码头维修工程施工合同协议书范文.docx
《码头维修工程施工合同协议书范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《码头维修工程施工合同协议书范文.docx(51页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
码头维修工程施工合同协议书范文
码头维修工程施工合同协议书
第一部分协议书
发包人:
(全称)
承包人:
(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律法例,依照相同、自发、公正和诚实信誉的原则,发包人、承包人就以下建设工程施工有关事项达成一致建议,订立本合同。
一、工程概略
工程名称:
工程地址:
工程内容:
码头低洼、塌陷部位的修葺。
资本根源:
业主自筹
二、工程承包范围
承包范围:
码头低洼、塌陷部位维修的所有施工内容(以图纸及工程量清单为准)
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:
190天。
从年月日开始施工,至年月日完工达成。
四、质量标准
。
工程质量标准:
达到国家、河北省颁发的《工程施工质量查收规范》合格标准。
五、合同价款
合同总价(小写):
元。
(大写):
整
六、构成合同的文件
构成本合同的文件及优先解说次序按以下第
(1
)
条的商定。
(1)本合同第二部分合同条款第
2条。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺依照本合同商定施工、完工,并在质量保修期内肩负工程质量保修责任,执行本合同所商定的所有义务。
八、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同商定的限期和方式,支付工程价款及其余应该支付的款项,执行本合同所商定的所有义务。
九、合同奏效
本合同订即刻间:
年月日
本合同订立地址:
河北省
发包人、承包人商定本合同自两方署名盖印后奏效。
(本协议以下无正文)
发包人:
(公章)
地址:
法定代表人:
拜托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
承包人:
(公章)
地址:
法定代表人:
拜托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
第二部分通用条款
一、总则
1定义
定义以下词语或措辞,除特别说明外,在本合同中拥有以下给予的含义:
合同:
指发包人与承包人之间为实行、达成并保修合同工程所订立的合同
通用条款:
指依据法律、法例和规章的规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
专用条款:
指发包人与承包人依据法律、法例和规章的规定,联合详细工程本质,经磋商达成一致建议的条款,是对通用条款的详细化、增补或订正。
招招标工程的专用条款应该切合招标文件的要求。
协议书:
指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
中标通知书:
指发包人正式接受中标人招标文件的信函。
承包人招标文件:
指依据招标文件编制达成并被中标通知书接受的,成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件
承包人为实行、完
标准与规范:
指本合同所指明的和合同工程依法应合用的标准与规范,造价工程师对有关技术方面问题做出的增补、改正和赞同文件。
以及监理工程师、
图纸:
指由发包人供给或承包人供给并经发包人赞同,知足承包人施工需要的所有图纸(包含配套说明和有关资料)。
发包人:
指在协议书中商定,拥有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及获得应该事人资格的合法继承人。
承包人:
指在协议书中商定,被发包人接受且拥有工程施工承包主体资格的当事人,以及获得应该事人资格的合法继承人。
分包人:
指被发包人接受且拥有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包一部分合同工程的当事人,以及获得应该事人资格的合法继承人。
工程造价管理机构:
指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其拜托的工程造价管理机构。
第三方:
除发包人、承包人两方(含两方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其余人或组织。
发包人代表:
指发包人指定的执行本合同的代表。
发包人代表由发包人依照第款规定委任并书面通知承包人。
设计单位:
指发包人拜托的负责合同工程设计且拥有相应工程设计资质的当事人,以及获得应该事人资格的合法继承人。
监理单位:
指发包人拜托的负责合同工程监理且拥有相应工程监理资质的当事人,以及获得应该事人资格的合法继承人。
监理工程师:
指发包人拜托的负责合同工程监理的单位委派的监理工程师。
监理工程师由监理单位提出,经发包人依照第款规定确认并书面通知承包人。
造价咨询单位:
指发包人拜托的负责合同工程造价咨询且拥有相应工程造价咨询资质的当事人,以及获得应该事人资格的合法继承人。
造价工程师:
指发包人拜托的负责合同工程的造价咨询单位委派的造价工程师。
造价工程师由造价咨询单位提出,经发包人依照第款规定确认并书面通知承包人。
假如发包人没有拜托造价咨询单位对合同商定的建筑工程进行造价控制,本合同的造价工程师是指发包人拜托或指定的负责合同商定的建筑工程造价控制且拥有造价执业资格的其余人员。
承包人代表:
指承包人指定的负责合同工程施工管理和执行本合同的代表。
承包人代表由承包人依照第款规定委任并书面通知发包人。
工期:
指发包人、承包人在协议书中商定,依照总日历天数(包含法定节假日)计算的实行、达成合同工程的天数。
动工日期:
指发包人、承包人在协议书中商定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
计划完工日期:
指自动工日期起至依据合同规定要求承包人达成合同工程并完工的所有时间(包含依据第31条和第款规定所做的调整)。
本质完工日期:
指承包人本质达成合同工程或某单项工程并经过完工查收的日期,完工日期依照第款规定确立。
本质
小时或天:
指本合同中商定按小时计算时间的,从事件有效开始计算(不扣除歇息时间);商定按天计算时间的,开始当天不计入,从第二天开始计算。
时限的最后一天是歇息日或其余
法定节假日的,以节假日第二天为时限,但完工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当天
24时。
中标价钱:
指中标通知书中认同的,中标人实行、达成并保修合同工程的价钱。
合同价款:
是指发包人用以支付承包人依照合同规定达成承包范围内合同工程并肩负质量保修责任的款项。
成本花费:
指现场内外已发生或将发生的所有合理开销,包含有管理费和其余合理分摊的开销,但不包含收益。
工程款:
指为实行、达成并保修合同工程,发包人支付或应支付给承包人的各样价款,包含进度款、结算款等。
合同工程:
指发包人、承包人在协议书中商定的承包范围内的工程。
永远工程:
指依据合同商定应实行、达成的永远性工程。
暂时工程:
指实行、达成并保修永远工程过程中所需要的各种暂时性工程。
分包工程:
指合同工程中,由分包人实行的非主体构造的专业工程。
单项工程:
指拥有独立的设计文件,完工后能够独立发挥生产能力或工程效益的工程。
构成合同工程的单项工程名称、内容和范围等应在专用条款中商定。
施工场所:
指由发包人供给的用于合同工程施工的场因此及发包人在图纸中详细指定的供施工使用的任何其余场所。
施工机械:
指承包人暂时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具和其余物件,但不包含用于或安装在合同工程中的资料设备。
书面形式:
指合同文书、信函和数据电文(包含电报、传真、电子数据互换和电子邮件)等能够有形地表现所载内容的形式。
发包人、承包人可在专用条款中注明所采纳的书面形式。
基准日:
招标工程以招标截止日、非招标工程以合同订立日前20日为基准日。
更改:
指经发包人赞同的由监理工程师依据第59条规定发出指令的工程任何改变。
索赔:
指合同执行时期,对于并不是己方的过失,而是对方的过失或责任发生的事件所造成的损失,己方向对方提出的花费赔偿和(或)工期顺延的行为。
不行抗力:
不可以预示、不可以防止其实不可以战胜的客观状况。
包含战争、混乱、武装封闭、停工、空中飞翔物体坠落或非发包人、承包人责任或原由造成的爆炸、火灾,以及风、雨、雪、洪、震等自然灾祸和政府或卫生部门公布的影响正常工作的疫情。
国家:
指中华人民共和国。
第三部分专用条款
1、定义
所采纳的书面形式包含以下第
(1)条。
(1)文书
(2)信函
(3)电报
(4)传真
(5)电子邮件
(6)其余
2、合同文件及解说
本合同文件的优先解说次序以下:
(1)协议书
(2)合同专用条款;(3)通用合同条款;(4)中标通知书;(5)招标文件;(6)承包人
招标文件及其附件(含评标时期的澄清文件和增补资料);(7)执行本合同的有关增补协议(含会议纪要、设计更改、签证、洽谈等文件)。
(8)标准、规范及有关技术文件;(9)图纸。
3、语言及合用的法律、标准与规范
商定合用的标准、规范的名称:
现行的本行业的标准和规范。
4、通信联系
各方通信地址和收件人:
发包人:
通信地址:
收件人:
邮编:
承包人:
通信地址:
收件人:
邮编:
5、工程分包
分包工程事项:
本工程禁止分包。
6、发包人
发包人达成以下工作的商定
(1)办理土地征用、拆迁工作、平坦工作场所等工作,使施工场所具备施工条件的时间:
已具备。
(2)达成施工所需水、电、通信线路接驳的时间及地址:
无。
(3)工程地质和地下管线资料的供给时间及商定:
本质需要时向发包人借阅。
(4)办理有关证件的商定:
质量督查及动工前需要的其余手续、动工赞同证书等,本合同签订后尽早达成。
承包人辅助发包人办理有关施工手续并供给必需支持。
(5)组织现场交验的时间:
依据承包人的申请组织查收。
(6)组织图纸会审和设计交底的商定:
发包人书面通知。
(7)协调办理施工场所四周地下管线和周边建筑物、修建物的保护工作:
发包人负责协调办理项目所波及的周边建筑物、修建物的保护工作,花费由发包人肩负。
支付方式的商定按以下第
(1)条。
(1)按协议书所注明的帐号银行转帐。
(2)支票支付。
(3)其余方式:
发包人向承包人供给标准与规范、图纸及技术要求的商定
(1)供给的时间:
签订合同后。
(2)供给的份数:
供给3套工程施工图纸,标准及规范由承包方自备。
供给施工场所的时间:
动工之日。
7、承包人
承包人有关工作的商定
(1)向发包人供给施工现场办公和生活的房子设备的时间和要求:
无。
(2)承包人应做的其余工作及要求:
①承包人办理的有关施工场所交通、环卫和施工噪音管理等手续:
自负花费知足政府各职能部门的要求,办理好政府各样手续。
②施工场洁净卫生的要求:
承包人自负花费知足施工场所所在城市卫生条件要求,有关花费已包含在合同总价中,不再另行调整。
③肩负施工安全捍卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
以上责任和要求由承包人负责,并按有关规定办理建设工程安全报监手续,并肩负有关花费。
若承包人不按安全规范要求施工,造成事故由承包人
肩负所有责任。
④如期支付工人薪资的要求:
承包人应该依照国家法律法例的要求每个月如期足额向其全体施工工人发下班资,为其购置国家规定的各样强迫性保险。
承包人负责的设计的商定
(1)合同规定由承包人负责的设计:
执行发包方指派工程师和监理工程师的指令。
(2)承包人供给设计的时间:
执行发包方指派工程师和监理工程师的指令。
8、发包人代表
发包人代表及其权利的限制
(1)发包人委任为发包人代表,其联系通信地址以下:
通信地址:
邮政编码:
联系电话:
(2)发包人对发包人代表权利做以下限制:
对项目的全过程负责管理、协调
。
9、承包人代表
承包人委任为承包人代表,其通信联系地址以下:
通信地址:
邮政编码:
联系电话:
10、工程担保
本工程的履约担保额为总合同价的10%。
承包人在收到中标通知书之日起,签订合同从前,向发包人
供给在招标人基本开户行或专业担保企业出具的等额履约保函。
担保有效期到工程完工后56天。
执行本款所发生的花费由承包人肩负。
11、不行抗力
降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不行抗力的数值按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。
12、保险
对保险事项的其余商定:
(1)承包人应以发包人和承包人的共同名义向两方赞同的保险人投保建筑工程全部险、安装工程全部险、第三者责任险。
(2)承包人应办理的险种还包含:
人职工伤事故的保险、人身不测伤害险、财富设备险。
在发惹祸故后,由承包人负责采集有关资料和凭证,向保险企业索赔。
假如因承包人责任造成索赔失败,致使的损失由承包人肩负。
以上保险费已含在承包人的招标报价中,发包人不再额外支付。
13、进度计划和报告
承包人编制进度报告和订正进度计划的时间要求:
执行发包方指派工程师的指令。
。
14、工期和工期延迟
合同工程工期:
()天。
15、质量目标
工程质量标准:
合格标准。
16、发包人供给资料、设备
发包人供给资料、设备按以下第
(1)条的商定。
(1)发包人不供给资料、设备。
(2)发包人供给资料、设备的数目、质量等,按“招标人供给资料、设备明细表”。
17、承包人采买资料、设备
发包人指定的生产厂家或供给商:
所实用于本工程的资料应经过业主认定质量,而且切合国家规定的
质量标准,附有合格证和质量检测报告,所有重要资料在使用前一定征得发包人认同,未经认同不得使用,主要资料还需送往有关质量督查部门进行查验,查验合格后方可使用。
18、隐蔽工程和中间查收
中间查收部位包含:
依照监理规范要求的中间查完工程(政府质检部门有特别要求的执行其要求)。
19、完工查收
中间交工工程的查收按以下第
(1)条的商定。
(1)合同工程无中间交工工程。
20、工程试车
工程试车按以下第
(1)条的商定。
(1)不需要试车。
(2)试车的内容及要求详细以下:
21、质量保修
工程质量保修期的商定:
依照国家有关标准执行。
22、计量
(1)安全生产专项花费由承包人依据安全生产举措提出,经监理及发包人工程师赞同后方可支付使
用。
(2)承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总数价的工程子目,将被以为其已包含在本合同的其余子目的单价和总数价中,发包人将不另行支付。
(3)假如撤消某项工作,则该项工作的总数价不予支付,相应举措费、规费、税金也不予支付。
(4)假如本工程的更改指示是因承包人过失、承包人违犯合同或承包人责任造成的,则这类违约惹起的任何额外花费应由承包人肩负。
(5)承包人于每个月20日,向工程师提交当月已完工程量的报告。
23、暂列金额
工程量清单中专业暂估价、资料、设备暂估价等暂定金额,承包人采买时,须经发包人认同。
24、合同价款商定与调整要素
合同价款采纳以下第
(1)条的方式。
(1)固定单价。
(2)固定总价。
(3)可调价钱。
合同价款的调整要素:
设计更改、现场签证。
25、合同价款调整方法
设计更改、现场签证惹起工程数目报价表中没有的分项工程项目,由承包人提出,经监理和发包人工程师确认后,在工程量清单中有相同或近似项目按清单中此项目综合单价计价计入结算;如在工程量清单中无相像项目,按定额规定进行计算,经监理及发包人确认后计入结算。
资料价差的调整范围:
本项目资料价钱不予调整。
26、预支款:
无
27、安全防备、文明施工举措费(已含在合同总价以内,不再另行调整)
安全防备、文明施工举措费的总数为
(
)
元。
28、进度款
支付时期按以月为单位。
(1)承包人按月向发包人报送当月工程进度报表,经发包人和监理鉴定后承包人支付鉴定当月(包含安全防备、文明施工举措费)工程进度款的达到合同总价的80%时停止拨付并办理完工结算。
30个工作日内,发包人向
80%,待预支款及进度款之和累计
(2)完工查收并交托工程资料后结算价款的95%,拘留完工结算价款的
28个工作日内拨付至完工结算价款
5%作为质量保证金(不计利息)
。
90%,工程经审计后拨付至审计
(3)发包人可视工程进度状况,对工程进度款支付比率、时间做相应调整,以保证合同的执行。
工程进度款一定专款专用,发包人以及发包人受权的第三人有权对工程款的使用状况进行审计、审察。
期中付款的最低限额是:
无。
29、完工结算与结算款
办理结算程序和时限为:
发包人收到承包人递交的完工结算报告及结算资料后
予确认或许提出改正建议。
两方确认完工结算报告后,在完工查收合格后60
结算款项。
60天内进行核实,给日内拘留质量保证金后付清
竣薪资料:
提交份数:
全套竣薪资料
3份,另完工图纸
6套。
30、质量保证金
质量保证金的金额:
完工查收审计完成后28个工作日内拨付至完工结算价款95%,拘留完工结算价款的5%作为质量保证金。
质量保证金的返还时间:
为工程完工查收合格满一年后的28天内,无息返还。
31、合同争议
调停机构按以下第
(1)条的商定。
(1)调停机构为:
建设行政主管部门
两方赞同选择以下第
(2)条的方式解决争议:
(1)向()仲裁机构申请仲裁。
(2)向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
32、保密要求
保密信息的供给时间:
无。
33、合同份数
发包人向承包人供给电子版施工合同,由承包人打印合同。
合同正本贰份,两方各执壹份;副本捌份,
发包人执肆份,承包人执肆份。
增补:
附中标通知书一份。
附件1勤政合同(略)
附件2安全生产合同(略)
勤政建设合同
工程项目名称:
工程项目地址:
。
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
为增强工程项目的勤政建设,规范工程项目的承发包方的各项活动,防备发生各样牟取不正当利益的违纪违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,依据国家有关法律法例和勤政建设责任制规定,特订立本勤政合同。
第一条甲乙两方的责任
(一)应严格恪守国家对于市场准入、项目招标招标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法例,有关政策,以及勤政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同做事。
(三)业务活动一定坚持公然、公正、公正、诚信、透明的原则(除法律法例还有规定者外),不得为获取不正当的利益,伤害国家、集体和对方利益,不得违犯工程建设管理、施工安装的规定制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违纪行为的,应实时提示对方,情节严重的,应向其上司主管部门或纪检督查、检察等有关机关检举。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事先、事中、过后应恪守以下规定:
(一)禁止向乙方和有关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、名贵物件和气处费、感谢费等。
(二)禁止在乙方和有关单位报销任何应由甲方或个人支付的花费。
(三)禁止要求、示意或接受乙方和有关单位为个人装饰住宅、婚丧嫁娶、配偶儿女的
工作安排以及出国(境)、旅行等供给方便。
(四)禁止参加有可能影响公正执行公事的乙方和有关单位的宴请和健身、娱乐的活动。
(五)禁止向乙方介绍或为配偶、儿女、家属参加同甲方项目工程施工合同有关的设备、资料、工程分包、劳务等经济活动。
不得以任何原由向乙方和有关单位介绍分包单位和要求乙方购置项目工程施工合同规定以外的资料、设备等。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往,依照有关法律法例和程序展开业务工作,严格执行工程建设的有关目标、政策,特别是有关建筑施工安装的强迫性标准和规范,并恪守以下规定:
(一)禁止以任何原由向甲方、有关单位以及其工作人员索要、接受或赠予礼金、有价证券、名贵物件和回扣、利处费、感谢费等。
(二)禁止以任何原由为甲方和有关单位报销任何应由甲方或个人支付的花费。
(三)禁止接受或示意为甲方示意和有关单位为个人装饰住宅、婚丧嫁娶、配偶儿女的工作安排以及出国(境)、旅行等供给方便。
(四)禁止以任何原由为甲方、有关单位或个人组织有可能影响公正执行公事的宴请和健身、娱乐的活动。
第四条违约责任
(一)甲方工作人员有违犯本责任书第一、二条责任行为的,依照料理权限,依照有关法律法例和规定给与党纪、政纪处罚或许组织办理;涉嫌犯法,移交司法机关追查刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。
(二)乙方工作人员有违犯本责任书的第一、三条责任行为的,依照料理权限,依照有关法律和规定给与党纪、政纪处罚或组织处罚;涉嫌犯法,移交司法机关追查刑事责任;给乙方单位造成经济甲损失的,应予以赔偿
第五条本责任书作为工程合同的重要条款之一,与工程合同拥有相同法律效劳。
经两方签订后立刻奏效。
第六条本责任书的有效期为两方签订之日起至该工程项目完工查收合格时止。
第七条本责任书一式捌份,甲方执陆份,乙方执贰份,各送交甲乙两方的督查单位各一份。
发包人:
(盖印)承包人:
(盖印)
法定代表人:
(签订姓名全称)法定代表人:
(签订姓名全称)
或受权拜托代理人:
(签订姓名全称)或受权拜托代理人:
(签订姓名全称)
签约日期:
年月日
附件三
安全生产合同
发包人(全称):
承包人(全称):
为在
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
施工合同的实行过程中创建安全、高效的施工环境,
确实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同:
一、甲方职责
1.严格恪守国家有关安全生产的法律法例,仔细执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.依照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产一定管安全”的