门
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第5章>第1节>施工现场大气污染防治的规定
【答案】：
C
【解析】：
建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。
21.资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（ ）。
A、企业未取得施工许可证擅自施工的
B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的
C、企业将承包工程转包或违法分包的
D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第2章>第2节>企业资质的法定条件和等级
【答案】：
B
【解析】：
有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：
（1）资质许可机关工作人员阶用职权、玩忽职守准予资质许可的；
（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的;（5）依法可以撤销资质许可的其他情形。
以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。
22.根据《安全生产许可证条例》，负责施工企业安全生产许可证的颁发和管理的部门是（）。
A、省、自治区、直辖市人民政府
B、省、自治区、直辖市人民政府委员会
C、省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门
D、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第1节>安全生产许可证的有效期和政府监管的规定
【答案】：
D
【解析】：
《安全生产许可证条例》规定，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。
所以，选项D正确。
23.甲公司在乙工厂附近实施基坑爆破。
爆破后3年，乙工厂才发现实验室一台敏感仪器因爆炸产生的强烈震动发生功能故障，经与项目建设单位和甲公司交涉无效，向法院起诉要求赔偿，则本案（ ）。
A、已经超过诉讼时效，法院不予受理
B、已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求
C、诉讼时效中止
D、未超过诉讼时效
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第8章>第2节>民事诉讼时效的规定
【答案】：
D
【解析】：
诉讼时效的起算是从当事人知道或应当知道权利被侵害时，而不是从权利实际被侵害之日起计算，所以乙工厂的诉讼时效从发现敏感仪器发生功能故障时起计算。
24.按照安全技术规范的要求，特种设备使用单位应当在检验合格有效期届满前（）向特种设备检验机构提出定期检验要求。
A、7日
B、15日
C、1个月
D、3个月
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第3节>施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定
【答案】：
C
【解析】：
特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。
特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。
特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
故C选项正确。
25.项目生产安全事故应急预案应由（）编制并组织演练。
A、安全生产管理机构
B、专职安全生产管理人员
C、项目负责人
D、安全生产领导小组
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第2节>施工单位的安全生产责任
【答案】：
D
【解析】：
建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。
建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。
安全生产领导小组的主要职责：
（1）贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;
（2）组织制定项目安全生产管理制度并监督实施；
（3）编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练；
（4）保证项目安全生产费用的有效使用；
（5）组织编制危险性较大工程安全专项施工方案；
（6）开展项目安全教育培训；
（7）组织实施项目安全检查和隐
26.根据《刑法》规定，投标人相互串通投标，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者（），并处或单处（）。
A、拘留；罚款
B、罚金；吊销营业执照
C、拘役；罚金
D、拘役；没收违法所得
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第1章>第10节>建设工程刑事责任的种类及承担方式
【答案】：
C
【解析】：
《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。
27.人民法院经过审理，查明被告依法负有给付义务的，应当（）。
A、判决被告在一定期限内履行
B、判决撤销或者部分撤销行政行为
C、判决确认无效
D、判决被告履行给付义务
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第8章>第5节>行政诉讼的审理、判决和执行
【答案】：
D
【解析】：
人民法院经过审理，查明被告依法负有给付义务的，判决被告履行给付义务。
28.根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。
A、有名合同、双务合同、有偿合同
B、有名合同、双务合同、不要式合同
C、无名合同、单务合同、要式合同
D、有名合同、单务合同、要式合同
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第4章>第1节>合同的法律特征和订立原则
【答案】：
A
【解析】：
建设工程施工合同属于有名合同、双务合同、有偿合同。
29.关于民事责任的主要承担方式，下列说法中正确的是（）。
A、当建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产
B、返还财产时应当连同已经施工完成部分作业所花费的价款一同返还
C、违约金的支付数额应当遵照法律的具体规定，当事双方不得自行约定违约金数额
D、赔礼道歉是赔偿损失的一种具体方式，是赔偿精神损失的体现
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第1章>第10节>建设工程民事责任的种类及承担方式
【答案】：
A
【解析】：
建设工程民事责任的主要承担方式有：
返还财产、修理、赔偿损失、支付违约金。
当建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产。
故A正确。
执行返还财产的方式是折价返还，即承包人已经施工完成的工程，发包人按照"折价返还"的规则支付工程价款。
故B表述有误。
违约金是指按照当事人的约定或者法律规定，一方当事人违约
升级会员 