试验委托合同.docx
《试验委托合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《试验委托合同.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![试验委托合同.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-7/4/16beb62f-c087-4205-959f-bf96893691dd/16beb62f-c087-4205-959f-bf96893691dd1.gif)
试验委托合同
编号:
YB-HT-9609
试验委托合同
Testcommissioncontract
甲方:
乙方:
签订日期:
年月日
精品合同/Word文档/文字可改
编订:
YunboDesign
试验委托合同
说明:
本合同书适用于约束协议双方(即甲乙双方)的履行责任,同时也为日后双方的分歧,提供有力的文字性依据,可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。
试验委托合同范文一
委托单位:
北京城建十建设工程有限公司
受委托单位:
南昌赣建工程质量检测中心
签订时间:
20xx年4月10日
签订地点:
北京市朝阳区安苑东里三区10号
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第
141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。
为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:
北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方:
北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、结构类型:
5、层数:
6、结构完成日期:
7、工程竣工日期:
二、试验检验范围及试验检验资料标准
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。
2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式肆份。
3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。
三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的%支付乙方试验检测费用。
单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。
3、甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
四、甲方的权利与义务
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。
2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、确并与委托单内容一致。
3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
五、乙方的权利与义务
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。
如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。
2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。
如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。
3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。
六、违约责任
1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。
2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。
七、合同的效力
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”,其它印
章一律不具备效力。
本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。
八、其它约定事项
员,收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。
十、附则
本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。
委托单位名称:
受委托单位名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
单位地址:
单位地址:
联系电话:
联系电话:
传真:
传真:
签定日期:
20xx年4月10日签定日期:
20xx年4月8日
试验委托合同范文二
合同编号:
甲方(委托人):
乙方(检测机构):
检测机构编号:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:
工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3结构类型:
1.4监督单位:
1.5开工日期:
1.6其它:
第二条:
检测项目
甲方委托乙方的检测项目:
见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它:
第九条争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向
当地法院进行起诉。
第十条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲方:
(盖章)甲方:
(盖章)住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
单位电话:
单位电话:
传真:
传真:
联系人:
联系人:
联系人手机:
联系人手机:
合同订立时间:
年月日
试验委托合同范文三
委托单位:
(以下简称甲方)施工单位:
(以下简称乙方)甲方近期施工任务重,无法及时完成施工临时用电工程电气工作,特请乙方对该工程进行电气试验。
为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。
第一条:
工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:
4.工程工期:
本工程定
第二条:
工程承包范围及决算依据
1.工作范围:
电压等级为1kV以上及35kV以下,高压开关柜、变压器、电缆等配电设施
2.工程结算依据:
(1)本工程预算、结算根据:
费用构成及计算标准:
①闽建筑〔20xx〕103号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》(20xx版)的通知;②建设工程人工预算单价:
根据闽建筑[20xx]15号文件《关于调整建设工程人工预算单价的通知》;③定额采用:
《第二册·电气设备安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版)及闽建筑〔20xx〕4号文件福建
省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版)安全文明施工取费标准和使用方法的通知。
3、决算方式:
采取以预算代结算方式结算。
第三条:
工程款拨付及结算
1、在合同签订之日起的二天内,甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)¥:
2503.0元,一次性付清。
2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后,在七个工作日内完成试验。
3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。
第四条:
纠纷解决办法
本合同未尽之处,可参照《中华人民共和国合同法》及相法律、法规并由双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等的效力。
协商不成时,可向合同签订人民法院提请讼诉。
第五条:
本合同壹式肆份,甲方持壹份,乙方持叁份。
甲方:
(盖章)乙方:
(盖章)
法定代表人:
(签章)法定代表人:
(签章)
委托代理人:
委托代理人:
开户银行:
账户名称:
帐号:
开户银行:
联系人:
帐号:
签约时间:
云博图文设计有限公司
YunboGraphicDesignCo.,Ltd.