工程中必须进行签证的项目有哪些.docx

工程中必须进行签证的项目有哪些.docx

《工程中必须进行签证的项目有哪些.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程中必须进行签证的项目有哪些.docx（68页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

工程中必须进行签证的项目有哪些

工程中必须进展签证的工程有哪些.

工程签证是工程建立活动中一项极其重要的法律制度，无论是开发商，还是建筑商都应给予高度的重视。

以工程量确认签证为例，工程施工向工程师〔或工程师代表〕提交确认报告，工程师给予签字确认，这个过程就完成了合同从要约到承诺的签订过程，并将在双之间产生一系列的法律效果，如工期延长、工程款增加等。

工程施工合同以外的任工程量的增减、工作质量或其它特性的改变、工程中任局部标高、位置和尺寸的改变、改变原定的施工顺序和时间安排等都属于工程变更的围，都需要做签证。

如：

1、由于建立单位原因，未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失。

2、由于建立单位原因决定工程中途停建、缓建、或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的凋迁等损失。

3、在施工过程中发生的有建立单位造成的停水停电，造成工程不能顺利进展，且时间较长，施工企业又无法安排停下来的施工力量而造成的经济损失。

4、在技措技改工程中，常遇到在施工过程中由于工作面过于狭小、作业超过一定高度造成需要使用大型机具可保证工程的顺利进展，施工企业在发生时应及时将现场实际条件和施工案通告建立单位，并在征的建立单位同意后实施，此时施工企业应办理工程签证。

5、对于大检修工程、零星维修工程大都没有任正规的施工图纸，往往在检修前由施工企业提出一套检修案，检修完毕后办理工程签证，然后依据工程签证办理工程结算。

接地母线、接地引线、接地线的区别.

一般情况下，接地母线、接地引线、接地线不允混用。

接地：

1、为防止触电或保护设备的平安,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线；

2、利用作电流回路。

接地系统包括接地极、户外接地母线、户接地母线、接地跨接线、构架接地、防静电等。

接地母线：

是一种平安保护!

就是接地母线铜排.一个连接端子而已.接地母线长度,越短越好,因为可以减少干扰.主接地母线应采用铜母线，其最小截面尺寸为6mm〔厚〕×100mm〔宽〕，长度可视工程实际需要而定。

与接地母线一样，主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。

接地引线：

可以利用柱子的四根角筋作接地引下线，接地引线要求：

1、有一定的机械强度；2、有一定的防腐能力；3、截面满足短路电流的热稳定性要求。

接地线：

电力系统中接地线：

是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。

按部颁规定，接地线必须是25mm2以上裸铜软线制成。

家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿，会导致其外壳带有一定静电，重时会发生触电事故。

为了防止出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线，将电线的另一端接入，一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到释放掉。

另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时，有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路，这一点比拟重要。

使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地，其实给电脑主机壳接根地线，在一定程度上可以防止死机现象的出现。

标准成人游泳池价格.

25米*50米的标准游泳池，按照目前市的人工、材料价格水平来说，土建造价:

应该在200-240万左右,安装280-320万左右；按照目前市的人工、材料价格水平来说，土建造价:

应该在240-280万左右,安装320-350万左右

按现有的材料价建造标准成人游泳池其土建的单造价在2000元/平米左右,安装单造价在2400元/平米左右,总造价:

550万元左右

电线管在现浇板中敷设对构造影响有多大.

在实际施工中，监理单位往往要求电线管不允穿插,要沿梁敷设，比方一个普插到另一个普插设计直线距离3.6米,根据监理要求不穿插一个普插到另一个普插的距离有的要增大一倍还多,而且在实际施工的时候做法又不尽一样,时间又紧,难以办理现场签证,这给结算带来忙烦,经常和审计单位争执,请教专家监理单位要否合理"又如能协调工程结算"

答：

监理的要正确的，他们是完全按照"电气设备安装工程施工验收规"的要求进展监理的。

你提的这个问题，是目前工程结算中经常遇到的一个普遍现象，说白了就是工程技术资料走过场，资料员不懂得工程预结算，资料编制签证不完善，给工程结算带来了不便。

为了尽可能的挽回损失，建议你试着进展以下操作：

1、在工程结算资料报送之前先检查资料的完整性、真实性、合法性、实用性；发现问题及早解决；2、如果工程结算资料已经上报，应该把资料中存在的问题整理汇总，需要告知工程经理补办手续；3、如果已经进入工程量核对程序，建议你请示工程经理邀请监理单位的现场监理员和现场总监理工程师出具证明材料或者到审计现场说明情况，同时要求发包派员参加，只要审计现场三都确认了，就形成会议纪要的书面形式，作为补充资料。

需要说明的是，监理是属于第三，他们的责任不仅仅是工程质量管理，还有合同管理，工程结算结算审计就是合同管理的一局部，只要是事实存在的情况，监理单位也不会推诿扯皮的。

修缮定额，花岗岩广场全部用干硬水泥浆重铺，并用水泥砂浆嵌1cm缝。

如套用定额.请各位专家指点迷

答：

1、定额子目的套用

如果是光面花岗岩应该执行定额子目1-2313，如果是麻面花岗岩应该执行定额子目1-2314。

2、定额换算

在定额子目1-2313、1-2314定中考虑的施工法是花岗岩严密排列，实际施工的做法和定额规定做法不一致，你要按照花岗岩材料的单体规格，测算水泥砂浆勾缝所需的水泥砂浆用量，然后把计算出的水泥砂浆用量摊销到每平米地面当中，至于勾缝增加的人工费可以按照定额子目1-1520的人工消耗量为基数，再次换算砖的规格与花岗岩的规格比例关系后进展调整；举例来说，花岗岩的块材规格为500*500*20，那么100m2成品所包含的实际铺贴花岗岩数量就是{1/〔0.51*0.51〕*100*0.5*0.5=96.117m2},100m2成品地面增加的水泥砂浆用量就是3.883*0.04*1.02{施工损耗及运输损耗率}=0.1585m3摊销到1m2地面的水泥砂浆用量就是0.0016m3。

增加的人工消耗量就是{1-1520中人工消耗量是0.14工日}0.14/〔0.0022/0.0016〕=0.102工日。

把增加的0.0016m3水泥砂浆和0.102工日调增计入定额子目，换算完成。

3、如果使用的旧花岗岩是甲的材料，还应该在定额子目当中扣减花岗岩主材费，如果旧花岗岩是施工单位自己的材料，需要甲乙双确认花岗岩材料结算单价，以便材料调差。

这里需要注意一个问题，花岗岩计算主材费时，应按照每平米成品用量0.9611*1.02=0.9803m2的花岗岩把定额子目中的1.02m2换出来。

4、如果镶贴砂浆厚度大于2cm，还需要增加找平层调整工程，因为定额子目1-2313、1-2314所考虑的水泥砂浆厚度是2cm。

如果水泥砂浆配比与定额不同也要换算。

5、定额中的中砂用量是按照含水率为2.5%的净干砂计算的，你应该根据工程实际用砂情况和当地原砂价格，结合过筛、含水率等因素进展中砂的价风格整。

1.2*1.2铸铁闸门48元/个、2.5*2.5铸铁闸门165元/个、3.0*3.0铸铁闸门210元/个，闭机〔QL-30-S〕468元/个，启闭机〔QL-80-S〕1330元/个，启闭机〔QL-120-S）2400元/个，圆1000铸铁拍门380元/个

钢构造刷氟碳漆每平多少.

你的提问没有说明底漆、面漆的施工遍数，如果是一底一面，价格应该在35-45元/m2，如果是一底两面，价格是40-50元/M2。

因变更原因造成工期延误，必须在28天以向甲发出索赔申请，请问这28天的起点是完成变更时间，还是接到甲变更单的时间.最好能提供资料来源依据，，急用，没有完成变更，应该索赔的时间如计算"

答复：

1、这28天的起点是指完成变更时间，依据是：

按照"建立工程施工合同本"〔GF-1999-0201〕第二局部"通用条款〞第13.2条"承包人在13.1款情况发生后14天，就延误的的工期以书面形式向工程师提出报告，工程师在收到报告14天予以确认，........〞；【13.工期延误13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

......〔4〕设计变更和工程量增加；......】。

2、没有完成变更，应索赔的时间需要根据设计变更的容予以确定：

如果设计变更工程在施工进度网络方案中属于关键工序，直接影响了其他工序的施工，那么就应该按照增加的施工工期全额计算时间；如果变更增加的施工工程是次要工序，虽然在一定程度上影响了总工期，但在施工该工程时还可以同时平行施工其他工序，那么只能计算增加工程比与其平行施工工程多用的施工时间，作为索赔工期。

以一个1单元砖混构造住宅楼工程变更为例举例说明：

该工程在原设计的根底上增加了6棵构造柱，需要增加钢筋加工、绑扎、安装1天，模板支设1天，砼浇筑1天，那么整个工期索赔时间就是3天；如果这个住宅楼是4个单元，且中间有变形缝，那么整个索赔工期就是1天，因为根据流水施工的原那么，这个住宅楼可以划分为两个流水段，相应的仅考虑其中一个工序的施工增加时间。

如果设计变更增加了3道雨水管，相应的雨水管安装增加时间为3天，但是在进展落水管安装的同时有两天时间进展室找补，那么索赔工期只有一天。

关于固定总价合同

我手头有一个工程，施工合同签的是固定总价合同，风险围是：

结算时合同价不因单价，工程量〔图纸以外工程量除外〕费率的变化而调整。

施工单位在投标报价中也计取了不可预见费。

但结算时出现两个洽商，共19万。

一个是施工过程中用电，增加的从远处引来的电缆，另一个是原设计高程和现场复核测量结果的差异而增加的土工程量。

结算时甲不给我们19万洽商的，这种现象合理吗.

答：

甲的这种做法是既不合理也不合法的，原因如下：

一、你在提出问题的时候说"施工合同签的是固定总价合同，风险围是：

结算时合同价不因单价，工程量〔图纸以外工程量除外〕费率的变化而调整〞；这里还有一个问题需要明确：

如果施工合同中注明了"签证、变更作为工程价款调整的依据〞，那么你所提到的这两个洽商记录工程所涉及的19万就应该支付给你们；

二、施工合同中约定了风险围，那就是"结算时合同价不因单价，工程量〔图纸以外工程量除外〕费率的变化而调整〞，即材料价格、机械价格、人工价格的变动的风险，招标时的工程量清单中工程量经过你确实认〔图纸以外工程量除外〕，、地政策性调整的相关计费费率的风险；

三、施工过程中用电增加的从远处引来的电缆，这个工程是图纸以外的工程，必须向你们支付相关的价款；

四、原设计高程和现场复核测量结果的差异而增加的土工程量，这个工程也是图纸以外的工程，至于是否应向你们支付工程款，需要看工程招标时是否注明了"投标自行组织踏勘施工现场，投标人根据施工现场地形地貌自行确定投标报价，如因投标人对施工现场情况误判而产生的施工费用增加，在工程结算时不予调整〞，或者有类似意思表达的文字说明，那么该费用不应支付，否那么必须支付〔参见合同法第283条之规定〕。

消防管道中的蝶阀套第几册的定额

具体问题具体对待，要看施工合同或招标文件要求执行什么定额：

1、如果执行2003年版省安装工程消耗量定额，应该执行第六册中的对应定额子目；依据是"省安装工程消耗量定额"第七册册说明，或者见"省安装工程计价依据交底培训资料"第168页

2、如果执行96年版2003年版"省安装工程综合定额"，应该执行该套定额的第二册相关定额子目；

3、如果执行94年版全装工程统一预算定额估价表，还要看属于什么位置的阀门，〔1〕如果是室的，应该执行该套定额第八册的相应定额子目；〔2〕如果是工厂厂区，室外部位，应该执行该套定额第六册的相应定额子目。

这要看所用的砼子粒径是多大了，如果子粒径小于等于16mm，应该套用预拌制细混凝土找平层定额项，否那么套用预拌制混凝土找平层定额项。

如果已经设置商砼，还需要套定额泵送吗.

有梁板套定额4-2-36〔商砼〕，然后还需要再套定额4-4-11泵送吗.

答复：

03版在"省建筑工程消耗量定额"第四章第四节中明确划分了混凝土的搅拌、运输、泵送等工程，你所提到的应否再套定额4-4-11泵送这个工程，需要根据施工合同、招标文件、材料价格三个面区别对待：

1、在编制标底或投标报价文件时，当招标文件中列明了商品混凝土的计算单价包括泵送费用，就不需要再套定额4-4-11，否那么就必须套；

2、在编制工程结算时，如果商品混凝土材料单价签证文件注明了结算价格包括泵送费用，就不需要再套定额4-4-11，否那么就必须套。

需要说明的是，当编制标底、投标报价文件或工程结算时，如果对混凝土输送泵的功率有明确规定时，应该按照规定的功率套用相应的定额子目，不一定就是4-4-11.

**地区一工程，地下一层，地上29层，框架构造，粒砌块墙，铝塑窗，墙水泥抹灰。

外墙100厚苯板保温，抹灰涂料，请问，每平米的土建指标大概是多少。

了知道水电每平米指标大概是多少

答复;按照目前的**地区材料价格水平来说，土建应该在1100-1200元/m2，安装的就不太好说了，一般的卫生器具不安装，仅有地漏、水嘴安装，采暖包括地板辐射安装，应该在130-140元/m2

这个外墙脚手架分双排脚手架和单排脚手架15m以为单排，50m以为双排

你别忘了现浇框架柱浇筑脚手架也是套用单排外墙脚手架，现浇墙梁是套用双排外脚手架

接下来就是里脚手架了，如果能共用外墙脚手架的，就不单独计取砌筑脚手架，砌筑脚手架3.6米以下〔非轻质砌块〕时，按照单排里计算，高度超过3.6米小于6米时按照双排里脚手架计算；高度超过6米，墙〔非轻质砌块〕砌筑脚手架，执行单排外脚手架，轻质砌块超过6米，执行单排执行双排外脚手架，你说的那个里脚手架只不过是墙抹灰时的装饰脚手架，3.6米以的墙面不能利用原砌筑脚手架时〔一般都不能利用〕可以按照你说的墙两面计算，套用双排里，但是，它的工程量要乘以0.3的系数

天棚跟你说的差不多，其高度在3.61-5.2米时按根本层算，超过5.2米每增加1.2按增加一层计算。

计算脚手架也挺复杂，你可以看看有关资料

砌筑脚手架和抹灰脚手架是有区别的

不能利用砌筑脚手架时，才要计算抹灰脚手架

3.6m以的抹灰脚手架是双排里脚手架，它是墙面净长乘以净高再乘以0.3系数

如果超过3.6m就得按满堂脚手架计算了

墙面抹灰中墙面3遍成活，套9-2-20遍数和厚度都不一样如调整.

答复：

举例说明，例如墙面抹灰工程量是100m2,设计要求砖墙面抹灰做法是：

8厚1：

3水泥砂浆打底扫毛，7厚1：

3水泥砂浆找平扫毛，8厚1：

2.5水泥砂浆压实赶光；而定额子目9-2-20中包含14厚1：

3水泥砂浆和6厚1：

2.5水泥砂浆；这时候不仅要套用9-2-20（工程量是100m2），还需要套用9-2-54〔1:

3水泥砂浆厚度调整1mm，工程量是+100m2），另外套用9-2-55〔1:

2.5水泥砂浆厚度调整1mm，工程量是+200m2）.具体问题具体分析，消耗量定额中有相关的抹灰厚度调整工程，根据设计要求和定额含量进展比拟，确定具体的调整案。

消耗量定额，9-1-10是不是包括打底和面层

外墙24

1.面砖，聚合物砂浆粘贴2.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网，塑料锚栓双向中距500锚固〔加气混凝土砌块墙体采用尼龙锚栓〕3.20厚胶粉聚苯颗粒找平4.涂刷聚氨酯界面砂浆5.现喷硬泡聚氨酯保温层6.涂刷聚氨酯防潮底漆7.砖墙、混凝土墙、混凝土小型空心砌块墙、加气混凝土砌块墙

应分别套那些相应子目.

答复：

1、涂刷聚氨酯防潮底漆，套用6-2-71〔聚氨酯二遍〕，套用6-2-92〔聚氨酯防水增一遍〕，工程量为负数；

2、现喷硬泡聚氨酯保温层，如果厚度是40mm套用6-3-13，如果厚度不是40mm，还要套用6-3-14〔如果聚氨酯发泡厚度大于40mm，工程量为正数，如果小于40mm工程量为负数〕；

3、聚氨酯界面砂浆，套用9-4-237，但是要把定额中的材料换成聚氨酯界面砂浆，用量按照产品使用说明书计算，人工费不动；

4、20厚聚苯颗粒，套用6-3-39并换算定额，人工保存60%，所有材料、机械保存50%；因为定额是按照40厚考虑的，设计要求只有20厚，所以人工、材料、机械要进展换算

5、复合热镀锌电焊网，套用4-1-100；

6、10厚抗裂砂浆，套用9-2-46，虽然定额中抹灰砂浆厚度是8mm，比设计少了2mm，再套用9-2-61，工程量是正数；但是这两个定额子目都要换算，把定额中的TG胶水泥砂浆换算成抗裂砂浆，用量按照抗裂砂浆使用说明书的用量增加2%施工损耗，价格按照抗裂砂浆的价格进入；

7、面砖，聚合物砂浆粘贴，要区分密缝、疏缝以及面砖的规格来确定不同的定额子目，例如面砖规格为95*95，灰缝宽度为10mm，镶贴面积是100m2，就应该套用9-2-208〔把定额中的干粉型胶黏剂换算成聚合物砂浆，包括价格和用量，用量确实定按照产品使用说明书用量增加2%损耗〕，还要套用9-2-52，工程量是-130m2（扣减定额中的1：

3水泥砂浆用量）。

屋28

1.干铺20厚298×298〔或248×248〕仿砖，仿砖接头处均设置塑料座，中距300或2502.隔离层〔干铺玻纤布或低强度等级砂浆〕一道3.防水层：

a.1.2厚合成高分子防水卷材，b.3厚高聚物改性沥青防水卷材4.防水层：

a.1.5厚合成高分子防水涂料，b.3厚高聚物改性沥青防水涂料5.刷基层处理剂一道6.20厚1：

3水泥砂浆找平7.保温层：

a.硬质聚氨酯泡沫板，b.挤塑聚苯板8.20厚1：

3水泥砂浆找平9.40厚〔最薄处〕1：

8〔重量比〕水泥珍珠岩找坡层2%10.钢筋混凝土屋面板

应分别套那些相应子目.

答复：

首先要确定合成高分子防水卷材、合成高分子防水涂料和高聚物改性沥青防水卷材的种类，这个问题在招标时有规定，或者施工时发包会给出明确的材料名称。

以合成高分子防水卷材为三元乙丙橡胶卷材、合成高分子防水涂料为苯乙烯涂料和高聚物改性沥青防水卷材为SBS为例答复如下：

1、40厚〔最薄处〕1：

8〔重量比〕水泥珍珠岩找坡层2%，应套用6-3-15，应选用1：

8〔重量比〕水泥珍珠岩，因为定额默认为1：

10；

2、20厚1：

3水泥砂浆找平，套用9-1-1，砂浆选用1：

3水泥砂浆；

3、挤塑聚苯板，套用6-3-4，换算定额中的沥青珍珠岩块为挤塑聚苯板，包括价格，材料消耗量不变；

4、硬质聚氨酯泡沫板，套用6-3-4，换算定额中的沥青珍珠岩块为硬质聚氨酯泡沫板，包括价格，材料消耗量不变；

5、20厚1：

3水泥砂浆找平，套用9-1-1，砂浆选用1：

3水泥砂浆；

6、刷基层处理剂一道，3厚高聚物改性沥青防水涂料〔已经假定为SBS〕，套用6-2-30；

7、1.5厚合成高分子防水涂料〔已经假定苯乙烯涂料〕，套用6-2-64；

8、3厚高聚物改性沥青防水卷材〔已经假定为SBS〕，套用6-2-30；

9、1.2厚合成高分子防水卷材，〔已经假定三元乙丙橡胶卷材〕，套用6-2-40；

10、隔离层〔干铺玻纤布〕一道，套用6-2-24，把定额中的木柴、油沥青扣减；

11、干铺20厚298×298〔或248×248〕仿砖，仿砖接头处均设置塑料座，中距300或250；应该执行定额子目6-6-18，但是需要划算定额，把定额中的所有材料、机械均扣减，增加塑料座，塑料座的数量根据实际使用量和铺砖面积折算成定额单位用量进入定额，单价应按照采购〔供给〕价格，加上采保费换入定额子目。

商品混凝土市场价格上涨，我以什么式发文

由于本地制止采砂矿，导致商品混凝土价格上涨，我以那种形式给甲发文。

是洽商、签证还是其它形式.

答复：

这个问题要看具体情况了

1、如果施工合同中有约定，由于政策原因造成材料价格的调整，在工程结算时进展工程造价的调整，那么就应该以工程索赔申请的文件模式向甲发函；

2、如果施工合同中有约定，把政策变化列为非风险因素，也应该以工程索赔申请的文件模式向甲发函；

3、如果施工合同中没有约定，合同价款结算式是"中标价+签证+变更〞，那么只能就签证、变更局部的商品砼数量和单价以签证单的形式向甲发文。

在计算梁脚手架时该不该计取.为什么.越详细越好啊！

！

现场中没有作梁脚手架，利用的是板的钢支撑。

关于梁的脚手架应该记取吗

答复：

如果你的问题是使用"省建筑工程消耗量定额"〔以下简称定额〕计价，那么除了梁板一体整浇的梁和梁下为砼墙〔同一轴线〕、并与墙一起整浇的以外，其他的梁都应该计算脚手架。

具体的依据是：

1、在定额第十章工程量计算规那么中明文规定：

现浇混凝土梁、墙，按设计室外地坪或楼板上外表至楼板底之间的高度，乘以梁、墙净长以平米计算，套用双排外脚手架。

2、在"省建筑工程计价依据综合解释"{建标字【2006】18号文件}第80页有明文规定。

刚接了一个工程造价鉴定，是中标价包干，现已竣工，施工对中标价格提出异议，要求鉴定中标价，法院委托为对工程进展结算鉴定。

有几个问题：

1、鉴定结果是否为图纸加变更加鉴证.

2、现场变更〔如加房间〕无鉴字可不可以计算.

3、鉴字不全的应如认定.

恳请高手指点一下，！

补充：

采用固定价格合同，包括的风险围：

无；风险费用计算：

无；风险围以外合同价款调整法：

无；结算式为采用中标价包干。

承包围：

施工图纸中除高级装修外所有建筑安装工程总承包。

答复：

朋友你好，你提出的问题属于工程价款合同纠纷案件中的工程造价司法鉴定程序，问题看似简单，其实很复杂，现将我的一些看法分列如下，愿与你共同探讨：

一、关于工程造价司法鉴定的依据

1、双认可的证据，包括施工合同、设计文件、设计变更文件、工程洽商记录、有关的会议纪要等，这些证据能够采信的先决条件就是必须经过法庭质证，原告、被告双都无疑义，否那么无效，包括法庭质证后补充的证据〔补充的证据经过法庭确认，且原告、被告双都无疑义的补充证据可以采信〕。

2、这里就牵扯到了现场变更〔如加房间〕无鉴字可不可以计算和鉴字不全的应如认定的问题，如果该证据满足以上的条件，可以计算。

〔具体规定你可以到网上用XX搜索"关于举证的问题〞〕

二、、按照你补充的资料，鉴定结果不是"图纸加变更加鉴证〞；这个案件的合同价款结算式可以认定为中标价+设计变更+现场签证。

依据是【"最高人民法院关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释"法释[2004]14号】"第十六条、当事人对建立工程的计价标准或者计价法有约定的，按照约定结算工程价款。

因设计变更导致建立工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该局部工程价款不能协商一致的，可以参照签订建立工程施工合同时当地建立行政主管部门发布的计价法或者计价标准结算工程价款〞、"第十九条、当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。

承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量〞。

请问：

96综合定额中满堂基深超3米增塔吊费，对地下室适用吗.

请问：

如果地下室埋深6.4米，使用96综合定额是否能计取满堂根底深超3米增加塔吊费费用.

答复：

当然能计取满堂根底深超3米增加塔吊费费用了，因为定额规定了满堂根底埋深超过3米，要计取增加塔吊费用，现在地下室埋深6.4米，满堂根底又在地下室下面，当然大于3米，必须计取增加塔吊费费用。

但是地下室的墙、柱、梁、板等构件，在相关定额子目中已经包含塔吊费用，这些构件不能计取超3米增加塔吊费费用。

做锯齿汽车坡道在消耗量定额中套什么子目

8-7-55带锯齿砼坡道3：

7灰土垫层砼厚度100mm

8-7-56带锯齿砼坡道砼厚度每增减200mm

1、80塑料穿墙套管含钻眼、预留费用.

答复：

钻眼费用30元/处，主材费用另计，240长的36元/跟；

2、空调冷凝管：

50硬塑料排水管

答复：

市场价6元/米，成活价

3、50塑料滴水管，含砖眼、预留费用

答复：

钻眼费用30元/处，主