建设工程勘察合同工业厂房.docx
《建设工程勘察合同工业厂房.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同工业厂房.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
建设工程勘察合同工业厂房
有限公司
地质勘察合同
合同编号
签约日期
项目名称
合同主题
地质勘察工程
合同模式
综合单价包干
甲方
乙方
签约地点
发包人：
勘察人：
发包人委托勘察人承担任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：
工程概况
1.1工程名称：
1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征：
本项目总用地由B（06）15-1、B（06）15-2、B（06）15-3、B（06）15-4、B（06）15-4-1、B（06）15-5共六个地块构成，呈不规则四边形，地势比较平缓，由西向东呈缓坡倾斜，项目总占地393759M2，总容积率1.7，总建筑面积670688M2（包括地下室）。
1.4承包范围：
本地质勘察工程的承包范围为第一期，第一期用地面积57403M2，容积率1.92，建筑面积122000M2（包括地下室）主要的建筑物有1栋三层商业建筑、3个四、五、六层合院住宅建筑、4排六层连排住宅建筑、4栋十一层住宅建筑和6栋十八层住宅建筑，具体以施工图为准。
第二条：
工程勘察技术规范
所有地质勘察工作应按如下规范要求执行：
2.1国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）
2.2国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
第三条：
工程勘察任务（内容）与技术要求
3.1钻孔布置及钻孔深度按照甲、乙双方签字确定的钻探方案执行（件附件一）。
3.2探明场地成因，地形地貌特征，地层构造等。
3.3判明建筑场地内及其附近有无影响工程稳定性的不良地质现象，对地基的稳定性作出评价，并确定其位置、深度及范围。
3.4查明有无液化土层，并对液化可能性作出评价，判明地基土类型和建筑物的类别，提供抗震设计的有关参数。
3.5查明建筑场地的地层结构、均匀性，查明基础下软弱土层和坚硬土层的分布，以及各层土的物理力学指标。
3.6探明场地地下水类型、埋藏情况、渗透性、腐蚀性及补给情况等水文地质资料，确定地下水最高水位，并对地下水腐蚀性提出防治措施。
3.7按钻孔位置图，提供各钻孔柱状图、地质剖面图、标贯试验、土岩样试验资料等。
3.8根据建筑物和场地地质情况，提出经济合理的基础设计方案，并提出有关基础设计的承载力指标。
3.9岩石地基除提出各岩层的极限承载力标准外，尚须提出不同岩层的饱和（或天然）单轴抗压强度。
3.10提供桩基设计所需的岩土技术参数，并分别给出预制桩、沉管灌注桩、挖孔桩及钻（冲）孔桩的桩周摩阻力及桩端承载力极限值，入岩桩的桩端岩石天然湿度单轴抗压强度，并提出桩型、单桩承载力的计算及沉桩可能性分析建议。
3.11提供建筑物沉降计算用的地基变形参数。
3.12岩石地基应提出不同岩层的层面等高线图（包括强风化层）。
3.13对基坑开挖应提供稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数（包括填土的C、Φ值），并论证和评价基坑开挖、降水对建筑物本身及临近建筑物的影响。
3.14支护工程应查明开挖范围及临近地下水特征，各含水层和隔水层，层位埋深和分布，并查明施工过程中水位变化对支护结构的影响，并提出采取措施的建议。
3.15查明溶洞的布置、大小、范围。
3.16对本场地进行灾害危害性评估。
3.17在基础设计和施工阶段，要积极配合有关地质方面的技术指导咨询等服务工作。
第四条：
要求提交勘察资料内容
4.1文字部分：
4.1.1工程地质勘察任务要求；
4.1.2勘察工作概况；
4.1.3场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、地层成层条件、岩石和土的物理学性质等；
4.1.4场地的稳定性和适宜性，岩石和土的均匀性和容许承载力，地下水的影响，土的最大冻结浓度，地震基本烈度，场地类别以及由于工程建筑可能引起的工程地质问题等的结论和建议；
4.1.5满足工程地质勘察任务提出的其它各项要求。
4.2图表部分
4.2.1勘探点平面布置图
4.2.2综合工程地质图
4.2.3工程地质剖面图
4.2.4地质柱状图或综合地质柱状图
4.2.5有关测试图表等
第五条：
发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
5.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
5.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
5.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
5.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
5.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第六条：
勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份，发包人要求增加的份数另行收费。
第七条：
开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
7.1开工及提交勘察成果资料的时间
7.1.1本工程的勘察工作分批进行，各批勘察范围由发包人指定，勘察工作进场时间为年月日，并要求于年月日提交完整的且质量合格的勘察报告，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第九条规定办理。
7.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
7.2收费标准及付费方式
7.2.1本项目勘察费用按综合单价包干的形式计取。
7.2.2本项目勘察费为综合单价包干，结算工程量按双方确认的实际钻孔深度以延长米计算，其中：
序号
项目
综合单价（元/延长米）
1
2
3
备注：
上表所有综合单价已包含进出场费。
7.2.3本工程勘察工作分三批进行，勘察费用按此分三批结算，每批勘察费用结算款按双方确认的实际钻孔深度×综合单价计取；每批工程勘察验收、交付成果后15个日历天内，由甲方及相关单位部门审核合格后，支付该批工程勘察费用的90%；每批主体工程竣工验收合格后付清该批全部勘察费用。
第八条：
发包人、勘察人责任
8.1发包人责任
8.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第五条规定提供文件资料。
8.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
8.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：
落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
8.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
8.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
8.1.6由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见9.1）。
8.1.7发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
8.1.8本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
8.2勘察人责任
8.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的勘察任务书及技术要求进行工程勘察。
按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
8.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格（质量合格是指必须符合设计要求、甲方工程要求以及其它有关质量要求），勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；因勘察质量问题造成逾期提交合格成果资料的，按第9.5条规定处罚；因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，且不低于勘察费用的20%。
8.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
8.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
并办理正式变更手续。
8.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
8.2.6勘察人员应确保该勘察人员的稳定，无特殊情况不得变更项目技术负责人及主要技术人员，该勘察项目主要技术人员如下：
项目指导
项目负责
技术人员
钻机机长
测量
8.2.7在工程施工期间，勘察人须及时参加发包人组织的基坑验槽、基础验收、主体结构验收、竣工验收等，并在相关工程验收文件中签字及盖章。
8.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第九条：
违约责任
9.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费，其中勘察人停、窝工费按300元/台班（包括人工、机械、税等全部费用）补偿。
9.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
9.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。
9.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应按未支付勘察费的同期银行贷款利率偿付逾期违约金。
9.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交质量合格的勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
9.6未经发包人同意，勘察人不得擅自变更该勘察项目技术负责人及主要技术人员，发包人若发现有此现象，则有权终止合同，由此引起的一切不良后果均由勘察人承担。
9.7由于勘察人原因或勘察人要求解除合同时，勘察人应赔偿由此给发包人造成的损失，且发包人有权力停止支付未支付完成的勘察费。
第十条：
本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十一条：
本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意提交有管辖权的人民法院诉讼仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可依法向人民法院起拆。
第十二条：
本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式肆份，发包人叁份、勘察人壹份。
合同附件：
附件一：
《钻探方案》
附件二：
廉洁协议
附件三：
真实发票保证书
发包人名称：
（盖章）
勘察人名称：
（盖章）
法定代表人或授权代表人：
（签字）
法定代表人或授权代表人：
（签字）
建设行政主管部门备案：
（盖章）
鉴证意见：
（盖章）
备案号：
经办人：
备案日期：
年月日
鉴证日期：
年月日
附件二廉洁承诺书
廉洁承诺书
甲方（全称）：
乙方（全称）：
鉴于：
甲、乙拟签署业务合同/协议，或乙方将参与甲方招标、采购等业务，为保护双方企业及员工合法权益，保持廉洁自律的工作作风，防止各种违法及不正当行为的发生，甲、乙双方特就合作过程中员工职业操守等事宜订立协议如下：
第一条：
甲、乙双方应当自觉遵守国家关于廉政建设的各项规定。
第二条：
合同一方及其工作人员应当保持与对方及对方工作人员的正常业务交往，在未取得对方的明确许可前，不得向对方及对方工作人员有以下任何一项行为或将有下述行为的承诺、暗示等意思表示。
（一）支付回扣等好处费；
（二）支付礼金、有价证券或贵重物品，或报销任何应由个人支付的费用；
（三）为对方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品；
（四）邀请对方工作人员参加可能对其公正执行职务有影响的宴请、旅游或其它娱乐活动；
（五）为对方工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排或出国等提供方便或财物支持；
（六）与对方工作人员就双方合作内容涉及的工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理、合同其它权利义务变更等进行私下商谈或者达成默契；
（七）其它可能对对方工作人员公正执行职务有影响的不当行为。
第三条：
一方如发现对方工作人员违反协议、收受对方的好处、或有其它不当行为者，应向对方稽查人员举报。
接受举报一方不得以任何借口对举报方进行报复。
一方对举报属实和严格遵守廉洁协议的对方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
第四条：
一方违反本协议或者采用不正当的手段行贿对方工作人员的，违约方应向对方支付双方业务合同价款总额1%～5％的违约金，并承担由此给对方造成的损失的赔偿责任。
守约方有权追缴违约方用不正当手段获取的非法所得。
守约方还得将违约方列入黑名单，不再与违约方发生任何经济往来。
第五条：
甲方指定的接受举报的稽查专员：
姓名：
联系电话：
手机：
联系地址：
邮政编码：
第六条：
本廉洁协议作为甲方招标文件的一部分，或甲、乙双方签署的合同的附件，与招标书其它内容或合同具有同等法律效力。
经双方签署后生效。
第七条：
本协议一式肆份，发包人叁份、勘察人壹份。
甲方：
（盖章）乙方：
（盖章）
法定代表人或授权代表：
法定代表人或授权代表：
地址：
地址：
电话：
电话：
签约日期：
年月日
附件三真实发票保证书
真实发票保证书
********：
鉴于，年月日贵司与我司签订了《*****地质勘察合同》，如我司提供的发票不符合合同约定，我司承诺在贵司提出异议后，我司在三日内予以更换，我司愿意按照开票金额的10%向贵司支付违约金。
特此承诺。
承诺单位（盖章）：
年月日
THANKS!
!
!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
升级会员 