合同书备忘录.docx

合同书备忘录.docx

《合同书备忘录.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同书备忘录.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

合同书备忘录

合同书备忘录

项目名称：

税务总局年部分线路扩容及租用项目

（第二包）新增线路

合同编号：

甲方：

国家税务总局

乙方：

中国电信股份有限公司北京分公司

日期：

年月

合同条款前附表

序号

内容

合同名称：

税务总局年部分线路扩容及租用项目（第二包）新增线路合同书备忘录

合同编号：

甲方名称：

国家税务总局

甲方地址：

北京市海淀区羊坊店西路号

甲方联系人：

朱海燕、周彬

联系电话：

乙方名称：

中国电信股份有限公司北京分公司

乙方企业性质：

□中小型企业□微型企业□监狱企业

□残疾人福利性企业☑其他

乙方地址：

北京市东城区朝阳门北大街号

乙方联系人：

苏慧

联系电话：

传真：

合同金额：

本合同为单价合同，线路单价详见《报价表》；每年度合同金额根据该年度甲方技术部门下达的实际租用需求，按照合同约定的线路单价进行结算。

合同付款：

合同以人民币结算，付款方式：

、付款采用分年度支付方式，每年月日前一次性支付当年度全部租用费用。

、开通新线路时，试用期为天，试用期间不计费，费用自试用期满次日起计算。

、本项目每年月至月份不办理合同付款事宜。

合同期限：

自合同签订之日起至服务期满止

服务期：

服务期为自合同签订之日起至年月日

服务地点：

合同约定地点或甲方指定地点

一合同

国家税务总局（以下简称：

“甲方”）通过《税务总局年部分线路扩容及租用项目（第二包）新增线路》单一来源采购确定中国电信股份有限公司北京分公司（以下简称：

“乙方”）为该项目成交供应商。

甲乙双方同意按照该项目采购文件约定的内容，签署《税务总局年部分线路扩容及租用项目（第二包）新增线路合同书备忘录》（合同编号：

，以下简称：

“合同”）。

、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（）合同通用条款；

（）采购文件；

（）响应文件；

（）报价表（总报价表和分项报价表）；

、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

、合同金额

本合同为单价合同，线路单价详见《报价表》；每年度合同金额根据该年度甲方技术部门下达的实际租用需求，按照合同约定的线路单价进行结算。

、付款条件

合同以人民币结算，付款方式：

（）付款采用分年度支付方式，每年月日前一次性支付当年度全部租用费用。

（）开通新线路时，试用期为天，试用期间不计费，费用自试用期满次日起计算。

（）本项目每年月至月份不办理合同付款事宜。

、合同签署

本合同由甲乙双方授权代表签字盖章，国家税务总局集中采购中心代表甲方（国家税务总局）签署本合同。

、合同生效

本合同一式两份，在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

甲方：

国家税务总局乙方：

中国电信股份有限公司北京分公司

签字：

签字：

盖章：

盖章：

日期：

年月日日期：

年月日

二合同通用条款

、定义

本合同下列术语应解释为：

“甲方”是指国家税务总局。

“乙方”是指中国电信股份有限公司北京分公司。

“甲方采购部门”是指国家税务总局集中采购中心。

“甲方技术部门”是指国家税务总局电子税务管理中心。

“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

“天”除非特别指出，“天”均为自然天。

、标准

乙方为甲方交付的服务应符合采购文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。

这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

、服务

“服务”是指乙方按照采购文件要求，提供的100M带宽的以太网线路租用服务,服务期为自合同签订之日起至年月日。

除合同条款另行规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

、知识产权

乙方应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、版权等）的起诉。

软件项目系统的版权属于甲方所有，甲方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有永久使用权、复制权和修改权。

项目系统的专利申请权、专利权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归甲方所有。

、保密条款

甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

（）应以审慎态度避免泄漏、公开或传播甲方的信息；

（）在开发过程中对数据的处理方式应事先得到甲方的许可；

（）未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

（）未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式（如）携带出甲方场所；

（）未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

（）严禁在提交的软件产品中设置远程维护接口和后门程序；

（）不得进行系统软硬件设备的远程维护；

（）甲方以书面形式提出的其他保密措施。

保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但是不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

、服务质量保证

乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的技术要求。

如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。

对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

、索赔

甲方有权根据合同或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜：

7.2.1甲方有权在乙方没有按照时限要求提供服务，且没有在甲方同意的延长的期限内进行补救时，请求除乙方外的其他软件开发商解决问题，所发生的一切费用从乙方的合同款项中扣除，由乙方支付给软件开发商，或由甲方直接支付给软件开发商。

如果在甲方发出索赔通知后个工作日内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为已被乙方接受。

如乙方未能在甲方发出索赔通知后个工作日内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第条规定的方法着手解决索赔事宜，甲方有权从乙方的合同款项扣除索赔金额。

．乙方履约延误

乙方应按照本合同的规定提供服务。

在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。

甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否酌情延长工期以及是否收取误期赔偿费。

除了不可抗力外，除非延期是根据合同规定取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误工期，将按合同规定被收取误期赔偿费。

、不可抗力

如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。

这些事件包括但不限于：

战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。

合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。

合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

、争端的解决

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。

如从协商开始天内仍不能解决，则应提请仲裁。

仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会根据其仲裁程序在北京进行仲裁。

仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，本合同的其它部分应继续执行。

、违约终止合同

若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供服务；

11.1.2因乙方技术人员自身技术能力、经验不足等问题造成甲方应用系统发生重大紧急故障，带来重大影响和损失的；

11.1.3乙方对应用系统重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障，恢复系统正常运行的；

11.4不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进的。

11.5在合同服务期内，同一个应用系统在升级完善、运行维护支持服务过程中，出现次经甲乙双方确认的用户投诉的。

如果甲方根据上述第条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。

同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

、其他情况的终止合同

乙方在执行合同的过程中发生重大事故或变故，对履行合同有直接影响的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

在服务期内，由于新应用系统推广使用，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

、合同修改或变更

合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，并签订书面补充合同或变更协议。

补充合同或变更协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等效力。

除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

由于采购人统一规划信息化项目等原因涉及本项目相关软件停止运行，甲方将启动合同变更程序，与乙方协商变更相关合同条款。

、转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

、合同语言

本合同语言为中文。

双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

、税费

合同货物及服务的所有税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

、合同生效

本合同一式两份，在双方授权代表签字、加盖单位公章后生效。

三采购文件（另附）

四响应文件（另附）

五报价表