私人住宅施工合同范本文档格式.docx

私人住宅施工合同范本文档格式.docx

《私人住宅施工合同范本文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《私人住宅施工合同范本文档格式.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。

由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。

　　二、被建房屋的建筑面积为300平方米，甲方将包括地梁地下石角在内的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方（其中包括粉外墙的涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一个、木工、水电管线安装）。

乙方的施工承包单价为每平方米880元，工程总价款为264000元（大写：

贰拾陆万肆仟元整）。

　　三、施工要求。

　　本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。

工程每层甲方提供草图，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料。

确实需要变更的，需双方协商一致经甲乙双方同意后方可修改，并双方签字确定。

　　部分材料要求：

　　水泥：

均使用红狮水泥分别为：

上下圈梁，坡挑檐均使用425标号水泥，其余使用325标号水泥。

　　钢筋：

均按图纸要求。

昆钢二级钢。

　　砖：

大龙井砖厂。

　　沙：

月望沙坡隆。

　　石子：

王家庄石场。

　　乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。

房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。

如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用（包括修缮使用的材料）全部由乙方自行承包。

　　四、付款方式

　　开工时，甲方预付工程款80000元给乙方;

一、二层浇筑完成经甲方检验合格后，甲方付工程款60000元给乙方;

三层浇筑完成经甲方检验合格后，甲付工程款40000元给乙方。

四层浇筑封顶工程完成，经甲方验收合格后，甲方扣除5000元工程保证金以外，其余全部结清给乙方。

　　工程保证金在工程保修期满后付清给乙方。

　　五、工程工期为5个月，自20XX年4月6日开工，于20XX年9月6日竣工，如无特殊原因，乙方不得拖延工期。

　　六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字（或盖章）之日起生效。

本协议一式三份。

甲方、乙方、证明人各执一份。

　　甲方（公章）：

_________　　乙方（公章）：

_________

　　法定代表人（签字）：

_________　　法定代表人（签字）：

　　_________年____月____日　　_________年____月____日　　私人房子施工合同范文2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议:

　　一、建设范围

　　除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。

　　二、建设方式

　　包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。

　　三、承包价

　　按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。

　　采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。

　　五、权利和义务

（一）义务

　　1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;

因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。

　　2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;

　　3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;

因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。

　　4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。

　　5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。

（二）权利

　　1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。

　　2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。

　　六、安全约定

　　合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。

　　七、违约责任

　　甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10%的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。

　　八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。

　　九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。

　　十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。

房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。

　　十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　_________年____月____日　　_________年____月____日　　私人房子施工合同范文3

　　依照、的原则，结合当地施工情况，为明确双方责任，确保质量和施工进度，经双方协商，特立如下协议：

　　一、工程地点：

塔儿山村一组楼子湾

　　二、承包方式及范围

　　1、本项目为土建工程，甲方以包工不包料的方式承包给乙方，总建筑面积为平方米（建筑面积以滴水为界），人工费为元/平方米，工程总价款元，竣工后据实结算。

　　2、含基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手架、梁、柱、模型板之类五金件由乙方负责，浇面模型由甲方承担。

　　三、开工时间定于年月日开工，主体时间定于年月日完成，内外装修、竣工时间定于年月日，停水、停电、过忙月及其它原因造成的停工，甲乙双方协商后方可顺延。

　　四、付款方式：

基础成功后应付元，第一层盖板后付款元，第二层盖板后付款元，第三层盖板后付款元，第四层盖板后付款元，第五层盖板后付款元，余款验收合格后十天内一次性全部付清。

　　五、甲方负责事项：

甲方在开工前应办好城建办的一切相关手续和地税的一切税费。

在开工前做好“三通一平”，工地用电应保证“一闸一漏一空开”等工作，并指定专人驻工地，代表人，随时对工地质量进行测验，如发现问题及时协助乙方处理。

　　六、乙方负责事项：

　　乙方必须按甲方提供的施工图纸施工，并由工地负责人协助甲方驻工地代表搞好图纸会审及变更工作。

工程开工后不得转给其他单位或个人施工，施工队负责人有义务负责工地的一切相关事务，如：

组织人员施工，负责工程质量、安全、工期、管理、结算等工作。

应抓好安全质量管理，文明施工，安全生产，如出现安全事故，其费用和责任全部由乙方承担，与甲方无任何关系。

　　甲方不按时供应原材料，不按时发放施工进度款，不及时解决施工的实际困难;

乙方无故停工、偷工减料、拖延工期，均属违约行为。

　　八、此合同一式四份，甲乙双方各执一份，交城建办、项目部各一份，签订之日起生效，望双方共同遵守，不得反悔。

　　_________年____月____日　　_________年____月____日

　　看了私人房子施工合同的人还看了：

　　1.私人房屋施工合同范本

　　2.私人住宅承包合同范本

　　3.私人建房施工合同范本

　　4.私人房屋修建合同书范本

　　5.私人房屋建设合同范本