商品房买卖合同版Word文档格式.docx
《商品房买卖合同版Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房买卖合同版Word文档格式.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
建设工程规划许可证号为________________，施工许可证号为__________。
【释义】
该条是关于标的房产建设过程的合法性的介绍。
用以说明建设项目在用地、规划管理、施工
管理、开发主体等方面都符合国家有关规定，取得了有关主管部门的许可。
【常见问题】
实践中，有些项目的建设用地是以划拨方式取得的，根据国务院《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定，此类房产要出售的，应当取得土地主管部门的批准，并且签订土地使用权出让合同、向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者
以转让所获收益抵交土地使用权出让金。
还有些开发商只是和土地主管部门签订了《土地使用权预约合同》或者虽然签订了《土地使用权出让合同》但尚未缴清土地使用权出让金。
上述情况，严格来讲都不属于具备了《城市房地产管理法》第四十四条规定的“商品房预售，应当符合下列条件:
（一）已交付土地使用权出让金,取得土地使用权证书.”
【对策】
虽然在目前的司法实践中,法院一般不简单地因为上述土地使用权瑕疵而认定商品房买卖合同无效。
但由于购买上述土地上建设的房产,较之于已经取得土地使用权证书的土地上的房产,买方面临着较多的不确定因素和较大的风险。
卖房应当本着诚实信用的原则将建设用地的实际情况向买方作出全面、客观的说明，以避免引发客户不必要的误解和纠纷.
第二条
商品房销售依据。
买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】.预售商品房批准机关为__________，商品房预售许可证号为______________。
该条是关于预售许可证的约定。
预售许可证是卖方出售标的房产的行为合法性的最重要的依据.《城市房地产管理法》第四十四条规定:
商品房预售，应当符合下列条件：
（一）已交付全部土地使用权出让金,取得土地使用权证书;
（二）持有建设工程规划许
可证;
（三）按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期;
（四）向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。
按照主管部门许可的发售范围不同,预售许可证分为内销许可证和外销许可证.只有取得外销许可证的项目才可以向中国境外客户销售。
未取得预售许可证便签订商品房买卖合同或者预定协议（又称认购书、认购协议、订购协议），在业内是常见的.如果产生纠纷，一方以不符合预售条件为由主张合同无效，法院一般认为只要在一审诉讼阶段卖方补办了预售许可证,应当认定合同有效。
但行政主管部门有权对开发商的上述行为给予责令停止销售活动、没收违法所得、罚款等行政处罚.
严格按照法律、法规规定的条件预售,避免不必要的损失。
第三条
买受人所购商品房的基本情况。
买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的:
第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房.该商品房的用途为___________，属___________结构，层
高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层.
该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】.
该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共
___________________平方米，其中,套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积________________平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。
本条是对标的房产的座落、用途、结构、建筑面积等概况的约定。
目前实践中最常见的问题是商品房合同约定面积与建成后房屋交易主管部门实测面积不一致。
造成这种的结果的原因是多方面的。
既有不法开发商的故意欺诈，也有现行法规不甚完备的原因。
一段时间以来，建设部1995年颁布的《商品房销售面积及公用建筑面积分摊规则（试行）》是计算商品房建筑面积和公用面积的主要法律依据.但该规定的法律效力较低而且规定过于原则性。
加之由于历史原因，商品房面积的管理工作存在部门职能交叉的问题.国家质量技术监督局、建设部对此有过相互抵触的规定。
笔者曾经代理过一个案件,房产管理部门和质量技术监督部门对同一房产的面积测量结论相差悬殊,而两部门都具备“测绘资质”，
导致法院难以认定。
针对上述情况，我国第一个国家标准《房产测量规范》（GB/T17986-2000）于2000年,月正式实施，成为房产面积测量里领域最权威的标准。
国务院进一步明确了商品房面积管理的部门职能分工，即“房产管理部门负责商品房面积管理工作,制定有关政策，查处商品房面积管理中的违法行为，对商品房面积测量机构的资质提出初审意见.质量技术监督部门负责商品房面积测量器具的监督工作,查处违法使用不符合标准的测量器具的行为。
”2000年12月28日建设部和国家测绘局联合下发的《房产测绘管理办法》进一步明确:
“房产测绘单位应当依照《中华人民共和国测绘法》和本办法的规定，取得省级以上人民政府测绘行政主管部门颁发的载明房产测绘业务的《测绘资格证书》。
申请房产测绘资格的单位应当向所在地省级测绘行政主管部门提
出书面申请,并按照测绘资格审查管理的要求提交有关材料.省级测绘行政主管部门在决定受理之日起5日内，转省级房地产行政主管
部门初审。
省级房地产行政主管部门应当在15日内,提出书面初审意见，并反馈省级测绘行政主管部门；
其中,对申请甲级房产测绘资格的初审意见应当同
时报国务院建设行政主管部门备案.申请甲级房产测绘资格的，由省级测绘行政主管部门报国务院测绘行政主
管部门审批发证；
申请乙级以下房产测绘资格的，由省级测绘行政主管部门审批发证。
取得甲级房产测绘资格的单位,由国务院测绘行政主管部门和国务院建设
行政主管部门联合向社会公告。
取得乙级以下房产测绘资格的单位，由省级测绘行政主管部门和省级房地产行政主管部门联合向社会公告。
"
第四条
计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：
1、按建筑面积计算，该商品房单价为（___________币）每平方米__________________元，
总金额（___________币）_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（___________币）每平方米________________元，总金额（__________币）_____千_____百_____拾_____
万_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套（单元）计算,该商品房总价款为（__________币）_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
4、_________________
本条与原示范文本相比最大的改进是：
针对商品房面积问题争议较多的现状,在原来“按建筑面积计算”的基础上，增加了“按套内建筑面积计算、按套（单元）计算"
等二种新的计价方式。
使买方有更多选择.
虽然文本给出了多种计价方式，但由于习惯原因和营销策略的需要,大部分开发商拒绝使用“按套内建筑面积计算”和“按套（单元）计算”等方式。
计价方式的多样性，是市场进步的潮流。
只要开发商在计算标的房产面积时，严格遵循了现行规范，以何种方式计算都不应损害其利益。
只有那些能够最大限度地满足客户个性化需求的开发商才能充分展示自己的信心并赢得更多客户.
第五条面积确认及面积差异处理。
根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】
（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第___________种方式进行处理:
1、双方自行约定:
（1）________________________________________________________
_______________________
（2）________________________________________________________
2、双方同意按以下原则处理:
（1）面积误差比绝对值在3％以内（含3%）的,据实结算房价款;
（2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房.
买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。
买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足;
超出3％部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。
产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内（含3％）部分的房价款由出卖人返还买受人;
绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积,合同约定面积
面积误差比=?
？
?
×
100％
合同约定面积
因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的,应当签署补充
协议
当双方选择按建筑面积或按套内建筑面积计算房价时,合同约定的面积（通常称“暂测面积”）有可能与申请产权登记时主管部门实际测量的面积不一致，本条就是为解决该问题设计的。
本条设计了两种处理方式：
一是双方约定，二是按建设部《商品房销售管理办法》处理。
选择处理方式2，无疑是对买方有利的。
但多数开发商还是倾向于选择“双方自行约定：
按实测面积为准，实测面积超过暂测面积的部分，由买方按约定的单价补足房款；
实测面积少于暂测面积的部分,由卖方按约定单价退还房款”。
这种约定，在面积变更较大的情况下，对买方来讲是不公平的。
负责任的开发商应采取措施避免或减少暂测面积与实测件面积的差距。
这样即使选择第2种处理方式也不会造成损失和变更价款之烦。
UID104043帖子251精华0积分2453经验302点威望0点金钱1339两魅力275点金币7元辩论0分阅读权限30查看详细资料
TOP
第六条付款方式及期限
买受人按下列第种第项方式按期付款：
1（一次性付款
乙方在年月日前付清全部房价款％的,甲方给予乙方占付款金额％的优惠,即实际付款额为（币）仟佰拾万仟佰拾元整。
2（分期付款
乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行（帐户名称：
，帐号：
）
（1）年月日前支付全部房价款的％，计（币）仟佰拾万仟佰
拾元;
（2）年月日前支付全部房价款的%，计（币）仟佰拾万仟佰
3（贷款方式付款
（1）买受人应于年月日前支付全部房价款的％,计元；
（2）买受人应于年月日前支付全部房价款的%，计元;
（3）买受人应于年月日前首付款付清后，持有关材料于年月日前到银行办妥贷款手续，否则视为买受人违约。
4（其他方式
【释义】本条规定了一次性付款、分期付款、贷款方式付款、其他等四种买方付款方式。
其中贷款方式付款是“2000文本”新增加的内容。
【常见问题】贷款方式付款（又称按揭付款）是个人购房常用的付款方式。
但该条的相关规定显然过于简单，比如只规定了买方未能按期办妥贷款视为违约，但没有约定违约责任。
而且实践中，由于买方对按揭贷款的条件知之甚少，卖方售楼人员也没有给予必要的介绍，致使签订购房合同后无法办妥按揭贷款，给双方造成麻烦甚至纠纷。
【对策】开发商应当将与本单位签订了《按揭贷款合作协议》的银行的相关规定详细地向客户说明，必要时可建议客户先向银行咨询在决定是否签订购房合同。
如果签订购房合同后由于买方的原因导致不能按期办妥贷款，可约定一定比例的逾期付款违约金,超过一定期限还不能办妥的，卖方有权解除合同，并要求买方支付确定比例或数额的违约金。
篇二：
商品房买卖合同电子版
商品房买卖合同
内蒙古自治区建设厅
内蒙古自治区工商行政管理局监制
商品房买卖合同说明
1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。
签约之前，
买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致
的,可向当地房地产开发主管部门咨询。
2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的
房屋。
3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有
空白行，供双方自行约定或补充约定.双方当事人可以对文本条款的
内容进行修改、增补或删减.合同签订生效后，末被修改的文本印刷
文字视为双方同意内容。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要
删除或添加的内容，双方应当协商确定.【】中选择内容，以划？
方式选定;
对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部
位打X，以示删除。
6、在签订合同前，出卖人应当向买卖人出示应当由出卖人提供
的有关证书、证明文件。
7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局
负责解释。
商品房买卖合同
（合同编号：
合同双方当事人:
出卖人:
注册地址：
营业执照注册号：
企业资质证书号:
法定代表人:
联系电话:
邮政编码：
委托代理人：
联系电话:
身份证件号码：
地址:
委托代理机构：
邮编:
注册地址:
法定代表人：
联系电话：
邮政编码:
买受人：
国籍中国
【本人，法定代表】姓名：
【身份证（护照）,营业执照号码】:
地址
【委托代理人】姓名：
身份证件号码:
电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其
他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就
买卖商品房达成如下协议：
第一条项目建设依据。
出卖人以方式取得位于、
编号为的地块的土地使用权.【土地使用权出让合
同】。
该地块土地面积为平方米，规划用途为，土地使用
年限自至号。
第二条商品房销售依据.
买受人购买的商品房为【】。
商品房预售许可证号
为建字第。
第三条买受人所购商品房的基本情况.
买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，
房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的
第【幢,座】【单元，层】号房。
该商品房的用途为，属结构,层高为米,建筑层数地上层，地下层。
该商品房阳台是【】。
该商品房【】建筑面积共平方米，其中，
套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平
方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。
第四条计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按建筑面积计算该商品房价款，每平方米价格为元（币种：
人民币币）价款为：
根据当事人选择的计价方式，本条规定以【】
（本条款中均简
称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。
当事人选择按套计价的，不适用本条约定
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按下列方式进行处理：
（面积误差比绝对值在，,以内（含，，）的,据实结算房价款;
，（面积误差比绝对值超出,，时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起，，日内将买受人已付款退还给买受人，并按利率付给利息。
买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在，,以内（含,，）部分的房价款由买受人补足;
超出，,
部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人.产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在,，以内（含，，）部分的房价款由出卖人返还买受人;
绝对值超出，，部分的房价款由出卖人双倍返还买受人.
面积误差比，（产权登记面积，合同约定面积），合同约定面积×
，,,,因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
第六条付款方式及期限。
买受人按下列第1种方式按期付款:
，（一次性付款
，（分期付款
，（其他方式
第七条买受人逾期付款的违约责任（
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列方式处理:
按逾期时间,分别处理（不作累加）
（逾期在0日之内，自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之0的违约金,合同继续履行;
（逾期超过卖人按累计应付款的0,向出卖人支付违约金（买受人愿意继续履行合同
篇三:
2000年发购房合同样板
附件四:
合同补充协议。
详见附页
编号：
GF-2000—0171
商品买卖合18
房同
1.本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本,签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询.
2.本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
3。
为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定。
双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。
合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4.本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5.对本合同文本【】中选择内容，空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。
【】中选择内容，以划？
方式选定,对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×
以示删除。
6.在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。
7.本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局
附件三：
装饰、设备标准1。
外墙：
贴高级外墙面砖
2。
内墙:
住宅室内墙面为素搓砂压光饰面；
公用楼梯间为白色瓷粉罩面
3.顶棚：
住宅室内顶棚为素搓砂面饰面；
公用楼梯间顶棚为白色瓷粉罩面；
4.地面:
一层地面为砼找平层，一层及以上楼面为砂浆找平层，楼梯地面贴防滑地砖，
5。
门窗:
住宅入户门为名牌防盗门,其余预留门洞;
外墙面的窗户为塑钢窗;
6.厨房：
墙面为素搓砂，地面作防水处理。
7。
卫生间:
8。
阳台：
客厅阳台为铁花栏杆,生活阳台为砖砌栏板.
9。
电梯：
多层（地上7层步梯房）住宅无电梯。
高层住宅有电梯.
10.其他:
（1）各单元设防盗门配楼宇对讲系统;
（2）电话、宽带、闭路电视安
装到楼梯间；
水只安装到户内厨房、电源接至入户门外（注：
不含水、闭路电视、电话、宽带等立户费和电的对外作业业务费）。
17
附件二:
公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明
一、公共部位：
1、为本幢服务的外墙（包括山墙）
2、为本幢服务的共有电梯井，管道井，垃圾道，变电室，设备间,公共门厅，过道，值班警卫室等3、为整幢服务的公共用房和管理用房二、公共房屋分摊建筑面积：
1、为本幢服务的外墙（包括山墙）水平投影面积一半的建筑面积2、为本幢服务的电梯井、管道井、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、值班警卫室等的建筑面积
3、为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面
16
号）
注册地址：
营业执照注册号:
企业资质证书号：
法定代表人:
/地址:
/邮政编码：
/联系电话:
/委托代理机构:
注册地址:
/
/法定代表人：
/邮政编码:
/买受人:
【本人
升级会员 