Ca01安装劳务承包合同嘉盛溪畔美域工地.docx
《Ca01安装劳务承包合同嘉盛溪畔美域工地.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Ca01安装劳务承包合同嘉盛溪畔美域工地.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
Ca01安装劳务承包合同嘉盛溪畔美域工地
安装劳务承包合同
合同编号:
Zhxok-ca1
发包人:
(甲方)华瑞紫荆西园一期I标段项目部
承包人:
(乙方)安装队
依据《中华人民共和国经济合同法》结合本工程实际情况,甲方将水电暧安装工程交给乙方施工,就工程承包价款及施工事宜,双方一致同意达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
惠济区天元路南江山路东
3、承包方式:
包工包料及安装施工机具(安装中所用土建水泥、沙石材料其它由安装队配制、水电除外)。
4、承包范围:
设计施工图,所有安装工程的全部内容(开发商分包除外)。
二、工程内容(具体施工范围):
1、前期施工场地临时水电安装总配电箱和分配电箱安装。
2、上下水及采暧工程包括管沟挖土,管道刷柒试压等全部施工工序。
3、强电、热电各种预埋、穿线、配电箱安装、开关、插座、灯具、等等所有安装工程。
4、现场中生活用水电由甲方提供,乙方挂表,按月以甲方所交费用由甲方项目部代扣。
5、材料采购及质量,安装所用材料均由乙方购买、材料质量、材料的品牌必须符合开发商要求,材料价格根据当年月季度价格执行,采购材料必须有合格证和检验报告进场后必须经开发商及监理验收方可使用,材料质量必须符合国家规范和图纸要求,如因材料不合格,给业主或他人造成损失由乙方承担。
6、工期主体期间同步施工安装期间必须符合月进度和总进度的要求。
7、安装施工图纸范围内所有的施工内容含给排水工程、电气工程、采暖工程、消防弱电智能化工程、外墙雨落水工程、空调冷凝水工程、防排烟工程预留孔,负责承包范围内及前期孔洞预留预埋后期的封堵工程、含防火封堵)。
由甲方另外发包或政府职能部门施工的水、电、气、暖工程及电视、电话、网络、安防、消防、景观工程除外,但电视、电话、网络、安防、消防、景观工程及由甲方另外发包或政府职能部门施工的工程需提前过路等的预埋管、盒与预埋件的施工由乙方负责,甲方分包工程所有预埋管需穿钢丝保证管线畅通(甲方分包工程预埋管线用钢丝由乙方负责)。
乙方按照承包范围内容施工并管理直至该工程一次性通过竣工验收为止,等等一切所有水电工程包括在内。
①生活给水系统:
施工图纸范围内给水管、附件、器具的安装及调试,满足规范及实用功能要求、达到竣工验收条件。
室外给水管网施工完成后,负责室内水源管与室外管网的连接、碰头;负责消防水池用水管道(含水箱、水池附属管道及配件)的安装、预留套管等内容。
室内管道井内水表处的给水管道按自来水公司要求连接到位并配合自来水公司验收前一户一表过塑挂牌,过塑挂牌不再另外计取人工及材料费用。
②生活排水、雨水系统:
施工图纸范围内生活排水、雨水系统安装,满足规范及使用功能要求、达到竣工验收条件。
施工至建筑物外1.5m处、包括室外管道铺设土方挖填;室外排水管网施工完成后,负责室内排出管与外管网排水井的连接及碰头。
③污废水系统:
施工图纸范围内污废水系统安装,满足规范及使用功能要求、达到竣工验收条件。
图纸未明确的室外排水部分,现明确为废水排出口接至室外排水井
④电气工程(由甲方另外发包或政府职能部门施工的除外)施工图纸范围内所有电气工程(含防雷接地系统)管线、附件、设备安装及调试,满足规范及使用功能要求、达到竣工验收条件。
具体规定如下:
1、生活设施用电从电表箱(包括电表箱箱体、开关、箱内接线等)以下管线至用电终端开关、插座、照明灯具安装;
2、(配电间、电梯井道、电气竖井、卫生间)侧击雷保护接地、工作接地、避雷接地、等电位接地(箱内盒)等的施工;
3、地库、商业、电梯前室等公用部分的配电、照明、消防及电梯电源相等的施工;
4、由公用负荷(安保、消防、商业)配电室出线到用电终端箱的电缆(线)及桥架的施工;
5、蓝图范围内的强电地库内的桥架含居民生活配电室出线到竖井插接母线始端箱的电缆桥架(仅桥架)施工;
6、小区内公用照明(不含夜景照明)的施工。
除高、低压成套配电设备(变压器、成套配电柜、配电室内照明接地排风、室内的电缆桥架及基础型钢)、居民生活配电室出线到竖井插接母线(包括竖井母线)始端箱的电缆由甲方另外发包或政府职能部门施工;消防自动报警独立使用的电缆桥架由专业消防队伍施工外,乙方需负责其余变配电室内的设备基础、电缆沟的预埋铁件,高低压配电房照明及开关插座等的施工。
配合供配电公司验收前一户一表标识粘贴(或挂牌等),标识粘贴(或挂牌等)不再另外计取人工及材料费用。
⑤采暖工程
1、主体单位施工期间地下室主干管及各楼号穿越人防区域预埋密闭肋抗冲击波刚性穿墙管、剪力墙、采暖井的套管预留预埋。
2、除热交换站、其余按照暖通设计图纸施工,完成所有工作内容,去往各单元地库供回水横干管过滤器后至住宅采暖管井内高低区供回水立干管、阀门、分水器及计量表表前表后的连接,室内支管敷设散热器安装、试压、通水调试运行等,待室外热力部门管网施工完成后,负责室内热水供回水管与室外热力管的连接及碰头。
3、配合热力公司验收前一户一表挂牌标识,挂牌标识不再另外计取人工及材料费用。
⑥空调冷凝水工程,施工图纸中所有工作内容。
冷凝水管排出口接至设计位置并满足规范及使用要求。
三、其它
1、乙方负责其工人的雨衣、安全防护手套、安全帽、安全带、雨鞋、口罩、防护面罩等安全防护用品及高温防暑降温、冬季采暖用具。
2、乙方负责工人、管理人员的意外伤害保险、养老保险、三金的缴纳。
3、乙方负责承包范围内材料装卸、场内二次搬运、现场文明施工。
负责安装施工过程中办公区、生活区、施工区、楼层、临街道路的所有清扫、保洁,并将垃圾运至甲方施工场内指定地点。
负责甲方施工现场办公区、生活区及各楼栋的临电临水安装。
4、乙方负责雨雪天气本场区扫雪和排水。
(包括清扫场地工具及排水用设备)。
5、未改变建筑面积、未造成返工的前提下由于设计变更、技术核定、会审纪要、施工组织设计、现场签证等造成的修改应无常施工。
改变建筑面积、未造成返工的前提下由于设计变更、技术核定、会审纪要,应先行双方沟通后合理计取相应的增加费用。
6、施工期间直至本工程移交给物业公司验收验房之前,乙方负责施工范围项目内所有材料设备(含自身材料设备)的看护、防火、防盗工作。
如未采取保护措施造成的水电暖产品损坏或对土建及其它专业产品的损坏,乙方应负责修复或赔偿。
7、承包工作内容以外发生的零星用工,经甲方确认后普工按150、大工按190元/工作日进行结算。
8、要保证春节前后、秋种麦收期间有足够的劳动力。
不得因秋种麦收劳动力缺乏为由拖延工期。
如果因此达不到甲方工期要求,每延误一天处罚伍仟元整。
且甲方有权决定临时增加劳动力,由此产生的费用由乙方双倍承担。
9、因甲方原因造成的返工签证等的结算,在安装工程验收检测合格且双方办理结算经宝业集团审计后随工程款一个月内结清。
10、杜绝安全事故的发生,如因不可抗拒发生安全事故本次医疗费用在2万以内的由乙方全部承担,如本次医疗费用超出2万以外的由甲方负责超出该部分医疗费用的80%。
四、结算方式:
1、甲方对乙方实行包工包料承包。
2、结算总价:
甲方按施工图纸,将乙方所完成的工程量加设计变更及现场签证和开发商进行决算,按照双方确认的工程结算总价与开发商审核优惠前的工程造价向甲方优惠20%,为承包工程造价(建设单位供应材料不优惠,一切税费由甲方承担)。
3、付款方法:
{乙方先垫资,待开发商按形象进度每次支付工程款后,甲方付至乙方完成工程量的80%,安装工程全部完工付工程款造价的90%,整体工程经质量监督部门验收合格后付至工程总价的95%,剩余尾款保修一年期满后一次付清。
}?
工程款支付:
主体阶段____/m²,砌体___/m²,抹灰____/m²。
第一次,本标段所有高层单体工程正负零以上主体工程20层封顶,经甲方及监理确认并检验合格后,支付已完成(1-17层)主楼建筑面积乘以_____/m²的80%。
不含基础和正负零以下工程。
第二次,本标段所有单体工程主体全部封顶,经甲方及监理确认并检验合格后,支付18层以上已完成建筑面积乘以_____/m²的80%。
第三次,本标段所有单体工程主体封顶,基础验收合格,标段内建筑垃圾、周转材料(方木、胶板等)全部清运出场,场地整理达到甲方要求,经甲方及监理确认并检验合格后,支付已完成正负零以下建筑面积乘以____/m²的80%。
第四次,本标段所有高层主体封顶,填充墙完成50%,付至填充墙已完工程建筑面积乘以____/m²的80%。
填充墙砌筑完成,主体验收合格签字完整,付至填充墙已完工程建筑面积乘以____/m²的80%。
第五次,本标段所有工程主体封顶,内外粉、外墙装饰、安装工程每分项工程完成50%,付至已完工程劳务费用的50%;
第六次,本标段所有工程达到竣工验收条件,付至已完成工程劳务费用的80%;
第七次,本标段所有工程竣工验收合格,拿到质监站出具的《工程竣工报告》,付至已完成工程劳务费用的85%;
第八次,建设单位出具竣工验收意见表,工程备案完成、资料移交,付至已完完成劳务费用90%;
第九次,本工程决算完成,付至已完完成劳务费用96%;余_4__%做为保修金,3年后无质量问题无息退还70%,5年后无质量问题全部无息退还。
五、安全文明施工及生产责任
1、乙方在组织施工过程中应严格按照安全文明施工,遵守甲方制定的各项现场制度,如违章操作后果自负。
2、施工方必须严格执行国家有关劳动安全法令进行施工,加强安全教育,不得违规强制指挥施工,保证安全生产,文明施工,工地必须达到文明标准化工地,如达不到标准化工地,每平方米扣除壹整元。
3、乙方保证施工人员身体健康、技术素质高,年龄在18~50周岁,严禁使用童工,禁止违法人员进入施工现场,进场施工人员必须具备有身份证、劳动合同、上岗证、证明及政府所需的一切证件。
进场后应保证人员的相对稳定。
乙方严格遵守国家法令及甲方制定的现场管理规章制度。
必须服从甲方管理,维护正常生产、生活秩序和社会治安秩序。
接受监理、工程指挥部和甲方的监督、检查。
遵守安全操作规程,严禁违章作业,造成的质量及安全等事故,乙方负全部责任,由此造成的停工、窝工、等工料损失由乙方自负,对违章作业造成的伤残、亡,由乙方承担经济损失和责任,甲方不负连带责任。
乙方如有病亡发生,乙方自理,甲方不负任何责任。
六、甲方责任和义务:
1、甲方负责提供施工图纸一套,技术交底、工程绝对标高、轴线定位。
2、负责现场施工质量验收,进度监督管理协调工作。
3、按合同约定,按时支付工程款,特别是麦收、秋收及过年的工资发放。
4、负责施工中的技术资料汇总,质量安全监督检查及材料报验,负责工程竣工验收。
七、乙方的责任和义务:
1、乙方人员进场应遵守甲方的各项制度。
2、乙方自备施工用的各种机械,严禁违章作业。
3、乙方应服从甲方及监理管理人员指挥。
4、乙方负责材料及成品保护。
5、乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。
签订合同后7日内乙方必须编制施工人员花名册(一式三份),提供身份证复印件,配合办理务工许可证、暂住证、计生证等有关手续。
6、乙方指定为工地代表,工地代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业,每月出勤不少于25天,离开工地时应向甲方负责人请假,并另行安排人员负责工地工作。
7、遵守机械操作规定,严禁违章作业。
乙方人员从事特殊岗位的工作人员(电工、电焊、机械)必须持有特殊工种操作证,禁止无证人员上岗,否则处以300-500元/人次的处罚。
8、乙方应根据甲方在工期、质量、安全期、文明施工的总体要求,组织劳动力,确保工程需要。
为了确保施工现场文明、材料堆放要规范,乙方应无条件服从甲方调遣随时安排人员进行材料堆放整理工作。
9、使用童工、不满18周岁或超过55周岁工人的每人处罚1000元。
禁止家属及子女进入施工现场。
一经发现,对乙方给予1000-2000元处罚。
10、乙方必须按甲方的要求和指令,组织本项目工程的施工生产活动,并在甲方、监理单位及建设单位的检查和监督下,负责按国家有关施工规范、质量标准及强制性条文,对该工程现场施工的质量、安全文明、工期、材料使用、技术措施等进行严格管理,做到安全生产、文明施工。
若甲方或监理单位及建设单位在施工过程中发现乙方所施工的工程项目存在安装质量问题,乙方应根据甲方或监理单位及建设单位提出的整改意见进行整改直至符合要求为止,其返工的工料费由乙方自行负责。
11、乙方应设有专职安全员,对乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产。
乙方人员因违章作业,野蛮施工,发生安全事故者,甲方视其情节给予500-1000元的处罚。
12、乙方收到甲方提供的本标段水电安装工程正式施工图纸及相关资料后十个工作日内负责向甲方提供该标段完整的施工人员组织及材料进场计划。
并负责对甲方提供的安装工程施工图纸进行图纸会审。
13、施工生产所用的电器、机械、工具、电缆、电线、施工用三级配电箱及水电各种项目试验测试用的机具用具(如试压泵、电阻测试设备)等均由乙方自行负责。
不得使用带病、破损工具,凡使用带病、破损机具的,甲方有权就地给予销毁或没收,违反上级规定而引起罚款和事故责任由乙方负责。
14、乙方应按甲方项目部提供的施工进度计划或单项工期书面通知进行安排施工,配足必要的施工人员及机械,不得因为机械、人力不足而影响工期。
若工期达不到进度安排要求时,乙方应及时采取措施:
如加班、加点、增加人员,否则甲方有权单方面组织人力、物力进行施工,其单价按本合同单价的贰倍从乙方工程款中扣除,若乙方工期严重滞后(即施工进度与计划进度差距15天以上的)甲方有权单方面终止与乙方的合同,乙方必须在两天内无条件退场,甲方有权不予支付乙方剩余工程款。
并且乙方承担由此造成甲方和建设单位的一切经济损失和法律责任。
15、乙方在施工时应及时配合各工种施工,如不配合进行施工,造成某工种无法按进度施工的,其工期延误及经济损失由乙方负责。
由于其他工种不配合造成乙方工期延误的由甲方负责。
16、乙方必须做好承包范围内管道穿楼板、穿墙、穿水池(箱)侧壁、底板、穿梁、穿屋面板等预留预埋及封堵工作。
当墙体预埋管件(套管)时,必须在砌体完成隐固后,粉刷前用切割机开槽预埋:
用电锤或机械钻孔机更改钻孔,严禁用铁锤敲打管槽与孔洞,如每发现一次罚款500元。
因乙方原因造成预留预埋遗漏从而造成重新钻洞及粉刷后开槽、由乙方负责修复并承担费用,若由此产生结构质量问题由乙方负责。
17、在甲方墙面抹灰施工前,乙方必须将所有线管、线盒及箱体等预埋完毕,否则每发现一处处以1000元的罚款
18、乙方负责安装工程的保修工作。
质保期限从单位工程通过竣工验收取得合格证书移交至物业公司审核、并验收接管所有房屋工程之日算起2年。
在质保期内,乙方免费维修;在移交给建设单位物业公司后,若是人为损坏,其材料费由甲方负责,人工费由乙方负责。
19、乙方为电视、电话、网络、安防、消防、政府职能部门等分项工程预埋的预埋管、盒及预埋件应保质保量移交给相应的专业施工单位,如发现预埋管、盒等堵塞、移位、漏项等,乙方应无条件负责整改到位。
八、安全生产文明施工
1、乙方必须严格执行政府各级部门颁发的安全文明施工的各种法律、法规、政策和各种施工安全操作规程及甲方(或监理单位)规定的内部安全文明施工规章制度,应争创市级安全文明达标工地。
坚持以人为本、关爱生命、安全第一、预防为主的原则,按甲、乙双方商定好的配置标准配好施工现场的专职安全管理人员,同时督促务工人员按有关安全文明施工的各种法律政策、安全文明施工制度、操作规程的规定施工,确保工人的生命财产安全。
乙方对甲方或上级有关部门提出的安全隐患应及时予以整改,直至整改完毕。
按规定要求购买农民工人身意外伤害保险,如乙方不能遵守以上条例造成人身伤亡等安全事故,由乙方承担全部法律责任和经济责任。
2、乙方应建立安全值班制度,配备工地安全员负责工地日常施工中的安全工作
3、乙方工人进场应编制职工花名册,提供有效身份证复印件。
乙方不得招聘“三无”人员(工人)进场,与进场工人签订劳动合同(符合劳动管理及监察部门的要求,否则相关责任及经济损失由乙方自行承担),所有进程工人必须持有身份证、务工证、特殊工种证、暂住证、婚育证(费用自理)。
乙方对进厂工人进行三级安全教育。
应听从甲方项目部管理人员的指挥、安排,接受甲方、甲方公司安全生产管理有关规定及安全三级教育、文明施工的检查、监督。
违反者视情节给予罚款,多次违反者清退出处罚。
4、甲方项目部及建设单位所指定的安全文明施工管理条例作为本合同的组成部分,乙方自觉遵守,否则甲方有权按安全文明施工管理条例对乙方进行处罚
5、乙方必须管理好自己的工人,所有进场工人必须严格遵守安全生产、文明施工规定,严禁使用大功率电器,如:
超过60W的照明灯具、电热器、电炒锅、电饭煲、电炉、电磁炉、液化气炉和电热棒,发现使用每人每次罚款500元并没收;严谨在宿舍内开火做饭,违章者处以500元/次罚款;严禁在施工场所大、小便,违章者处以300元/次罚款;严禁违规作业和不戴安全帽、高空作业不系安全带、穿拖鞋、高跟鞋,违章者处以50-300元/次罚款;严禁在工地赌博,违章者处以500元/次罚款;打架、斗殴,不管什么理由,双方各罚款人民币2000元,然后再追究其刑事责任。
如造成人员伤亡,一切法律及经济责任均由乙方负责
6、不允许乙方使用无证上岗人员和童工及非健康工人进入工地施工,若进入工地施工者处以300元/人次,并勒令其退场,罚款及后果乙方自负。
不允许儿童进入工地,若发现处以1000元/人次,同事儿童进入工地引起的一切责任及经济损失由乙方自负。
如乙方工人盗窃工地财物者一但被发现按被盗材料所涉及的工程款照价赔偿,并对乙方管理不善处以被盗窃财物单价款的十倍给予罚款
7、楼层及生活垃圾及时清运并集中堆放到施工场内甲方指定地点。
施工期间产生的生活垃圾必须定期外运,外运费由乙方承担。
8、在主体结构等施工全过程中安装用管材等材料不得堆放在外脚手架上。
九、违约责任
1、乙方不得私自将本工程零星分项转包其他人施工,否则甲方有权另外组织施工队伍,所押保证金及所余留工资款项全部没收,其所造成甲方和建设单位的经济损失均由乙方负责赔偿。
2、若乙方不服从甲方管理和自行提出退场(无论任何原因,甲方责令退场的除外)。
以上施工费不予结算,同时并承担因此给甲方造成的各项损失,且处以三倍罚款。
3、本合同执行过程中乙方无法满足工期等要求或乙方自己半途而废,从甲方发出通知3日内仍无法达到要求,甲方有权终止合同并更换其他队伍进场施工,乙方无条件接受,所押乙方保证金和所留乙方工资款将作为其他队伍施工工资。
本合同实施过程中,乙方及乙方班组的工人严禁与甲方、建设单位或监理等管理人员发生冲突或怒骂等事件,违者由此所产生的罚款等一切后果由乙方承担。
4、本项目相关管理人员在口头通知或下达某项紧急口头或书面通知后仍未及时到场、或在指定期限内仍未完成的事项每单次处于1000元的罚款,隔天处于翻倍罚款。
一十、合同期限:
1、本合同一经签字,即具法律效率,任何一方不得违约,甲乙双方必须严格履行,任何一方违反合同规定,给对方造成的损失的,应根据损失大小,给予经济赔偿。
2、甲乙双方因履行合同发生争议,由双方友好协商解决;如协商解决不了时,双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同未尽事宜按国家、省、市现行的有关法律、法规执行。
4、合同签订后7日内乙方应向甲方提交安全生产责任书、劳务治安责任书、施工组织设计、技术交底、安全技术交底、临电施工组织设计等文件,经甲方批准后乙方按相关条款具体实施。
5、本合同一式叁份共为18页,甲方执贰份,乙方执壹份,经甲、乙双方签字盖章后生效、自双方工程结算及保修完毕自动失效。
。
十一、合同附件:
以下附件系本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
附表:
一:
《建设方指定品牌材料一览表》
附表二:
《建设方指定品牌及价格材料一览表》
附表三:
《乙方辅材耗材说明》
本合同一式叁份,甲执贰份、乙执壹份、双方主要负责人各执一份。
本合同自签订之日起生效,自双方工程结算及保修完毕自动失效。
甲方:
电话:
甲方代表:
身份证号码:
乙方:
电话:
乙方代表:
身份证号码:
签订地点:
签订日期:
年月日
甲方负责人:
乙方负责人:
(签章)(签章)
委托代理人:
(签名)委托代理人:
(签名)
年月日年月日
附件3三:
乙方辅材耗材、机具说明
a:
辅耗材
范围
电焊条、切割片、透明胶带、PVC胶布、PVC胶水钢丝、扎丝、铁钉、钻头、填充物
b:
机械、
工具
范围
红外线水平仪、墨斗、梯子、扎钩、铁锤、凿子、尺子、钳子、螺丝刀、电锤、电钻、切割机具、电焊机、套丝机、滚槽机、开槽机具、开孔机具、热融机具、试压泵、兆欧表、万用表、照明灯具、电线、橡皮电缆、三级配电箱等
红色部位字体内容请修改.其它内容更改后在修整.