版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题C卷 含答案.docx
《版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题C卷 含答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题C卷 含答案.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题C卷含答案
2020版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题C卷含答案
考试须知：
1.考试时间：
180分钟，满分为120分。
2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:
_________
考号:
_________
一、单选题（共20题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、成本责任制的核心目标是（）。
A.合理地降低各个环节的成本
B.有效地使用各种材料
C.减少材料的浪费
D.减少行政开支
2、当工期紧时，最适宜淤泥质黏性土路基的处理方法是（）。
A.重锤强夯
B.振动压实
C.水泥搅拌桩
D.塑料排水板加载预压
3、按我国城市道路技术标准要求，双向机动车道数为2～4条的主干道（ ）分隔带。
A:
必须设
B:
应设
C:
可设
D:
不设
4、箱涵顶进作业应在地下水位降至基底以下（ ）进行，并宜避开（ ）施工。
A．1．5～2．0m；雨期B．0．5～1．0m；热期
C．0．5～1．0m；雨期D．0．5～1．0m；冻期
5、实质性要求和条件是指招标文件中关于（ ）的主要条款。
A．安全、环保及文明施工 B．工期、安全和合同
C．工期、质量及合同 D．质量、安全及环保
6、在雨期施工时，基坑内应设集水井，（ ）抽水泵。
A．配有B．配有较大C．配有小D．配足
7、有顶板的预制安装水池，浇筑板缝混凝土，应在当日（ ）进行。
A．平均气温下B．最低气温时C．气温最高时D．任何时候
8、行道树定点，行位必须准确，大约（）钉一控制木桩。
A.每50m，在株距之间
B.每100m，在株距之间
C.每50m，在树位中心
D.每100m，在树位中心
9、沥青混合料施工温度应根据沥青品种、标号、黏度．气候及铺筑厚度等条件按规范要求选用。
当沥青黏度大、气温低、铺筑厚度小时，施工温度宜用（ ）。
A．经验值
B．低限
C．高限
D．中值
10、影响道路基层水泥稳定土强度的主要因素有（）。
A．土质B．水泥成分和剂量
C．含水量D．施工工艺
11、同一天进场的同批次同规格100t预应力钢筋，应划分为（ ）批。
A.1B.2C.3D.4
12、钢筋网材料宜采用Q235钢，钢筋直径宜为6～12mm，网格尺寸宜采用（ ），搭接长度应符合规范。
A.100～200mm
B.150～250mm
C.200～300mm
D.150～300mm
13、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（ ）内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A．15dB．10dC．5dD．3d
14、打桩记录应记录桩的（ ）等。
A．锤击数、贯入度B．锤击数、打桩过程中出现的异常情况
C．贯人度的异常情况D．锤击数、贯人度、打桩过程中出现的异常情况
15、关于聚乙烯燃气管道连接的说法,错误的是（）。
A.不同标准尺寸比（SDR值）的材料,应使用热熔连接
B.不同级别材料,必须使用电熔连接
C.施工前应对连接参数进行试验
D.在热熔连接组对前,应清除表皮的氧化层
16、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上（）m范围内，必须用人工回填、严禁用机械推土回填。
A.0.5B.1C.1.5D.2
17、施工机械进场须经过（ ）检查，经检查合格的方能使用。
A．技术性能B．安全C．规格型号D．准用证
18、地表水作为饮用水源时，给水处理中主要的去除对象是（）。
A.金属离子
B.病原菌和细菌
C.悬浮物和胶体物质
D.有机物和铁、锰
19、热拌沥青混合料面层摊铺碾压说法正确的是（ ）。
A.拌和物的摊铺，运料车不少于4辆以满足连续施工
B.沥青混合料路面碾压完成后就可以开放交通
C.压实应按初压、复压、终压包括成型三个阶段进行
D.碾压应从中心线向两端进行
20、市政管道工作中，必须进行管道吹扫的是（ ）。
A.热力管道
B.蒸汽管道
C.燃气管道
D.给水管道
二、多选题（共10题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、特种设备发生事故应当立即报告（ ）。
A．企业主管部门
B．事故发生地的安全生产监督管理部门
C．人民检察院
D．人民法院
E．特种设备安全监督管理部门
2、任何单位和个人都不得擅自破坏绿化规划用地的（ ）。
A．地形B．地貌C．建筑D．水体E．植被
3、索赔过程中的28d时效规定，适用于索赔程序中的（ ）过程。
A．承包人提出索赔申请
B．承包人提出索赔报告和相关证据资料
C．工程师和业主审核承包人的索赔申请
D．索赔事件终了承包人提供最终索赔报告
E．发包人审批工程师的索赔处理证明
4、施工现场总平面设计是（ ）。
A．工程项目能顺利进行的保障
B．施工现场管理的重要内容
C．施工现场管理的依据
D．施工组织设计组成部分
E．文明施工的关键
5、预应力混凝土连续梁的悬臂浇筑段前端底板和桥面高程的确定，是连续梁施工的关键问题之一，确定悬臂浇筑段前段高程时应考虑（）。
A.挂篮前端的垂直交形值
B.预拱度值
C.施工人员的影响
D.温度的影响
E.施工中已浇筑段的实际高程
6、压力管道试验准备工作的内容有（）。
A.试验管段所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象
B.试验前应清除管内杂物
C.试验段内不得用闸阀做堵板
D.试验段内消火栓安装完毕
E.应做好水源引接、排水等疏导方案
7、关于钻孔灌注桩钻孔垂直度控制措施的说法，正确的有（）。
A、在软硬土层交界面应高速钻进
B、施工场地应压实、平整
C、钻机安装时钻机底座的坡度应与场地坡度相一致
D、主动钻杆垂直度应及时调整
E、在倾斜岩面处应高钻压钻进
8、涵洞施工准备工作包括：
（ ）。
A．现场核对
B．变更设计图
C．绘制施工详图
D．施工放样
E．测定涵洞中线和涵台位置
9、现浇预应力混凝土连续梁浇筑后应立即进行养护，下列说法正确的是（ ）。
A:
混凝土在养护期间或未达到一定程度之前，应防止遭受振动
B:
当日平均气温低于+10℃或日最低气温低于-5℃时，应按冬期施工要求进行养护
C:
后张法预应力混凝土采用蒸汽养护时，其恒温应控制在60℃以下
D:
采用塑性薄膜或喷化学浆液等保护层时，可不洒水养护
E:
一般在常温下，对于硅酸盐水泥的洒水养护时间应不少于14昼夜
10、垃圾填埋场场地基础的岩性以（）为好。
A.黏土层
B.页岩层
C.粉砂层
D.卵石层
E.致密的火成岩层
三、案列分析题（共4题，每题20分）
1、某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5％的管理费。
A公司与B公司签订的分包合同中约定：
①出现争议后通过仲裁解决。
②B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5％作为补偿。
B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。
施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。
但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。
建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工，A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
问题：
1.对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题?
2.B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定?
3.法院是否应当受理B公司的诉讼?
为什么?
4.该分包合同是否有效?
请说明法律依据。
5.该分包合同是否应当继续履行?
针对已完成工作量应当如何结算?
6.发生事故后，B公司是否应该支付合同总价的0.5％作为补偿?
说明理由。
2、某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划并得到监理工程师的批准。
该工程在施工过程中发生了如下事件：
（1）因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
（2）基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
（3）因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。
（4）结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。
（5）因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告。
问题：
1、按照施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。
2、对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿？
分别说明理由。
3、施工单位可以获得的工期补偿是多少天？
说明理由。
4、施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少？
为什么？
3、某公司承建的市政桥梁工程中，桥梁引道与现有城市次干道呈T型平面交叉，次干道边坡坡率1：
2，采用植草防护；引道位于种植滩地，线位上现存池塘一处（长15m、宽12m、深1.5m）；引道两侧边坡采用挡土墙支护；桥台采用重力式桥台，基础为φ120cm混凝土钻孔灌注桩。
引道纵断面如图2-1所示，挡土墙横截面如图2-2所示。
图2-1引道纵断面示意图 图2-2挡土墙横截面示意图
（标高单位：
m；尺寸单位：
cm）
项目部编制的引道路堤及桥台施工方案有如下内容：
（1）桩基泥浆池设置于台后引道滩地上，公司现有如下桩基施工机械可供选用：
正循环回转钻、反循环回转钻、潜水钻、冲击钻、长螺旋钻机、静力压桩机。
（2）引道路堤在挡土墙及桥台施工完成后进行，路基用合格的土方从现有城市次干道倾倒入路基后用机械摊铺碾压成型。
施工工艺流程图如下：
监理工程师在审查施工方案时指出：
施工方案
（2）中施工组织存在不妥之处；施工工艺流程图存在较多缺漏和错误。
要求项目部改正。
在桩基施工期间，发生一起行人滑入泥浆池事故，幸未造成伤害。
问题：
1．施工方案
（1）中，项目部宜选择哪种桩基施工机械？
说明理由。
2．指出施工方案
（2）中引道路堤填土施工组织存在的不妥之处，并改正。
3．结合图2－1，补充和改正施工方案
（2）中施工工艺流程的缺漏和错误之处。
（用文字叙述）
4．图2－2所示挡土墙属于哪种结构形式（类型）？
写出图2－2中构造A的名称。
5．针对“行人滑入泥浆池”的安全事故，指出桩基施工现场应采取哪些安全措施。
4、某公司承接了一项市政排水管道工程，管道为DN1200mm的混凝土管，合同价为1000万元，采用明挖开槽施工。
项目部进场后立即编制施工组织设计，拟将表层杂填土放坡挖除后再打设钢板桩，设置两道水平钢支撑及型钢围檩，沟槽支护如下图所示。
沟槽拟采用机械开挖至设计标高，清槽后浇筑混凝土基础；混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底。
①②—钢支撑③—钢板桩④⑤—围檩
沟槽基坑支护剖面图
在施工至下管工序时，发生了如下事件：
吊车支腿距沟槽边缘较近致使沟槽局部变形过大，导致吊车倾覆；正在吊装的混凝土管道掉人沟槽，导致一名施工人员重伤。
施工负责人立即将伤员送到医院救治，同时将吊车拖离现场，用了两天时间对沟槽进行清理加固。
在这些工作完成后，项目部把事故和处理情况汇报至上级主管部门。
问题：
1.根据建造师执业工程规模标准，本工程属于小型、中型还是大型工程?
说明该工程规模类型的限定条件。
2.本沟槽开挖深度是多少?
3.用图中序号①～⑤及“→”表示支护体系施工和拆除的先后顺序。
4.指出施工组织设计中错误之处并给出正确做法。
5.按安全事故类别分类，案例中的事故属哪类?
该事故处理过程存在哪些不妥之处。
试题答案
一、单选题（共20题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、A
2、C
3、答案:
C
4、C
5、答案：
C
6、D
7、C
8、A
9、C
10、ABCD
11、【正确答案】：
B
12、正确答案：
D
13、C
14、D
15、A
16、A【解析】管顶0.5m范围内必须用人工回填，0.5m以上部位可以机械回填。
17、B
18、C
19、【正确答案】：
C
20、【正确答案】：
C
二、多选题（共10题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、A、B、C、E
2、A、B、D、E
3、A、B、C、D
4、B、C、D
5、【答案】ABDE
6、ABCE
7、答案：
BD
8、A、C、D
9、答案:
A,B,D
10、ABE
三、案列分析题（共4题，每题20分）
1、【参考答案】
1.A公司在安全管理上的问题：
未认真审核B公司安全生产许可证；制止B公司违规操作不力（未采取有效措施制止B公司施工）；
B公司在安全管理上的问题：
安全生产许可证过期；不听A公司人员劝阻（不服从A公司管理）。
2.遇软土层时，开挖基槽的深度超过1m就要设置支撑（开挖深度不可超过1m）。
3.法院不应当受理B公司的诉讼，因为合同已经约定由仲裁解决。
4.无效。
根据《建筑法》，该工程属于非法转包。
按照《合同法》的规定，违反法律或行政法规的强制性规定的合同无效。
5.该分包合同不应当继续履行。
A公司应当对经验收合格的已完成工作量参照合同约定支付工程价款。
6.发生事故后B公司不应该支付合同总价的0.5％作为补偿，因为该合同属于无效合同。
2、标准答案：
1、关键线路：
①→③→⑤→⑥（或B→E→G）。
计算工期为390天，按此计划可以按合同工期要求完工。
2、事件1：
不能获得工期补偿，因为工作A延期没有超过总时差；可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。
事件2：
不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。
事件3：
能获得工期补偿，因应由建设单位承担不可抗力的工期风险；不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。
事件4：
能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
事件5：
不能获得费用补偿。
因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。
3、施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天；事件3中的工作C延长10天，事件4中的工作E延长30天，新的计算工期为420天，（420-390）＝30天。
4、施工单位应得到10天的租金补偿，补偿费用为10天×1500元/天＝1.5万元，因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天，工作B不予补偿。
3、【参考答案】
1．冲击钻；桩基持力层为微风化花岗岩，宜选用冲击钻施工。
2．施工组织存在的不妥之处：
土方从现有城市次干道倾倒入路基。
改正：
应从城市次干道修筑临时便道运土，减少对社会交通干扰。
3．补充完善（缺漏）：
①清除地表腐（耕）植土；②对池塘、泥浆池分层填筑压实到地面标高后，填筑施工找平层；③对次干道边坡开挖台阶，每层台阶高度不宜大于30cm，宽度不应小于1m，台阶顶面应向内倾斜。
改正错误：
路堤分层填筑厚度1m不妥，分层虚铺厚度应视压实机具的功能确定，宜控制在30cm以内。
4．重力式挡土墙，反滤层。
5．①施工现场应设置围挡，禁止非施工人员进入作业区；
②泥浆（沉淀）池周围应设防护栏杆和警示标志。
4、【参考答案】
1.本工程属中型规模；限定条件为：
管道直径0.8～1.5m（或合同价为1000万～3000万元）。
2.沟槽开挖深度为5.6m。
3.支护体系施工顺序：
③→④→①→⑤→②；
支护体系拆除顺序：
②→⑤→①→④→③。
4.施工组织设计中的错误之处：
（1）机械开挖至设计标高；
（2）混凝土直接卸料到坑底。
正确做法：
（1）槽底应在设计高程以上保留一定余量（不小于200mm或机械开挖至-0.3m），余量由人工开挖；
（2）混凝土卸料应采用串筒（溜槽、泵送、吊桶）。
5.案例中的事故属物体打击。
该事故处理在管理上存在错误有：
现场未保护，事故未及时报告，未组织事故调查处理。
升级会员 