水电班组(劳务合同).doc

水电班组(劳务合同).doc

《水电班组(劳务合同).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电班组(劳务合同).doc（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

昆明市昆都建筑安装工程有限公司

劳务合同

工程部编制

工程发包人（以下简称甲方）：

昆明市昆都建筑安装工程有限公司--工程部

劳务分包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

（一）.通用条款：

1.乙方情况

姓名：

性别：

户籍所在地：

身份证号码：

2.工程基本情况：

工程名称：

工程地点：

工程量计算方式：

以建设单位、总包单位、审计单位、甲方、乙方五家共同签字认可，以及现场实测实量的实际施工面积为结算面积（建筑面积）。

承包项目及方式：

水电预埋、安装工程劳务承包（包场内材料转运、机械、防水胶布、绝缘胶布、胶水、锡丝）

劳务单价：

以实际建筑面积25元/㎡；工地上大型机械（挖机、装载机）由公司支付使用油料，使用班组支付机械租赁费用。

3.保修期、保修金

保修期：

竣工验收后两年（按建设方和总包方主合同执行）。

保修金：

劳务结算总款的5%。

4.劳务范围：

散水及散水沟以内的所有水电预埋安装和穿线布管、安装、小辅材（包场内材料转运、机械、防水胶布、绝缘胶布、胶水、锡丝）、电气机具；结合建筑结构图、建筑施工图、水电（强弱电）施工图、及施工图设计说明、建设单位和总包单位指令、报价清单内容、设计答疑、报价答疑、设计变更、书面通知、图纸会审纪要、选用图集、增加项目、配合施工用水用电设施搭设，施工范围及质量满足到竣工验收和一次性验收合格止。

注明：

1、水电从整体小区管网开始。

4.1不含内容：

不属水电施工范围内的项目。

4.2水电分部：

含强电、弱电的预埋、穿管布线，开槽、堵头、水泥砂浆修复、材料计划、材料搬运、卫生和垃圾清运、防水胶布、漏电胶布、电焊条、锡丝、场内材料转运、工人吃住、安全防护用品、安全文明施工，施工用电缆、电线、断电开关（二级用电箱以外）。

5.施工期限

计划开始日期：

年月日（以项目部书面通知为准）

计划竣工日期：

年月日

实际竣工日期：

年月日

实际施工日期：

日历天

工期要求：

依据《建设单位与总包方建设工程合同》和《甲方与总包单位合同》条款执行。

6.质量标准

工程质量：

按建设单位和总承包单位合同内有关质量的约定，国家现行的《建筑工程施工及质量验收规范》和安装工程质量评定标准，本工程质量评定必须达到一次性验收合格；由于乙方原因引起的质量问题，由乙方无条件整改至合格，并承担一切材料损失。

7.图纸

甲方应在劳务分包工作正式开工6天前，向乙方提供套施工图。

8.项目负责人

6.1甲方委派担任驻工地履行本合同的项目负责人为，职务：

。

6.2乙方委派担任驻工地履行本合同的项目负责人为，职务：

。

9.甲方义务

9.1组建与工程相适应的项目管理班子，对工程的工期、质量、资金和材料对建设方（业主）负责；

9.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：

（1）在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地或施工项目。

（2）在年月日前完成施工用水、电等施工管线道路，并满足完成本合同劳务作业所需的水电的时间和质量要求，并书面交底。

（3）在年月日前向乙方提供相应的工程地质、施工图交底、技术交底，并书面交底。

（4）在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：

甲乙双方共同对控制点的完好性进行验收并办理交验手续，控制点交验后由乙方做好控制点保护工作。

9.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审、统一安排技术档案资料的收集整理、交工验收。

9.4统筹安排、协调、解决非乙方独立使用的生产、临时设施、工作用水、用电及施工场地。

9.5在每一排建筑物通道安装临时一、二级配电箱或配电柜，二级配电箱或配电柜以外的施工用电由班组自行处理，且必须满足施工用电规范要求。

9.6监督乙方管理和保管好钢管、钢模、顶托、扣件、木料及层板。

9.7监督乙方采购安全帽、安全带，由乙方自行采购。

9.8提供大型施工垂直运输机械技术，如装载机、挖机。

9.9按本合同约定，向乙方支付合同约定的劳动报酬。

9.10负责与建设方（业主）、总包方、监理方、设计方及有关部门联系，协调现场工作关系。

10.乙方义务

10.1对本合同劳务范围内的工程质量、工期、安全、成本、文明施工等向甲方负责，工程质量达到一次验收合格，施工工期达到本合同规定，成本控制达到甲方预期要求，安全文明施工达到建筑施工安全质量标准化工地的合格要求，承担违章施工或安全文明不达标造成的损失和罚款。

组织具有相应资格证书的熟悉工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与建设方（业主）及有关部门建立工作联系；不得将本合同劳务分包范围内的工作内容转包或再次分包；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

10.2严格按照设计图纸，施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延误、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

10.3自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

10.4按甲方统一规划堆放材料、机具；按甲方标准化工地要求设置标牌、标识，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

10.5做好施工现场周围建筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。

因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

10.6乙方必须服从甲方转发的建设方（业主）、总包方、监理方、总工程师、甲方的指令和安排、协调。

10.7负责组织劳务队伍作业人员（含班组长或带班负责人），参加甲方组织的岗位技能培训、安全生产知识等专项培训、监理例会和工作安排。

11.安全施工与检查

11.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业、总包方、监理方的安全检查，采取必要的安全防护措施，消除质量和安全事故隐患。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

11.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对乙方的安全防护措施进行监督检查。

甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因由甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

12.安全防护

12.1乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全带或其他保护用品），由乙方自备。

13.事故处理

13.1发生质量和安全事故，由乙方全权负责处理。

13.2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

13.3除甲方指挥不当外，乙方各工种在施工过程中的安全事故由乙方自行处理和承担一切费用。

14.保险

12.1乙方各工种施工人员进场前，由乙方办理所有人员的人身意外伤害险，即《云南省建设厅关于在全省统一实施建筑施工人员人身意外伤害保险的通知》云建建[2006]715号文件规定。

12.2保险事故发生时，乙方和甲方必须采取必要的措施，防止或减少损失。

15.劳务报酬

15.1按第二条款执行。

16.施工机具、周转材料供应

16.1施工使用的大机械、机具、设备、场内材料周转、小辅材由乙方负责，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好经检查合格后方能使用。

17.设计变更

17.1施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。

因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

17.2因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

18.施工验收

18.1乙方应确保所完成的施工质量符合本合同约定的质量标准。

乙方施工完毕，应向甲方提交完工验收报告或申请；若甲方、建设方（业主）、总包方、监理方几方对乙方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复整改，不延长工期，并承担由此导致的相关损失。

18.2全部工程竣工，并经建设方（业主）、总包方、监理方验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量承担责任（但乙方造成的质量隐患责任不能免除）；在质量保修期内的质量保修劳务费用由乙方承担，甲方负责与建设方（业主）的协调。

18.3保修金：

结算时预留结算总价款的5%为质量保证金，两年后无质量问题一次性无息退还。

保修期内如有质量问题，乙方应随叫随到处理问题，如借故和不能准时派人维修，由此给建设方带来的一切损失由乙方承担。

19.施工配合

19.1涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收时，乙方应按甲方的指令、要求配合。

19.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且乙方应承担因此而发生的费用。

20.违约责任

20.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方违反本合同劳务报酬约定。

（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

（3）甲方单方面毁约。

20.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付人民币5000元的违约金，累计计算；

（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付人民币100000元的违约金；

（3）乙方在工程施工过程中未能完全履行或完全未履行合同约定，严重影响该工程质量、安全、进度等目标的实现，甲方有权单方面终止与乙方的劳务合同，并安排其他劳务公司进场继续施工；乙方应在3日撤出施工场地，不得以任何理由或形式影响该工程继续施工；乙方退场后，乙方已完成的工程量及单价，甲方在7日内按实际施工工程量结合合同约定一次性与乙方办清结算。

20.3一方违约后，另一方可以协商违约方继续履行合同，违约方愿意承担上述违约责任后可以继续履行合同。

21.争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方约定采用协商、调解方式解决，协商、调解不能解决争议的，可向人民法院提起诉讼。

22.不可抗力

22.1本合同中不可抗力的含义