实用参考广告施工合同.docx

实用参考广告施工合同.docx

《实用参考广告施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用参考广告施工合同.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

实用参考广告施工合同

单体立柱广告牌工程建设合同

甲方（发包方）：

　　乙方（施工方）：

为明确甲乙双方的权利和义务，经协商，根据相关法律之规定，现就单体立柱广告牌工程建设一项签订协议如下：

一、甲乙双方的权利与义务

　　1．甲方的权利与义务

（1）提供施工场所，办理施工所需相关手续。

（2）负责现场勘验和施工监督。

（3）负责协调施工过程中的用水、用电、用路问题。

（6）负责解决施工过程中可能遇到的外界因素阻挠施工等问题。

（7）负责按合同约定支付工程款。

（8）应由甲方承担的其他工作。

（9）甲方未能履行本条义务,导致给乙方造成损失的,甲方赔偿乙方的损失。

因甲方的原因导致工期延误，顺延延误的工期。

2.乙方的权利与义务

（1）负责按照设计施工图纸及国家有关技术标准进行施工。

如现场条件与施工图纸方案不符，应及时与甲方协商修改确定，直至甲方满意为止。

（2）负责向甲方提供图纸要求的建筑材料的合格证书。

（3）提供工程进度计划。

（4）施工期间做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、树木的保护工作，如有损坏由乙方自行负责赔偿。

（5）保证施工场地清洁。

（6）工程完工并验收合格后，7日内将施工技术档案移交甲方。

二　　1、进度计划

（1）乙方应按本合同约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交甲方，甲方按本合同约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

（2）乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。

工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。

因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

　　2、开工及延期开工

（1）乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。

乙方不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期前3天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。

甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

（2）因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

甲方赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

　　3、暂停施工

　　甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。

乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。

乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。

甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。

因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　4、工期延误

因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）甲方未能按本合同的约定提供图纸及开工条件；

（2）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

　　（3）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地行；

　　（4）设计变更和工程量增加；

　　（5）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

　　（6）连续下雨、地震、暴风、火灾等不可抗力；

　　（7）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　5、工程竣工

（1）乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

（2）因甲方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，甲方承担违约责任。

　第六条质量与检验

　　1、工程质量

（1）工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　2、检查和返工

（1）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

（2）工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方维修或重新施工，乙方应按甲方的要求维修或重新施工，直到符合约定标准。

因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担维修或重新施工的费用，并承担相应费用。

　　（3）甲方的检查检验不应影响施工正常进行。

如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。

除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

　　（4）因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。

　　3、工程质量验收

（1）工程质量验收分基础工程、主体工程、涂饰工程三个阶段，在每一阶段乙方进行自检，并在每一阶段验收前48小时内以书面形式通知甲方验收。

通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。

（2）甲方不能按时进行验收，应在验收前24小时内以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。

甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。

　　（3）经甲方验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方不在验收记录上签字，视为甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　4、重新检验

　　无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。

检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

第七条安全施工

1、安全施工与检查

（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（2）甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　2、安全防护

（1）乙方施工区域如有动力设备、输电线路、地下管道等，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。

（2）实施爆破作业及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前24小时以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由乙方自行承担安全防护措施费用。

　　3、事故处理

（1）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应第一时间通知甲方，并按有关规定立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第八条合同价款与支付

1、合同价款

经双方商定,合同总价款共计人民币贰拾捌万叁仟元整（人民币283000元）。

2、工程款（进度款）支付

　　付款方式:

工程总造价为人民币贰拾捌万叁仟元整（人民币283000元，含税价）。

付款分三次进行，第一付款时间为基础浇筑完工后2个工作日内，付款金额为人民币伍万元整（￥50000.00元）；第二次付款时间为主体立柱完工安装好后2个工作日内，付款金额为人民币拾伍万元整（￥150000.00元）；第三次付款时间为工程验收合格并向甲方移交施工技术档案后2个工作日内，付款金额为捌万叁仟元（￥83000.00元）。

第九条　工程验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

2、甲方收到竣工验收报告后3个工作日内组织有关单位验收，并在验收后5个工作日内给予认可或提出修改意见。

乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

　　3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后3个工作日内不组织验收，或验收后5个工作日内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

　　4、工程竣工验收通过，甲方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

　　5、甲方收到乙方竣工验收报告后3个工作日内不组织验收，从第4个工作日起承担工程保管及一切意外责任。

　6、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。

甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

第十条　质量保修

　　质量保修期为十年。

如因工程施工质量未达到工程质量标准，乙方负责承担相应损失。

自工程竣工之日起，一年内由乙方免费保养,从第二年起由乙方负责每年的有偿维护（费用按实另计）。

第十三条　违约责任

在本合同履行过程中,若乙方违约，按每日伍佰元人民币向甲方支付违约金;若甲方违约,应按每日伍佰元人民币向乙方支付违约金.在甲方未按合同约定支付完毕款项之前,本合同标的物的广告画面版权归乙方。

第十四条争议处理

　1、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

　　2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）法院要求停止施工。

第十R五其他

本合同一式四份，当事人各执二份。

本合同自二O一O年四月甲方同意施工之日起生效。

本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。

补充协议与本合同具有同等的效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托人（签字）：

签订地点：