劳务合同范本15篇.docx
《劳务合同范本15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务合同范本15篇.docx（48页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
劳务合同范本15篇
劳务合同范本15篇
劳务合同范本1
甲方（接受劳务方）：
乙方（提供劳务方）：
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。
第一条本合同期限为____年。
本合同于___年___月___日生效，至___年___月___日终止。
第二条乙方承担的劳务内容、要求为：
第三条乙方提供劳务的方式为：
第四条乙方认为，根据自身目前的健康状况，能依据本合同第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。
第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。
第六条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：
第七条乙方依法缴纳个人所得税。
第八条发生下列情形之一，本合同终止：
1.本合同期满的；
2.双方就解除本合同协商一致的；
3.乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。
第九条甲、乙双方若单方面解除本合同，仅需提前天通知另一方即可。
第十条本合同终止、解除后，乙方应在天内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。
第十一条甲乙双方约定，甲方为乙方购买一张保险股份有限公司_________意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。
保险期间与本合同期限相同。
第十二条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。
第十三条依据本合同第九条、第十条约定终止或解除本合同，双方互不支付违约金。
第十四条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第_____种方式解决：
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第十五条本合同一式份，甲乙双方各执份。
（以下无正文）
甲方签字（盖章）：
乙方签字（盖章）：
合同签订地点：
合同签订时间：
劳务合同范本2
甲方：
法定代表人：
___________________
住所地：
_________________________________
邮政编码：
____________
乙方：
姓名__________
性别：
_________
出生日期：
_________年______月______日
住所地：
_____________________________________
邮政编码：
______________
通讯地址：
______________________________________
身份证号码：
___________________
联系电话：
_____________
鉴于乙方为退休人员，不具备劳动法律关系的主体资格。
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。
1.本协议期限为________年。
2.乙方承担的劳务内容、要求为：
3.提供劳务的地点为：
_________。
4.乙方保证，根据乙方目前的健康状况并已征得乙方家属同意，能依
5.甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：
7.发生下列情形之一，本协议终止：
（1）本协议期满的;
（2）双方就解除本协议协商一致的;
（3）乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
8.甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。
乙方在协议期内擅自离职的，应赔偿甲方的经济损失。
9.本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。
10.甲乙双方约定，甲方为乙方购买意外伤害商业保险，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。
除该商业保险的赔付外，甲方无需再向乙方支付任何补偿。
11.乙方同意因自身身体原因或疾病发生的全部医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。
12.依据本协议第9条、第10条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。
13.考虑到乙方身体状况，除本协议第2条约定的劳务内容外，甲方不安排乙方加班。
14.乙方负有保守甲方商业秘密的义务。
15.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
16.本合同首部乙方的通讯地址为乙方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及诉讼时，该地址为乙方送达地址。
若乙方通讯地址发生变化，应立即书面通知甲方，否则，造成联系障碍，由乙方自行负责。
17.本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，有同等法律效力。
甲方（公章）：
_________ 乙方（公章）：
_________
法定代表人（签字）：
_________ 法定代表人（签字）：
_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务合同范本3
工程承包人（以下简称甲方）：
劳务承包人（以下简称乙方）：
（身份证：
）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用，共同发展的原则，甲乙双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条总则
一.工程名称：
楼工程
二.工程地点：
重庆
三.工程范围：
本工程约计XX万平方米，分个班组施工，本班组负责施工楼标准层部分，结算时以实作部分按20xx年定额计算面积。
1给水工程
由专业公司施工至一户一表，表后至室内各配用水点的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。
2排水工程
雨水系统、室内污水系统按施工图施工，室外施工至小区综合管网图所示的室外第一个井或沟（无井沟的至室外2米）。
所有排水管的定位在施工前必须取甲方签字确认。
二次给水管网及室外排水管网不纳入总包施工范围。
3建筑电气
1）住宅部分一户一表表后至分户配电箱（含配电箱，但箱为甲供）相应电线、电缆、电线管、桥架的敷设及预留预埋。
其余所用电源均由甲方另行分包。
2）防雷接地根据施工图由总乙方施工，各分包单位的防雷接地点由乙方预留焊接点，其他分包单位负责连接。
4弱电系统
弱电系统如电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统建设方单独分包，乙方按设计图预埋线管、预留箱体孔洞，预埋线管附带钢丝不穿线，且乙方应提供配合。
5燃气工程
燃气工程由市政配套单位独立分包，乙方按设计管道走向预埋穿墙和穿楼板的套管，且乙方应提供配合。
6空调系统
空调系统由建设方单独分包，乙方预留预埋，且承包方应提供配合。
7消防工程
喷淋、防排烟、火灾报警及消防联动、室内外消火栓、防火卷帘门、气体灭火配置、室外消防管网系统等消防工程及集水井设备管道由建设方单独分包，乙方预留预埋，且乙方应提供配合。
8工程分包中约定的乙方应实施的相关工作（包含甲方、建设方管理及配合工作）。
9如承包范围或施工范围有增减，甲方将以书面形式明确施工界面的调整，否则按合同约定执行，乙方不能因承包施工范围调整要求增多工程工期。
本合同暂未包含的其他附属工程，甲方需委托乙方完成时，由甲方以书面方式委托乙方施工，乙方不得以任何理由拒绝。
1.给排水工程
1）室内生活给水管道安装，主管接至楼层水井的水表（包含水表的连接，不包含供水单位指定的安装部分）。
2）室内水、污水（含空调冷凝水）管道安装，主管接至室外第一个雨、污水井（不含雨、污水井）。
3）水箱（池）施工、安装（包含管道连接）。
2.电气工程：
含防雷接地、从楼层配电箱到每户户内配电箱的相应电线、电线管、桥架的敷设；从专用配电房到公共楼梯间、走道间的照明系统、专用配电箱、各楼栋屋顶的灯饰线缆管、线的安装。
（不含电缆安装）。
3.工程施工图、设计变更、技术核定（洽商）、图纸会审纪要等中的水电工程。
4.不含弱电及智能工程管道，不含如需作，另行协商。
四.安装工程综合单价：
1.标准层建筑面积元/平方米。
（其中5元/平方米是安全费用）
2.以上价格均已包含了为实施和完成本投标工程内容和责任所需的人工、机具、辅材、周转材料、低值易消耗品、缺陷、修复、合理利润、管理费、由乙方承担
配合工程内容的配合责任的所有费用、安全文明施工费用、规费、税金、保险、一般风险等费用.
五.工作内容：
1.按图纸会审纪要、设计变更及设计图纸范围内工程范围（不包含消防工程）的内容。
2.安装完成后负责墙板补缝灌洞，给排水不含室内挖沟、砌井、回填。
第二条工期要求
本合同全部自20xx年月日开工至20xx年月日竣工，计划工期天。
在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
1.因不可抗力因素被迫停工；
2.因建设单位明确提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者；
3.因甲方不能按计划工料提供设备或材料，以及设备不合规格、要求而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条施工准备
乙方在开工前应组织有关人员学习和了解图纸，参与设计交底，编好材料计划，配合现场平面布置，负责现场临时用电用水安装不在另行计费，做好施工准备。
第四条物资供应
一.本工程为包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；乙方自备电焊机、接管设备、电器检测设备等为满足生产而需要的设备、工具及用具、胶带、胶布、铁丝、焊条等。
二.工程所需材料必须提前15天报材料计划，以便甲方组织供应。
必须保证计划的准确性，造成浪费由乙方负责。
三.凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证。
由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
第五条工程款结算与支付
一.本合同全部工程造价的结算方式，按施工图建筑面积乘以综合人工单价计算办理；
二.单张变更单项超过5000元按实增多或扣减；未超过5000元的单项变更不予计算。
三.工程支付：
主体结构验收合格后15日内支付已完成工程量价款的30%，完成所有安装项目并验收合格后15日内支付至工程价款的70%，工程竣工预验收合格后一个月内付至工程总价款的95%，留5%保修金，保修金在验收合格后壹年内付清。
第六条施工与设计变更
一.乙方在组织施工中必须坚持“安全生产，质量第一”的方针，要根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。
二.在组织施工中发现设计有错或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计商定明确提出修改或变更设计文件，经甲方双方办理有关手续后方准继续施工；
三.在施工中由于乙方本身原因导致的停工，返工等损失，均由乙方自行负担。
四.乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。
第七条工程负责人和安全约定
一.甲方派为驻现场负责人，乙方派为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。
二.乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗，特殊工种必须持证上岗。
第八条材料管理
甲方供应材料不得浪费，发生浪费按材料价值1~2倍进行罚款。
材料消耗不得大于甲方与建设单位结算用量。
第九条、履约保证金
1.履约保证金交纳：
合同签订前三天内乙方向甲方交纳履约保证金50000.0元（大写：
五万圆整），履约保证金不计利息。
保证金主要用于该工程的质量、进度及安全文明施工生产、劳动力不足等保证和履约保证。
2.履约保证金退还：
乙方工程主体结构验收合格后15日内，甲方退还乙方全部或部分履约保证金（扣除相关罚款等费用）。
3.民工工资保证金缴纳：
合同签订前三天内乙方向甲方交纳民工工资保证金20000.0元（大写：
贰万圆整），工资保证金不计利息。
保证金主要用于民工工资的及时足额发放保证。
如乙方不及时足额发放民工工资，甲方将视情况从民工工资保证金中代乙方支付给民工工资。
4.工资保证金退还：
甲方工程主体结构验收合格后15日内，乙方提供已完成支付民工工资证明后，甲方退还乙方履约保证金50%，完成所有安装项目并验收合格后15日内，甲方退还乙方履约保证金全部；工程竣工预验收合格后一个月内乙方提供已完成支付民工所有工资证明后、甲方退还乙方工资保证金。
（每次支付扣除上述3项及相关罚款等费用）
第十条、本合同份数及有效期
一.本合同一式肆份。
甲方三份，乙方执一份；有同等法律效力。
二.本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收，保修期满后失效。
第十一条、附则
本合同条款如对特殊情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附补充协议，作为本合同之附件，与本合同有同等效力，但不得与本合同抵触。
工程承包人：
（公章）劳务承包人：
（公章）
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
邮政编码：
邮政编码：
劳务合同范本4
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的基础工程、砌体工程、墙体抹灰、室内垫层和室外散水工程、地砖和面砖粘贴工程分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，保证施工安全、工程质量，加快施工进度，达到协议规定的预期目标，在平等互利的基础上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
工程承包内容：
1.土建工程
1）基础工程：
从基坑内余土人工清理、按图纸的混凝土的浇筑及其养护;室内地面找平。
2）混凝土工程：
包含混凝土浇筑前的相关准备工作，结构工程柱，梁，板砼的施工，混凝土浇筑、养护，混凝土缺陷部位的修补等与之相关的一切工作。
3）墙体砌筑工程：
包含砂浆制备、砌块砌筑埋件的设置并且包含设计及规范要求的混凝土及砌块工程。
4）地面工程：
包含细石砼及砂浆找平等
5）抹灰工程：
墙面养护及抹灰。
6）各项工程均包含施工过程中安全文明施工（临边防护、预留洞口封堵、施工现场清理等）、工程质量、施工进度必须满足甲方、建设方及政府相关部门的要求。
施工期间出现返工等问题，经济损失由乙方自行承担（不包含甲方变更）。
第二条工程价款的支付与结算
一.合同价款及结算依据
1.合同价款：
1.本合同承包范围内的所有内容按实际完成的图纸建筑面积承包，综合单价：
元/㎡，（大写：
元整/每平米）。
此单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。
2.甲方安排零工不在合同承包范围内的，统一按元/工计取。
但所有零工安排需有项目部出具的经领导批准确认的相关手续为结算依据，原则为一月一结。
二.付款方式
施工期间、乙方预支生活费，本工程完工后支付总工程款的50%。
剩余工程款于20xx年XX月底结清。
第三条工程质量及验收
一.工程质量及安全目标
二.工程主体结构具备验收条件，乙方应参与甲方按国家工程竣工验收有关规定组织
有关单位进行工程各分部及主体结构验收，对于验收中明确提出的属乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改费用。
三.每道工序完成后，工作面必须清理干净，混凝土成型后根据湿度情况必须及时浇水养护，养护期符合规范要求。
第四条安全施工
一.乙方必须认真贯彻建管局关于社会治安、劳动保护和安全生产等有关法规、条例和规定，对施工范围内的安全生产和文明施工负责。
二.乙方进场以前必须提供职工花名册，并附所有职工的身份证复印件、并做好相关的职工安全教育。
三.本工程承包价款中已含施工安全费用。
乙方必须切实做好各级各类安全保护工作，由此而发生的一切事故均由乙方自行承担，甲方不再承担任何经济责任。
四.如乙方在施工中管理混乱，质量和安全事故频出，或人员严重不足，又无法满足现场施工人员的要求，即不能再胜任本工程的施工任务，甲方可以终止本协议，对已完成的工程量，经审核后，甲方可以扣除对甲方导致的损失款额后进行支付，乙方必须无条件撤场，如有无理取闹，甲方有权申诉国家相关机关，乙方自行承担由此而衍生的一切责任。
第五条违约责任
一.若工程工程质量达不到本合同约定的合格标准，乙方需整修至合格，如在甲方要求的合理时间内不能按期完工的按合同总价的5%向甲方支付违约金。
二.由于乙方未按协议工期执行，造成延误，则按下列执行：
1.如乙方未能按时竣工，每延误一日历天竣工，则按竣工结算造价的百分之二予以扣罚;同时甲方有权责令乙方退场。
2.为工期的事先及阶段性控制，减少工期风险，当乙方过程工期严重、或多次阶段性滞后，经责令调整仍不能达到合同约定要求，甲方有权削减分包项目或中止合同。
合同中止后无论乙方有何种理由都应无条件立即组织退场，并在壹个月内退场完毕。
所导致的一切损失由乙方自负。
乙方还应按已完成工程总量的10%的工程款作为违约金，赔偿给甲方。
3.乙方被责令退场仍不退场的，除付违约金外，还须支付因未及时退场而给甲方导致的损失费用，此费用以本协议总价的2%按日计算。
4.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
5.双方在履行合同时发生争议，可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。
第六条附则
一.纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向合同履约地人民法院提起诉讼。
二.本合同一式贰份，双方代表在合同上签字并加盖单位公章后生效。
合同文本
甲方执壹份，乙方执壹份，有同等法律效力。
三.在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
日期：
日期：
劳务合同范本5
聘用单位（以下简称甲方）：
受聘人（以下简称乙方）：
身份证号码：
甲方（聘用单位）决定聘用乙方（受聘人）从事相关工作，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：
一.聘用期限：
自年月日至年月日止，聘期年，聘期满前壹个月经甲乙双方认可协商后可续签合同。
二.待遇与奖惩：
2.正式聘用期月工资为：
元。
3.考虑到医疗风险及工作的持续、稳定，每月扣除50元作为保证金，聘用期满后双方交接无异议一次退还。
5.聘用期享受所在部门（科室）相应职称奖金，具体数额科室根据工作表现在本所连续工作时间长短自定，报所财务备案。
6.正式聘用期内值班及加班补贴与正式职工相同。
7.聘用期内对所作出突出贡献或者因劳动纪律、规章制度及质量考核等情况而出现的奖惩时，等同于本所职工标准实施奖罚。
三.甲方的权力与义务：
1.积极为乙方提供开展工作所需的办公场所、设施及必要的用品，由具体聘用部门负责安排。
2.及时按相关标准向乙方兑现工资及奖惩资金。
3.聘用期内若乙方不能胜任本职工作或因为违法行为及重大医疗事故等情况时，甲方有权单方面解除聘用，同时应提前15天通知乙方，并于解聘之后30天内将应支付给乙方的工资等费用兑现。
此款中提前通知期限对财物、信息等特殊部门视具体情况而定，不参照本条款。
4.对相关技术工作，依法要求相应资格证及其他证件的，甲方有权要求乙方提供并备查，同时协助指导乙方办理具体手续（医生、技师由医务科，护士由护理部，其他人员由所办公室协助指导）。
四.乙方的权力与义务：
1.聘用期内原则上不准辞职，无故明确提出辞职者，须提前30天通知甲方并作好各项交接工作，交接后30日内领取相应工资等报酬，但保证金不再退还。
2.试用过程中有意继续聘用者，须在聘用期内积极办理好各种变更注册和登记手续，利于聘用期工作的开展。
3.严格遵守甲方的规章制度、劳动纪律、相关技术操作规程，服从甲方的工作安排，尤其对必要的值班、加班等工作不得无理拒绝。
4.工作时间同本所在职职工，除法定的节假日之外，不再享受其他休假，确有特殊情况需要休息的，须征得部门负责人同意后，按本院请假制度办理，根据具体时间扣除相应工资。
未经同意自行休息者，7天以内按旷工对待，超过7天甲方有权单方面解聘，当月工资奖金及全部保证金等均扣除。
5.不得将甲方的技术资料、病历文件和其他技术信息透露给第三方，否则扣除保证金并承担相应的法律责任。
6.乙方应妥善处理与原单位的工作关系及其他关系，并保证这些关系不会影响其在甲方的工作时间和工作质量。
7.乙方不得将甲方的工作用品带回家使用，或未经甲方同意将其转借、馈赠及移交他人。
8.乙方因违章操作或疏忽大意、缺乏责任心等情况导致医疗差错、纠纷甚至事故者，乙方承担相应后果，必要时甲方单方面解聘，扣除保证金。
五.违约责任：
此合同甲、乙双方应严格执行，如若违约，违约方按国家现行有关规定承担违约责任。
六.合同生效与终止：
1.本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
2.合同终止于试用期满或聘用期满之日，双方协商愿意续签者，需在期满前壹月内办理，过期补签者不计入连续聘用期限。
七.合同签署与争议：
1.具体程序为：
（1）部门负责人明确提出聘用申请及人选建议;
（2）医务科、办公室按所需条件认可;
（3）所务会讨论决定聘用;
（4）乙方将毕业证、执业证、身份证复印件交医务科或办公室;
（5）甲方具体部门负责人与乙方商定工资标准并签字认可;
（6）所方签署并盖章后生效，连同乙方各种证件复印件留甲方人事处备存，其余由甲方具体部门、乙方各执一份。
2.未尽事宜双方协商解决，若各方对合同内容出现争议，各方应首先选择协商方式解决，如协商无效可考虑由仲裁机构仲裁。
八.本合同一式二份，甲方负责人、乙方各一份。
甲方负责人（签章）：
年月日
乙方（签字）：
年月日
劳务合同范本6
甲方:
名称：
____________性质：
___________
乙方:
姓名：
____________性别：
___________
年龄：
___________籍贯：
___________
用工形式：
________________________
鉴证编号：
________________________
编号：
甲方________________因生产、因工作需要，经考核、录用乙方________为________工人。
遵照国家有关劳动法规和政策，经双方协商达成如下协议：
一.甲方录用乙方从事________工作（岗位）;劳动合同期限为________年（月），从____年____月____日至____年____月____日止。
其中试用期为____个月，至____年____
升级会员 