租赁劳务合同.docx

资源描述

租赁劳务合同.docx

《租赁劳务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《租赁劳务合同.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

租赁劳务合同.docx

租赁劳务合同

甲方：

乙方：

甲乙双方在对等自愿、老实信誉、等价有偿的原那么前提下，经协商分歧，乙方在

工程施工中自意向甲方提供租赁劳务事宜达成如下协议，双方保证共同遵守执行。

第一条任务方式

乙方向甲方提供以下机车设备〔含操作手〕和技工，施工人员完成甲方指定的任务量：

以上机车设备和人员编入甲方施工队。

在未完成所指定工程量之前一切设备人员不得撤离现场，否那么视为违约。

第二条任务内容

乙方按甲方的要求，保进度、保质量、保平安圆满完成以下任务内容。

全部工程量。

1、工程质量按现行公路工程质量验收规范和设计文件，施工规范及甲方有关质量要求文件到达分项工程一次性合格率100%，优秀率95%以上，总体评分95分以上，达优秀规范。

2、工程进度：

按甲方指令的工期要求和进度方案要求，完成所属工程量，工程量按分项工程停止划分，分项工程开工、完工时间必需严厉依照甲方要求，工期的提早与推延按甲方有关奖罚规则停止严厉兑现。

自年月日至年月日止，在此期限内乙方必需完本钱合同第二条写明的一切任务内容。

每延期一天罚款人民币壹仟元，累计罚款金额按实践延迟天数累计，最高罚款限额为最终结算工程价款的30%，提早完成义务奖励叁仟元整。

3、施工平安，水保、环保、文明施工：

乙方在进场后应严厉依照甲方的要求停止暂时驻地树立、按规则排污和堆放生活、消费渣滓，修筑施工便道。

施工中严厉执行平安消费规程、规范，装备完全的平安维护设备，如：

平安帽、平安绳、防落网等，严厉执行机车、工艺操作规程，设立专职平安员、路途保通员。

现场施工用材必需设水泥库、钢材库、砂石料堆放场，并且标识清楚，堆放划一，防雨、防盗、防潮，施工现场必需到达清洁划一，布置有序。

施工中乙方严厉按设计文件和甲方要求调运土石方，废弃土石方必需按甲方指定的场地堆放整平，严禁随意和私自在未征用的地界内弃方排污。

乙方必需保证所属地段内主线、支线、便道疏通，否那么按甲方有关规则和水保、环保法停止处分。

乙方在施工中管理不善，平安防护措施不严，不实行平安操作规程和有关规则要求等形成人员伤亡、机车事故及疾病死亡全部由乙方担任。

甲方除不承当任何责任外，还对乙方停止处分，伤一人罚元，亡一人罚元。

第三条租赁劳务单价

为了最大限制地发扬机车设备的运用效率，充沛调动人员积极性，思索到雨季和其它客观要素招致工程停工对双方形成的损失，双方测算协商后，共同达成租赁及劳务费用依照单价方式一次性停止包干，包干后其它一切要素均含在单价规范之中，详细单价规范见附件一。

1、单价中已综合思索乙方施工队伍调遣，生活住房及便道维修保养，平安防护设备及施工暂时设备等各种要素。

2、上述单价已包括乙方一切进场人员伤亡保险费，医疗救治费，伤亡偿费等。

3、上述单价已包括工程设计耗材费，由乙方自行控制，浪费归已，超支不补。

乙方施工中多领多占，倒卖资料，甲方清查发现后处以倒卖十倍的罚款，罚款从劳务、租赁单价中扣除，形成损失乙方自行担任，并以偷盗罪诉讼清查法律责任。

4、上述单价已包括水保、环保，开挖土石方形成的下边坡土地掩盖赔偿费，掩盖土地废方及废方清运等一切费用。

5、上述单价已包括人工费，机械、车辆设备费。

第四条租赁、劳务总价

劳务总价〔大写〕元整〔￥：

〕

施工中工程增量减量，按实践完成工程量以«工程细目单价»为准，添加或增加劳务总价。

第五条任务期限

自年月日至年月日止，总工期天。

在此期限内乙方必需完本钱合同第二条写明的一切任务内容，同时乙方的工程进度必需依照甲方要求，甲方保证在规则的时间内按方案为乙方提供施工场地和统供资料的供应。

1、乙方所需资料进场15日前必需上报详细资料供应方案到项目部物资装备科，注明所需资料数量和进场日期。

2、甲方未按乙方方案央求的时间提供施工场地和资料供应形成的停工、误工，除顺延相应工期外，按乙方民工工资规范甲方补偿乙方民工工资。

3、乙方缘由形成工程质量事故返工、停工等一切损失自傲。

4、乙方资料方案不准形成工程资料积压，占领工程资金支付〔含民工工资〕，所形成的一切不利要素由乙方自行担任。

第六条结算付款方式

1、在乙方未完成分项工程任务量以前，甲方对乙方预支付租赁劳务费。

2、甲方每月对乙方停止一次详细完成实践工程量清点，申报业主计量，计量款到位后按乙方实践完工的分项工程量停止计量支付，分项工程未完工的不予计量支付，支付款额按业主对甲方工程付款的比例同步，支付工程款比例最高不得超越乙方所完任务量的80%，在支付乙方80%工程款中甲方按乙方提供的民工工资发放花名册预提民工工资。

乙方不得以任何理由和方式要求甲方支付业主尚未到位的资金。

3、甲方在对乙方的工程量结算中，以设计图为前提，乙方实践完成工程量大于设计量以设计工程量为准，乙方实践完成工程量小于设计量以实践完成工程量为准，乙方由于施工组织不力形成的工程量添加及一切经济损失甲方概不供认。

4、施工中甲方在合同范围以外布置的任务量，由乙方在现场提出书面央求，甲方现场管理人员审核签认后，报甲方项目部经方案及项目经理或总工签认方可失效，签认不全的书面央求结算中不予计量支付。

5、乙方操持劳务费结算或预付，必需凭甲方以下人员共同签字认可的有效凭证方可操持，其它人员签字一概有效〔任务内容变卦或数量增减也按此规则执行〕：

〔1〕现场质检工程师：

〔2〕工程技术科长：

〔3〕方案担任人：

〔4〕质量平安科长:

〔5〕财务科长：

〔6〕物资装备科长：

〔7〕项目总工：

〔8〕项目经理：

以上人员如发作变化，甲方将以书面方式通知乙方。

6、每月结算时，甲方将依照国度、省部级对工程质量缺陷责任的有关规则从乙方租赁劳务费中扣除5%作为乙方所完成相应工程的质量风险金，保修期为交工验收通车后1年，保修期内发作的一切维修费用均由乙方承当，甲方将直接从乙方风险金中扣除，保修期满经业主验收，该工程无任何缺陷及质量效果，风险金余款退还乙方，保修期计算的详细时间为：

甲方所承包的标段全部完工经业主验收并签发交工证书之日算起。

7、工程完工阅历收到达质量规范，甲方扣除劳务租赁总价的5%作为质量风险金，其他95%的剩余劳务租赁费在完工后2个月内结清，如延期支付，甲方按95%剩余未支付金额的10%月利率补偿乙方。

第七条双方责任

〔一〕甲方责任

甲方担任所承包标段的施工组织管理，协调调度任务，有权对现场技术质量停止指点监视，有权对协作单位人员、机车停止调度，有权对施工人员停止清查注销，有权对施工中违纪违法、群体肇事、围攻政府、军队、集团办公机构的人员停止抠散，以法维护社会治安，有权清查协作单位的财务账目及民工工资发放状况，详细责任为：

1、甲方指派担任乙方施工组织管理和日常管理任务。

2、甲方指派担任乙方施工测量放样任务。

3、甲方指派担任乙方施工实验检测任务。

4、甲方指派担任乙方施工技术指点。

5、甲方指派担任乙方施工质量监控任务。

6、甲方指派担任乙方同中央协调任务和平安督查任务。

7、甲方指派担任为乙方供应施工资料。

8、甲方按期下达施工方案，每日清算注销已完工程量，按时停止计量支付。

9、按合同要求按时按量供应合格资料，并停止工序反省。

10、甲方无条件提供优质效劳，保证乙方有良好的施工环境。

11、甲方收费提供墩柱及盖梁模板。

〔二〕乙方责任

1、乙方一切进场人员和机车设备〔含租赁〕，机车设备均视为乙方财富，并作为所承当分项工程项目的盈亏风险抵押。

施工中必需听从甲方的布置和管理，人员必需经过审查造册注销并附身份证复印件。

2、乙方一切进场人员必需持有甲方项目经理签发的上岗证书，并经岗前培训方可上岗。

3、自行处置所属人员的生活和住房，暂时搭建的住房必需选择在地域开阔，无滑坡、泥石流、洪水淹没、方便上、下班的平安地段，对所属人员和机车设备的平安负完全责任。

4、自行处置施工中的油资料供应和机车维修等效果，保证机车设备的完整与运用，乙方必需提供合同承诺的满足施工要求的机车设备和施工人员、技术工人。

5、在不思索任何气候条件和各种客观要素的前提下，必需满足合同要求的工程质量规范和工期进度要求，需求加班时必需按甲方要求坚持延续24小时作业，否那么形成的损失由乙方承当。

6、乙方施工中进度滞后、管理松懈、质量不契合规范要求，不能按日完成方案下达工程义务、屡纠不改、人员、机车设备不能满足施工进度质量要求，甲方第一次正告，第二次罚款，第三次联系所承当施工义务，第四次终止合同肃清出场，由此而形成的损失由乙方负全责。

7、乙方在施工中不听从管理，人员聚众肇事、无事生非、汹酒肇事，给社会次第形成不动摇要素等，要依法清查协作队担任人和当事人的责任，因此而形成的不良影响和全部刑事责任和经济损失由乙方负全责。

8、仔细按设计要求和文明施工规那么组织施工，积极仔细担任施工段，作业面的环保、水保，否那么乙方承当全部责任及费用。

第八条违约责任

1、因甲方的缘由形成工期损失，按合同有关条款，甲方给予乙方相应的工期顺延，补发因此而形成的人员工资，由乙方形成的工期滞后按合同文件和甲方有关文件停止处分。

2、假设乙方未按甲方提供设计要求，质量规范、技术规范停止施工，而使工程质量不合格甲方有权随时要求乙方停工整理、返工和罚款，直至解除合同，形成严重工程质量事故的要清查法律责任，由此而发作的一切经济损失均由乙方承当。

3、假设乙方提供的机械设备、人员经监理、甲方共同测算、检验无法满足甲方工程质量工程进度时或施工组织不力，不能按时完成日、周、旬、月进度方案，不能按施工工艺要求和质量规范停止施工，形成返工或推延工期，甲方有权对乙方已承当的任务量停止联系。

4、假设乙方在施工进程中不能按期完成合同任务量，除按每个分项工程工期停止奖罚外，总工期提早一天奖元，推后一天罚元停止奖惩。

5、假设乙方所完的任务量经业主检测不合格或监理在施工中停止了罚款，甲方将按业主或监理对甲方处分规范的二倍对乙方做出相应的处分。

6、假设乙方在施工中组织不力，形成返工及在合同单价范围以外发作费用或发作工伤事故，水保、环保被处分等，形成盈余，甲方不予认可，全部责任由乙方承当。

7、假设乙方在施工中不仔细实行合同被中途清场，形成经济损失乙方自傲其责。

8、假设乙方在施工中管理不善，组织不力，或由于其他任何缘由形成经济盈余和民工工资欠付，甲方将按合同商定的施工设备风险抵押，对进场设备〔含租赁〕停止拍卖，补偿由此而形成的民事、经济纠纷及一切责任由乙方担任。

第九条本合同单价一次性包死，以后不再思索任何物价下跌或其它要素。

第十条乙方交纳万元做为履约保证金后可签署合同，履约保证金时间为开工至完工决算期，也可用现场的机械设备作抵压〔含租赁机车设备〕，均视为乙方财富，并停止公证认可。

第十一条本合同假设出现违规和纠纷，由人民法院或仲裁机构予以判决。

第十二条本合同一式三份，具有同等法律效率，自双方签字之日起失效，双方结算终了后自行失效。

第十三条本合同未尽事宜，双方另行商定。

甲方：

乙方：

甲方代表：

乙方代表：

年月日于

租赁、劳务队报价声明

新疆昆仑路港工程公司普炭项目经理部：

我方〔单位称号〕情愿以以下报价

序号

项目称号

单位

数量

单价

（元）

金额

（元）

工序内容

备注

算计〔金额大写〕

对你部云南普炭一级公路土建项目

〔称号、详细桩号、位置〕的租赁、劳务施工，分项工程中各工序内容已包括一切相关的隶属工程和施工所必需发作的建点、整修便道、便桥等的养护任务，以及平安和环保费用。

同时部队一方不承当因任何缘由形成对方的一切损失〔如窝工、停工、不测伤亡等〕同时也不承当由于业主工程款不及时形成支付对方一切款项〔含利息〕不及时的责任，此报价作为我方与你方结算的独一单价。

报价单位〔盖章〕：

报价单位代表〔签字〕：

年月日

展开阅读全文