注册一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题I卷 附解析.docx
《注册一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题I卷 附解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《注册一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题I卷 附解析.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
注册一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题I卷附解析
2019年注册一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真
题（I卷）（附解析）
考试须知：
1.考试时间：
180分钟，满分为160分。
2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:
_________
考号:
_________
一、单选题（共20题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、气焊电石起火时，可以采用的灭火材料或器材是（）。
A．干砂
B．水
C．四氯化碳灭火器
D．泡沫灭火器
2、楼梯平台处的净空高度最低不应小于（）m。
A.1.8
B.2.0
C.2.2
D.2.5
3、楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于（）。
A、混合结构
B、框架结构
C、剪力墙
D、桁架结构
4、当设计无要求时，在440mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。
A.过梁上一皮砖处
B.宽度为800mm的窗间墙上
C.距转角550mm处
D.梁垫下一皮砖处
5、有一墙体为刚性方案，墙高H=2.4m，墙的截面为800mm×400mm，则该墙体的高厚比为（）。
A.3
B.8
C.6
D.4.5
6、某T形截面梁b*h=250*600mm,翼缘高度120mm,翼缘宽度600mm,C20混凝土，内配4根22的二级钢筋,混凝土保护层厚度为25mm,则石子的粒径应选（）。
A.2--20mm
B.5--25mm
C.5--31.5mm
D.5--40mm
7、玻璃板隔墙应使用（）。
A.压花玻璃
B.镀膜玻璃
C.钢化玻璃
D.中空玻璃
8、通常在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是（）。
A.先张拉楼板、后张拉楼面梁
B.板中的无粘结筋须集中张拉
C.先张拉楼面梁、后张拉楼板
D.板中的无粘结筋须分批张拉
9、普通气候环境中的普通混凝土应优先选用（）水泥。
A、矿渣
B、普通
C、火山灰
D、复合
10、冬期浇筑的没有抗冻耐久性要求的C50混凝土，其受冻临界强度不宜低于设计强度等级的（ ）。
A．20%
B．30%
C．40%
D．50%
11、砌筑普通粘土砖墙时，如留斜槎，斜槎长度一般不应小于高度的（）。
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/4
12、下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是（）。
A、预埋件偏位
B、不均匀沉降
C、防水材料质量不合格
D、分部分项工程施工顺序不当
13、某大型设备基础混凝土强度等级为C20,采用中砂,石子最大粒径为40mm,不能采用的水泥品种是（）。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
14、城市规划区内属集体所有的土地，经（）后，土地的使用权方可有偿出让。
A.买卖双方签订土地出让合同
B.依法征用转为国有土地
C.县级以上人民政府批准
D.缴纳土地出让金
15、住宅建筑最适合采用的建筑结构体系是（）,一般在6层以下。
A.混合结构体系
B.框架结构体系
C.框架一剪力墙结构
D.剪力墙体系
16、关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是（）。
A按弹性理论方法计算
B按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
C主梁、次梁按弹性理论方法计算，板按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
D主梁按弹性理论方法计算，次梁、板按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
17、建设工程实行总承包的，由（）对施工现场的安全生产负总责。
A.建设单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.政府安全监督管理单位
18、关于钢筋加工的说法，正确的是（）。
A．不得采用冷拉调直
B．不得采用喷砂除锈
C．不得反复弯折
D．不得采用手动液压切断下料
19、有一钢筋混凝土梁跨度为6m，底模板拆除时，要求混凝土强度必须达到设计强度标准值的（）。
A、50%
B、75%
C、80%
D、100%
20、某悬挑长度为1.2m，混凝土强度为C30的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（）N/mm2时，方可拆除底模。
A.15
B.21
C.22.5
D.30
二、多选题（共10题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、建筑基础验槽必须参加的单位有（ ）。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位
E.勘察单位
2、下列关于施工现场照明用电的说法，正确的是（）。
A．比较潮湿的场所，电源电压不得大于36V
B．室外220V灯具距地面不得低于2.5m
C．特别潮湿的场所，电源电压不得大于24V
D．人防工程，电源电压不得大于36V
E．灯具离地面高度低于2.5m的场所，电源电压不得大于36V
3、下列属于施工项目质量计划的主要内容的有（）。
A.编制依据、项目概况
B.质量方针、组织机构
C.人员配备及资源配置
D.质量保证措施
E.质量管理的测量、分析和改进
4、影响砖砌体抗压强度的主要因素有（）。
A、砖砌体的截面尺寸
B、砖的强度等级
C、砂浆的强度及厚度
D、砖的截面尺寸
E、操作人员的技术水平
5、以承受轴向压力为主的结构有（）。
A拱式结构
B悬索结构
C网架结构
D桁架结构
E壳体结构
6、对于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，下列做法中正确的是（）。
A.每一砖砌马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm
B.一砖厚墙与构造柱应沿高度方向每500mm设置2φ6拉结钢筋
C.构造柱与墙体拉结筋伸入墙内不应少于500mm
D.马牙槎从每层柱脚开始，应先进后退
E.应先绑构造柱钢筋，而后砌砖墙，最后浇筑混凝土
7、建筑内非承重墙的主要功能（）。
A.保温
B.美化
C.隔声
D.承重
E.防水
8、使用减水剂的技术效果是（ ）。
A.提高混凝土强度
B.提高耐久性
C.提高早期强度
D.节约水泥
E.改善和易性
9、大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。
A.二次振捣
B.二次表面抹压
C.控制混凝土内部温度的降温速率
D.尽快降低混凝土表面温度
E.保温保湿养护
10、某现浇钢筋混凝土楼盖，主梁跨度为8.4m，次梁跨度为4.5m，次梁轴线间距为4.2m，施工缝宜留置在（）的位置。
A.距主梁轴线1m，且平行于主梁轴线
B.距主梁轴线1.8m，且平行于主梁轴线
C.距主梁轴线2m，且平行于主梁轴线
D.距次梁轴线2m，且平行于次梁轴线
E.距次梁轴线1.8m，且平行于次梁轴线
三、案列分析题（共5题，每题24分）
1、某建设单位（甲方）拟开发居民小区。
该小区位于市区，施工条件便利，相关手续已办理，勘察、设计工作已由受委托的勘察、设计单位完成。
甲方进行公开招标，某施工单位（乙方）通过对招标文件的详细分析，认为居民楼设计采用框架一剪力墙结构过分保守。
乙方在进行技术经济分析和比较后得出结论，认为砖混结构可以满足工程安全和使用要求，同时增加使用面积、降低造价。
乙方为此书面建议甲方将框架一剪力墙结构改为砖混结构。
最终乙方中标，其建议也被甲方采纳。
双方于2002年5月5日签订了固定总价合同，合同工期为10个月。
该工程施工过程中发生了以下事件：
事件一：
基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误0．7周。
A工作是关键工作。
事件二：
B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。
施工单位进行了返工自理，损失5万元，且使B工作延误1．5周。
B工作的总时差为2周，自由时差为1周。
事件三：
施工单位因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间0．5周，窝工损失2万元。
C工作为关键工作。
事件四：
设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使安装调试工作D延误0．5周，损失12万元。
D工作为关键工作。
发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
【问题】
1．乙方在投标过程中运用了哪种投标技巧?
运用是否合理?
2．该工程项目签订固定总价合同是否得当?
为什么?
3．乙方的索赔是否应予以批准?
为什么?
4．如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一周补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000元。
计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
2、某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程。
地下2层、地上16层，钢筋混凝土筏形基础，地上结构为钢筋混凝土框架结构，填充墙为普通混凝土小型空心砌块。
施工过程中发生如下事件：
事件一：
本工程基坑深8.5m，北侧距某住宅楼距离仅为7m。
经专家论证后的方案采用维护桩墙+预应力锚杆支护体系。
整个施工过程对维护体系实施连续变形监控，对于维护桩墙顶位移监控值，施工单位与监理发生分歧，施工单位认为按二级基坑监控，监理坚持按一级基坑进行监控。
事件二：
基础工程施工完成后，施工单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”审查意见的基础上，施工单位项目经理组织项目技术、质量负责人、总监理工程师进行了地基与基础分部工程的验收。
事件三：
普通混凝土小型空心砌块墙体施工时，施工人员先将小砌块充分浇水湿润，再将砌块底面朝上反砌于墙上；外墙转角处的临时间断处留直槎，并砌成阴阳槎，并设拉结筋。
监理工程师认为施工方法错误，立即下发整改通知。
事件四：
地上框架结构存在主次梁，在主次梁交会处，关于钢筋摆放上下顺序监理与施工技术员认识发生分歧，上报总监理工程师处理。
【问题】
1、事件一中，基坑应按几级基坑进行监控？
该级基坑的判定标准是什么？
2、事件二中，施工单位项目经理组织基础工程验收是否妥当？
说明理由。
本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员参加？
3、指出事件三中的不妥之处，并给出正确做法。
4、请给出事件四中主梁、次梁、板钢筋的上下放置正确顺序。
3、某综合办公楼工程，建设单位（甲）通过招标投标程序确定工程由承包商（乙）为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。
勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。
施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。
上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给了丁，丁根据设计图纸进行施工。
工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。
后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。
乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1、本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？
请说明理由。
2、本案工程出现的质量问题责任应如何划分？
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？
请说明理由。
4、某新建工程，建筑面积15000㎡，地下两层，地上五层，钢筋混凝土框架结构采用800mm厚钢筋混凝土筏板基础，建筑总高20m。
建设单位与某施工总承包单位签订了总承包合同。
施工总承包单位将建设工程的基坑工程分包给了建设
单位指定的专业分包单位。
施工总承包单位项目经理部成立了安全生成领导小组，并配备了3名土建类专业安全员，项目经理部对现场的施工安全危险源进行了分辨识别。
编制了项目现场防汛应急救援预案，按规定履行了审批手续，并要求专业分包单位按照应急
救援预案进行一次应急演练。
专业分包单位以没有配备相应救援器材和难以现场演练为由拒绝。
总承包单位要求专业分包单位根据国家和相关规定进行整改。
外装修施工时，施工单位搭设了扣件式钢管脚手架（如图）。
架体搭设完成后进行了验收检查，并提出了整改意见。
项目经理组织参见各方人员进行高出作业专项安全检查。
检查内容包括安全帽、安全网、安全带、悬挑式物料平台等。
监理工程师认为检查项目不全面，要求按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）予以补充。
问题：
1、本工程至少应配置3名专职安全员，根据《住房和城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人、项目经理部配置的》专职安全员是否妥当?
并说明理由。
2、对施工总承包单位编制的防汛应急救援预案，专业承包单位应该如何执行?
3、支出背景资料中脚手架搭设的错误之处。
4、按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），现场高处作业检查的项目还应补充哪些?
5、某省博物馆建筑工程，被省政府列为重点工程项目，招标人考虑到工程本身技术难度大，结构类型复杂，一般的建筑企业难以胜任，遂决定采用邀请招标方式招标，并于2011年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业均接受邀请并购买了招标文件，招标文件规定，2011年5月10日上午9时为投标截止时间。
在投标截止时间之前，A、、C、D、E四家企业提交了投标文件，B企业由于路途遇到交通管制其投标文件于2011年5月10日上午9时15分送达。
2011年5月11日上午在当地招投标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。
评标委员会由7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构1人、招标人代表1人、技术经济专家4人。
评标过程中，评标委员会发现A企业投标文件无法定代表人签字和单位公章。
后经评标委员会评标确定D企业中标，2011年5月15日招标人向D企业发出了中标通知书，2011年6月25日双方签订了书面合同。
【问题】
1、招标人自行决定采用邀请招标方式的做法是否妥当？
请说明理由。
2、A和B企业的投标文件是否有效？
分别说明理由。
3、请指出开标工作的不妥之处，并说明理由。
4、请指出评标委员会组成的不妥之处，并说明理由。
5、招标人签订合同的日期是否妥当？
请说明理由。
试题答案
一、单选题（共20题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、A
2、B
3、A
4、【答案】C
5、C
6、B
7、C
8、A
9、B
10、B
11、C
12、D
13、A
14、B
15、A
16、答案:
D
17、B
18、C
19、B
20、D
二、多选题（共10题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、ABCE
2、ADE
3、ACDE
4、答案:
B,C,E
5、答案:
A,E
6、BE
7、答案：
ACE
8、ABDE
9、【答案】ABCE
10、BC
三、案列分析题（共5题，每题24分）
1、问题1：
乙方运用了增加建议方案法的投标技巧。
该投标技巧运用得当。
因为开发居民小区，应在保证安全和使用功能的前提下，尽可能地降低成本，增加收益。
乙方通过技术经济分析，论证了建议方案不仅可以保证工程的安全和使用功能要求，而且降低造价、增加了使用面积，具备技术可行性和经济合理性，易为甲方所接受。
问题2：
该工程项目采用总价合同是合理的。
因为总价合同是指在合同中约定一个完成建设工程
的总价，承包单位据此完成项目全部内容的合同。
此类合同的适用范围如下：
（1）工程量不太大且能精确计算的项目：
（2）工期较短的项目、技术不太复杂的项目：
（3）风险不大的项目。
本案例中，勘察、设计工作已由受委托的勘察、设计单位完成，乙方可以据此准确地计算工程量，因此，从控制造价的角度出发，双方可采用固定总价合同。
问题3：
索赔分析如下：
事件一：
业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因此业主应给施工单位
补偿工期和相应的费用。
事件二：
因设计图纸错误导致甲公司返工处理，索赔成立。
但B工作延误的1．5周在其总时差范围以内，故不给予施工单位工期补偿，但应给补偿相应的费用。
事件三：
由于施工单位原因使C工作延长，索赔不成立，故不给予工期和费用补偿。
事件四：
由于施工单位安装的错误造成总工期延期与费用损失，索赔不成立，业主不给
予工期和费用补偿。
问题4：
施工单位应得到的工期补偿为：
事件一：
工期补偿0．7周
施工单位应得到的费用补偿为：
事件一：
0．7×6000=0．42万元
事件二：
5万元
施工单位的罚款额为：
事件三罚款：
0．5×6000=0．3万元
事件四罚款：
0．5×6000=0．3万元。
2、1、事件一中基坑应按一级基坑进行监控。
理由：
凡符合下列情况之一的基坑为一级基坑：
（1）重要工程或支护结构作主体结构的一部分；
（2）开挖深度大于10m；
（3）与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑；
（4）基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需要严加保护的基坑。
本基坑深8.5m，虽小于10m，但北侧跟某住宅楼距离仅7m，按第（3）条判定该基坑为一级基坑，故应按一级基坑监控。
2、事件二中施工单位项目经理组织基础工程验收不妥当。
理由：
基础工程验收属分部工程验收，应由建设单位项目负责人（或总监理工程师）组织。
本工程地基基础分部工程验收还应包括如下人员：
勘察单位项目负责人；设计单位项目负责人；施工单位技术、质量部门负责人。
3、事件三中有如下不妥之处：
不妥之处一：
将小砌块充分浇水湿润。
正确做法：
不应充分浇水，当小砌块表面有浮水时，不得砌筑施工。
不妥之处二：
外墙转角处的临时间断处留直槎。
正确做法：
临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
4、事件四中主梁、次梁、板钢筋的上下放置正确顺序为：
板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。
3、1、合同有效性判定如下：
甲与乙签订的总承包合同有效。
理由：
根据《合同法》和《建筑法》的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
乙与丙签订的分包合同有效。
理由：
根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
乙与丁签订的分包合同无效。
理由：
根据《合同法》和《建筑法》的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。
建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。
因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。
2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下：
丙的设计不合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由：
甲与丙不存在合同关系，根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
4、1、本工程至少配备2名专职安全员。
专职安全员的配置妥当。
依据相关规定，建筑面积在1-5万㎡之间的应配备2名专职安全员，本工程建筑面积15000㎡，
理应配备2名，本工程配备了3名，因此妥当。
2、专业分包单位应：
（1）成立防汛应急领导小组并明确职责;
（2）按应急专业队伍的职责要求，成立应急队伍、并对应急物资进行学习使用;
（3）进行应急人员的专项培训;
（4）应结合实际情况开展一次防汛专项的应急演练。
3、
不妥一：
横向扫地杆应在纵向扫地杆下部;
不妥二：
当立杆的基础不在同一高度上时，必须将高出的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，本图中，高出纵向扫地杆只向低处延长了一跨。
不妥三：
脚手架的步距一般不超过1.8m，而本图中低处脚手架的最下一步步距为2.3m。
不妥四：
该脚手架宜采用刚性连墙件与建筑物可考链接，亦可采用钢筋与顶撑配合使用的附墙方式，严禁使用只有钢筋的柔性连墙件。
不妥五：
立杆最上一步外，不应采用搭接的方式，而应采用对接，本图中，采用了搭接。
4、还应补充：
临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台。
5、1、招标人自行决定对省重点项目采用邀请招标的方式不妥。
理由：
按照《招标投标法》的规定，对于省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，要经过省、自治区、直辖市人民政府的批准，方可采取邀请招标方式。
2、A和B企业的投标文件均无效。
理由：
本案B企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收；
A企业投标文件没有法定代表人的签字和单位公章，属于存在重大偏差，应作废标处理。
3、本案开标工作存在以下不妥之处：
不妥之一：
投标截止日期后第二天开标。
理由：
按照《招标投标法》的规定，开标应在投标文件确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行，本案项目在其后第二天开标不妥。
不妥之二：
由当地招投标监督管理办公室主任主持开标。
按照《招标投标法》的规定，开标应由招标人主持。
4、评标委员会成员组成的不妥之处如下：
不妥之一：
招投标监督管理办公室1人。
理由：
按照《招标投标法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》规定，项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员。
不妥之二：
公证机构1人。
理由：
通常情况下，公证人员不熟悉工程项目的相关业务，因此担任评标委员会成员不妥当。
不妥之三：
技术、经济方面专家人数不到2/3。
理由：
按照《招标投标法》的规定，评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，本案中技术经济专家比例仅为4/7，低于规定比例要求，组成不妥。
5、不妥。
按照《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，订立书面合同，本案两者时间间隔已超过了30天。
升级会员 