水电消防工程承包合同范本3篇.docx
《水电消防工程承包合同范本3篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水电消防工程承包合同范本3篇.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
水电消防工程承包合同范本3篇
水电消防工程承包合同范本
发包人(以下简称甲方):
住址:
承包人(以下简称乙方):
住址:
风险提示:
发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
经甲乙双方充分协商,甲方愿将____项目水电消防工程委托给乙方施工,为了明确双方在合同履行过程中的责任,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律,在平等、自愿、诚信的原则下,双方签订该合同,以资共同遵守。
1、工程概况
2、工程名称:
3、工程地点:
4、承包方式:
5、承包范围:
6、工程量计算:
7、承包价格:
8、付款方式:
前期预埋____元∕㎡,砌墙____元∕㎡,消防____元∕㎡,给排水____元∕㎡,穿线____元∕㎡,避雷____元∕㎡,外落水到总款的____%,剩余____%为质保金。
9、质量保证:
风险提示:
工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
(1)乙方应按图施工保质保量,注意成品保护。
如乙方原因造成的材料浪费,乙方应照价赔偿。
(2)因乙方原因导致工程质量不合格,需要返工的,由乙方承担一切费用。
10、工程期限:
风险提示:
关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
计划开工期限____年____月____日,计划完工期限____年____月____日,总历时____日。
11、双方职责:
(1)甲方职责:
风险提示:
对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
①甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。
②到付款节点时及时支付工程款。
③提供施工所需的水电及消防料。
(2)乙方职责:
①按图纸施工,节约材料,保质保量,确保工程进度。
②安全作业,增强安全意识,确保每个工人的人身安全,如违章作业出现安全事故,由乙方自行负责。
③必须持证上岗,严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。
④乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。
不负担自来水,电力公司的入户、安装和验收费用。
防雷检测应由甲方办理。
⑤必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。
工期应与主体工期同步,安装,穿线等工序不得拖延其他工种的进度,由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。
⑥按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。
⑦工程竣工时,整理好所有资料,报甲方备案和验收。
风险提示:
明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
12、违约责任:
甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
13、争议解决
双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
14、本协议的最终解释权归甲方所有
15、协议生效条款
(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。
(2)本协议于____年____月____日在____(地点)签署。
(3)本协议一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。
16、本协议未尽事宜,双方协商解决
甲方:
代表人:
联系电话:
签约地点:
____年____月____日
乙方:
联系电话:
签约地点:
____年____月____日
水电消防工程承包合同范本
(二)
承包人:
贵州佳合消防工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本水电安装及消防安装工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
1、工程名称:
遵义县城乡房地产开发公司在毕节市所建项目
2、工程内容:
甲方提供施工图所涉及的水电安装及消防安装工程
3、承包范围:
A、给水排水工程:
施工图中所属给排水工程、空调排水管道工程。
B、电气照明工程:
甲方提供施工图纸范围内所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶
板、梁柱内的线管、接线盒安装,所有强电、弱电设备的安装)。
C、消防工程:
设计图纸所涉及的消防工程范围,具体内容包括室内消防栓系统、室内自动喷淋系统、室内自动报警系统及应急照明和疏散指示等。
二、承包方式:
包工包料、包质量、包安全、包验收。
三、工期:
以甲方指定某一项目开工日期及竣工日期为准。
四、质量标准:
乙方在施工过程中,工程质量必须力争优良,确保合格,严格按照施工规范按图施工,接受相关工程质量监督部门及甲方、工地技术负责人的管理、监督检测,验收,具体工程质量以通过相关部门验收合格为准,如达不到工程质量要求,甲方有权要求停工,返工整改,返工所需人工及材料全部由乙方负责。
五、承包总价:
按图纸所定的工程范围(量),以24版《贵州省安装工程计价定额》及市场调差计价标准(主材参考《照贵州省建设工程造价信息》执行),按实际工程量包工包料,并结合施工图数据按实际工程量结算;变更项目经甲方签证,乙方认可按实结算。
六、竣工验收:
由乙方负责办理相关验收手续,并通过消防及相关部门验收合格,取得消防部门验收合格证。
七、材料采购:
材料由乙方自行采购,进场后由监理验收,合格后方可用于工程,如因质量原因所造成的工期延误由乙方承担一切责任及损失。
八、工期延误:
出甲方提供施工图纸变更外,乙方在土建主体施工期间,应根据土建施工进度做好各项预埋、预留工资,不得延误土建方施工进度,而且不能因为预留及预埋影响工期而影响整个工程竣工验收。
九、安全及文明:
1、乙方必须按照国家有关法律、法规《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等要求施工并对职工经常进行安全生产教育,及时做好安全检查,如发生安全事故则按建设部、国家工商行政管理局颁发的相关文件执行。
2、乙方人员必须服从甲方现场管理人员的安排,并自觉遵守甲方各项规章制度;施工人员进入工地后必须正确带好安全帽。
如乙方承包项目因为施工安全及质量问题使甲方遭受相关部门处罚,其费用由乙方负责。
十、保修:
1、保修期自本工程竣工验收之日起计算,保修期为两年;
2、在保修期内(除不可抗力及人为破坏因素外),乙方承担一切保修责任并负担其费用;
3、质量保证金为总价的___%,保修期满后10个工作日内一次付清;
4、乙方接到甲方及物管维修通知后,必须在三天内到现场进行修理,如未及时到达,由甲方指派人员维修,费用从质保金中扣除。
十一、付款方式:
采用预决算制方式,按照月进度完成实际工程量___%支付,余款待工程竣工后,相关部门与遵义市城乡房产开发公司共同验收且所有消防、水电相关手续全部到位后,1个月内付清余款(留___%质保金)。
十二、违约及争议处理:
1、本协议一经签订,甲方双方应共同遵守执行,如有违约,违约方承担相应责任及损失。
2、如遇本协议约定之外情形,甲乙双方共同协商解决,如协商不成,可向当地仲裁机关或管辖地司法机关申请仲裁解决。
十三、其他事项约定:
1、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
2、本合同及其补充协议具同等法律效力。
本合同及其补充协议内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共
和国有关法律、法规和政策执行。
十三、本合同双方签字后生效,保修期满、工程款结清后自动失效。
【甲方】(盖章):
【乙方】:
身份证号:
【授权代理人】:
【委托代理人】:
联系电话:
__________联系电话:
__________
水电消防工程承包合同范本(三)
发包人(以下简称甲方):
住址:
承包人(以下简称乙方):
住址:
风险提示:
发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
经甲乙双方充分协商,甲方愿将____项目水电消防工程委托给乙方施工,为了明确双方在合同履行过程中的责任,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律,在平等、自愿、诚信的原则下,双方签订该合同,以资共同遵守。
1、工程概况
2、工程名称:
3、工程地点:
4、承包方式:
5、承包范围:
6、工程量计算:
7、承包价格:
8、付款方式:
前期预埋____元∕㎡,砌墙____元∕㎡,消防____元∕㎡,给排水____元∕㎡,穿线____元∕㎡,避雷____元∕㎡,外落水到总款的____%,剩余____%为质保金。
9、质量保证:
风险提示:
工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
(1)乙方应按图施工保质保量,注意成品保护。
如乙方原因造成的材料浪费,乙方应照价赔偿。
(2)因乙方原因导致工程质量不合格,需要返工的,由乙方承担一切费用。
10、工程期限:
风险提示:
关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
计划开工期限____年____月____日,计划完工期限____年____月____日,总历时____日。
11、双方职责:
(1)甲方职责:
风险提示:
对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
①甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。
②到付款节点时及时支付工程款。
③提供施工所需的水电及消防料。
(2)乙方职责:
①按图纸施工,节约材料,保质保量,确保工程进度。
②安全作业,增强安全意识,确保每个工人的人身安全,如违章作业出现安全事故,由乙方自行负责。
③必须持证上岗,严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。
④乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。
不负担自来水,电力公司的入户、安装和验收费用。
防雷检测应由甲方办理。
⑤必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。
工期应与主体工期同步,安装,穿线等工序不得拖延其他工种的进度,由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。
⑥按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。
⑦工程竣工时,整理好所有资料,报甲方备案和验收。
风险提示:
明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
12、违约责任:
甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
13、争议解决
双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
14、本协议的最终解释权归甲方所有
15、协议生效条款
(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。
(2)本协议于____年____月____日在____(地点)签署。
(3)本协议一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。
16、本协议未尽事宜,双方协商解决
甲方:
代表人:
联系电话:
签约地点:
____年____月____日
乙方:
联系电话:
签约地点:
____年____月____日