预制梁施工合同Word文件下载.docx

上传人:b****6 文档编号:22082701 上传时间:2023-02-02 格式:DOCX 页数:13 大小:24.38KB
下载 相关 举报
预制梁施工合同Word文件下载.docx_第1页
第1页 / 共13页
预制梁施工合同Word文件下载.docx_第2页
第2页 / 共13页
预制梁施工合同Word文件下载.docx_第3页
第3页 / 共13页
预制梁施工合同Word文件下载.docx_第4页
第4页 / 共13页
预制梁施工合同Word文件下载.docx_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

预制梁施工合同Word文件下载.docx

《预制梁施工合同Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预制梁施工合同Word文件下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

预制梁施工合同Word文件下载.docx

合同签订后,甲方根据总体施工进度计划向乙方及时下达月份施工进度计划,并于每月末组织对乙方的施工进度进行考核,根据乙方的实际进度与计划进度的工作量差额,每差1%甲方有权对乙方处以人民币元的违约金,工程进度严重滞后者甲方暂停计价拨款。

如果甲方承揽的工程项目缓建、停建,经双方协商,可终止或解除合同,双方互不赔偿。

第三条:

合同承包方式

3.1、综合单价承包:

指以合同中双方确认的工程项目为内容的综合单价进行承包,且单价一次性包死。

综合单价的费用已包括实施和完成合同工程所需的一切费用,即临时设施、队伍调遣、工、料、机、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、人身险、个人所得税、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

在合同执行过程中由于人工费、材料费、机械使用费等费用的涨落等因素对工程成本的影响(除甲方指定供应并按指定价格扣回的钢筋),综合单价均不予调整。

变更设计增加(或减少)的工程量按甲方签认的数量计列,其单价仍按照相应项目综合单价执行。

工程项目综合单价如下表:

工程项目综合单价表

序号

细目名称

单位

综合单价

(元)

备注

梁底座

1

砼底座

立方米

2

砼张拉台座

3

张拉台座钢筋制作、绑扎

4

底模顶水磨石面5厘米厚

平方米

后张梁

预制梁砼

钢筋制作、绑扎

钢绞线

先张空心板

预制空心板砼

3.2工程项目综合单价包括的工作内容及计量规定:

⑴梁砼底座:

包括砼浇筑、震捣、养生等其他工作内容。

按我部技术交底的图示尺寸计算的砼实体数量,以立方米计量。

⑵砼张拉台座:

包括砼浇筑、震捣、养生、张拉台钢横梁加工、焊接、安设等其他工作内容。

按我部技术交底的图示尺寸计算砼实体数量,以立方米计量。

⑶张拉台座钢筋制作、绑扎:

包括钢筋购置、成型、绑扎、焊接、入模、预埋件制安(预埋钢筋、钢板等)等其他全部工作内容。

经我部验收后,按图纸设计数量按吨进行计量。

⑷底模顶水磨石面5厘米厚:

包括水磨石材料购置、砼拌合、浇筑、震捣、整平、磨光等其他全部工作内容。

按我部验收的净面积以平方米进行计量。

⑸预制梁砼:

包括清扫底面、铺设地板革、模板安拆、砼浇筑、震捣、整平、凿毛、养生、移梁、存放等其他全部工作内容。

按我部技术交底的图示尺寸计算的实体数量,以立方米计量。

⑹钢筋制作及绑扎:

根据图纸所示及钢筋表所列,按实际完成并经我部验收认可的钢筋以吨计量。

除图纸所示或我部认可外,因搭接、定位而增加的钢筋不予计量。

钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒(连接套)、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料,以及钢筋的除锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等,作为钢筋工程的附属工作,不另行计量。

⑺后张钢绞线:

含弯矩、含波纹管安设、固定、钢绞线下料、穿束、安设锚具、张拉、压浆、砼封锚等其他全部工作内容。

按钢绞线设计净用量经我部验收认可后以吨进行计量。

⑻预制空心板砼:

包括清扫底面、模板安拆、砼浇筑、震捣、整平、凿毛、养生、移梁等其他全部工作内容。

其中封头砼不单独计量,其费用计入预制空心板砼综合单价中。

⑼先张钢绞线:

含失效管购置、钢绞线下料、穿束、张拉、放张等其他全部工作内容。

3.3除双方约定所需定型钢模板及芯模由甲方提供外,其余模板由乙方自购或租赁,其费用已包含在工程项目综合单价中。

3.4后张钢绞线施工所需张拉、压浆设备由甲方提供,乙方使用并负责维修,施工结束后需完好归还甲方。

3.5先张钢绞线施工所需张拉设备、预制场龙门吊由甲方提供,乙方使用并负责维修同时承担使用过程中所需费用,施工结束后完好归还甲方。

第四条工程承包合同价款

4.1合同价款=∑经甲方确认实际完成工程数量×

综合单价。

4.2实际完成的工程数量(但均不得超出设计数量部分)是:

4.2.1甲方代表书面确认的工程量(甲方现场技术负责人、工程部长、总工、项目经理四人共同签字确认)。

4.2.2甲方代表书面确认的设计变更而增减的工程项目(甲方现场技术负责人、工程部长、总工、项目经理四人共同签字确认)。

4.2.3合同实施过程中甲方书面确认的其他费用的合理调整。

第五条验工计价、价款支付及缺陷责任期

5.1本工程没有开工动员预付款。

5.2月验工计价。

乙方在每月日之前,向甲方提交当月完成已自检合格的工程数量申报表,甲方收到申报表后及时组织双方人员现场验收,经验收确认后的合格工程数量,作为当月计价的依据,按构成工程项目综合单价计算当月工程价款。

5.3工程款支付:

当甲方收到业主工程进度款后,按乙方当月获得批准计价款的%,由甲方财务部门汇集当月其验工计价,扣除安全生产和质量等其他违反合同的违约金,把拨款改为代其做帐,代其支付材料款、设备及周转材料等租赁费、代发工资等,如遇特殊情况或建设单位资金未及时到位,甲方相应顺延拨付。

5.4以下人员经乙方授权可代表乙方办理工程款等相关手续:

姓名身份证号

5.5末次款支付:

当工程款拨至合同价款的%时停止拨付,待工程经过业主或其上级主管部门进行竣工验收质量达到优良工程后,付至合同总价款的%,预留%作为工程质量保证金。

5.6竣工决算。

工程竣工后,由乙方编制竣工决算申报表,经甲方核实批准后作为竣工决算的依据。

5.7本工程缺陷责任期为年、保修期为年,工程缺陷责任期自业主签发全线竣工移交之日算起,缺陷责任期满后进入保修期。

在缺陷责任期及保修期内,由乙方负责维修,也可委托甲方(业主)指定其他单位维修,维修费用从乙方的质量保证金中扣除。

质量保证金剩余部分在保修期满后,业主返还给甲方质量保证金后天内支付(不计利息)。

第六条履约保证金

6.1为确保合同的正常履行,乙方在与甲方签订合同时向甲方缴纳履约保证金大写 元(¥元)。

6.2工程竣工后,乙方未发生违约,甲方将履约金退还乙方,不计利息;

如乙方在合同实施期间违约,甲方有权扣留或处置乙方的履约金。

第七条民工工资管理

7.1乙方应为其所有人员在银行办理工资卡,并将工资卡及身份证提交甲方审核,在施工中增减用工时及时报甲方备案,每月计价拨款时提交工资表,甲方按工资表先行支付工资。

7.2乙方交纳元的民工工资保证金(视工程量大小交纳2~20万元,可含在合同履约保证金中,也可按月计价额2%扣留),待工程验收合格,双方结算完毕,乙方的民工工资全部支付完毕,返还保证金,乙方无故拖延支付民工工资,甲方有权从任何应支付给乙方的款项中代为支付外,并扣违约金(违约金=全部民工工资保证金)。

第八条物资供应

8.1用于构成本工程的实体的钢筋由甲方按设计用量另增加1%损耗进行供应,乙方按照每吨元的价格承担材料费用,超出规定用量部分的钢筋按照超出的数量及每吨元的单价计算费用,由乙方承担材料费。

材料费由甲方从乙方计价款及结算款中扣回。

砼按设计图纸用量另增加1%的损耗进行供应,超用部分砼,每立方按元计算费用,由乙方承担,甲方从乙方计价款及结算款中扣回。

8.2钢绞线由甲方按设计净用量另增加合理的工作长度进行供应;

波纹管及锚具按设计用量供应;

钢绞线、波纹管及锚具超出规定用量部分,由乙方按照市场价承担材料费。

8.3预制梁施工所用的周转性模板由甲方提供,乙方负责使用及维修;

甲方提供的梁模板所有权属甲方,使用结束后,乙方必须完好如数归还甲方,如有丢失,由乙方按照市场价进行赔偿。

8.4自变压器处接出的所有电力线路由乙方负责并承担相应费用,用电量包括实际用电量及电损数量,由乙方按照每度元的价格承担费用,由甲方在乙方月度计价款中扣回。

8.5凡由乙方自行购买并加工制作或租赁的模板必须采用大块模板,质量满足甲方及监理、业主要求,否则不得进入施工现场。

8.6凡由乙方自行采购的材料、设备、构件必须向甲方提供产品合格证、材质证明、检验证及其它技术证明和票据等,按规定做好检验、试验、验收、保管工作,并由乙方自行办理付款手续,甲方概不负责。

需代用材料要报甲方批准,凡因使用不合格材料造成工程质量不合格的,由乙方承担返工费用和因此造成的一切经济损失。

8.7甲方供料运到现场后,由乙方负责卸车、搬运、存放,周转性材料使用结束后,送还到甲方指定地点,其费用已包含在工程项目综合单价中。

8.8以下人员经乙方授权可代表乙方办理物资、材料领取手续:

8.9乙方必须建立完善的物资管理制度,设立台账,所有物资必须入账。

第九条甲乙双方责任

9.1、甲方的一般权利和义务:

9.1.1、甲方派驻工地代表及监理工程师,负责协调施工及施工现场的管理、工程质量,传达甲方下达的指令、通知等。

9.1.2、办理永久性土地征用、青苗树木补偿、拆迁补偿,清除地面架空等施工现场的障碍物,使施工场地具备施工条件,并在施工期间继续负责解决以上遗留问题。

9.1.3、开工前向乙方提供施工设计资料及施工图设计文件一份,负责技术交底、现场交桩、技术指导和质量监督等工作。

9.1.4、按照工程进度及时供应合同中规定的商品砼及钢筋、钢绞线、锚具等甲方指定供应的材料。

9.1.5、组织研究、制订及实施重大施工方案,协调解决施工中遇到的技术难题。

有权调整乙方所承担工程任务的施工工序和工序矛盾。

9.1.6、组织实施工程试验,负责工程进度款的支付和工程价款的结算。

9.1.7、乙方应及时按甲方要求上报计划统计数据及工程计量所需资料,无论任何原因造成拖延或未能上报,甲方有权提出警告、罚款,甚至停止计价或不予计价。

9.1.8、对乙方施工的工程安全质量、环境保护等进行监督和技术指导。

对工程进度、安全、质量有关工作进行监督检查。

9.1.9、因乙方的原因造成工程进度迟缓,工程出现重大质量事故,严重违章操作,违法违纪等,给甲方造成重大损失或总工期延误时,甲方有权单方面调整或终止合同,由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。

9.1.10、监督检查乙方在施工期间和工程结束时,对民工工资发放、各种材料款及其他外欠款项的结(清)算等情况。

9.2、乙方的一般权利和义务:

9.2.1、乙方所承包的工程严禁分包或转包,如发现乙方再次进行分包或转包,甲方有权对乙方进行解除合同、收回工程,并追究违约责任、没收履约保证金,因此而造成的工期延误等一切损失或后果由乙方承担。

9.2.2、乙方应按照施工图保质保量完成所承担的工程任务,服从甲方对工程进度的统筹管理和调控。

按甲方要求完成现场接桩,施工测量和用地界桩的测设,办理临时用地并承担其费用。

9.2.3、乙方在开工前3天向甲方递交实施性施工组织设计、施工进度及安全施工方案,经甲方批准后实施。

在合同签订后,5天内完成全部施工准备工作(人员、设备就位,材料的准备与总进度计划协调)。

施工期间必须及时向甲方提供符合要求的计划、进度、质检、试验等资料并配合甲方做好与之相关的一切工作。

9.2.4、对动力设备、高压线路、地下管道、压力容器、易燃易爆、有害有毒物体要有特殊的防护保护措施,在必要的施工地点和时间段内,乙方必需设置照明和防护、看守和警戒等保障工作。

如乙方未履行上述义务所造成的工程、财产和人身伤害由乙方承担责任和由此所发生的一切费用。

9.2.5、乙方应无条件地接受和服从甲方对施工现场、技术、质量、安全、环保、治安、进度的监察、检验。

严格按照施工规范和操作规程施工,确保工程质量和施工安全以及施工环境保护。

凡因乙方原因造成施工质量不合标准的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工;

返工后仍达不到工程质量验收标准的,由乙方承担违约责任及为此造成的经济损失。

9.2.6、乙方承担的工程在未交验前,负责对其工程成品的保养、维护和看管。

在合同规定的保修期内,对所承担的工程出现的被毁或损坏等负责无偿整修或返工。

9.2.7、乙方自行办理进场施工所需的手续及必要的准备工作,并根据甲方工期要求和施工需要自行组织与劳务施工相适应的机械、机具及自行测试的器具参与施工。

乙方上场设备必须满足甲方总体施工进度安排。

9.2.8、乙方提供的施工现场负责人、技术负责人、施工调度、安全员和特种作业人员均须持有上岗证并根据工程进展情况商请甲方同意,随时调整劳务人员、机械设备的数量。

乙方确保上述人员到位持证上岗,如有特殊情况需离开现场,必须报经甲方项目负责人批准,未经批准擅自离岗造成的一切后果由乙方自行负责。

9.2.9、乙方必须积极参加甲方召开的各种有关会议,配合甲方做好宣传工作,按照甲方规定制作好各种施工标示牌。

乙方不允许刻有任何带“中铁十五局”字样的各种公章,未经甲方书面同意,乙方不得以甲方名义对外发生债务,不得损害甲方利益。

9.2.10、乙方应尊重当地风俗习惯,协调处理好与驻地的关系,凡因乙方责任造成的一切民事和经济纠纷由乙方自行处理解决,并负担由此发生的一切费用。

9.2.11、乙方应严格执行《劳动合同法》,比须与其使用劳务人员签订劳动合同,在进场10日内将所有人员的花名册、身份证报甲方登记,如需办理暂住证,所需费用由乙方负担。

乙方应按照法律和乙方的规定对劳务人员的培训、安全、医疗等各种保险、福利、工资等全面负责,并按公安机关的要求,做好内部治安防范工作。

乙方负责劳务人员的职业病、传染病的预防,如果乙方员工患职业病、传染病或参加施工的劳务人员在施工期间发生安全事故,由乙方自行处理,造成人身或财产损失需要经济赔偿的,由乙方自行承担。

9.2.12、由于施工条件、地方环境及当地水文、气象条件等所限导致乙方劳动力、机械闲置或发生停工、窝工现象,由乙方商请甲方同意,自行调整劳务人员、机械设备数量,甲方不承担停工、窝工的费用。

9.2.13、如因业主不能及时足额向甲方拨付工程款,导致甲方不能及时支付乙方劳务费时,乙方应确保工程进展。

9.2.14、有关本工程的营业税、教育附加费及城市建设维护税由甲方负责,其余各项税费由乙方交纳。

第十条质量要求

10.1工程质量合格率达到100%,确保甲方与业主质量目标实现。

10.2乙方施工的各类工程基础、隐蔽工程及中间工程的验收工作由乙方自检合格及时通知甲方检查验收,经甲方会同现场监理工程师验收合格签字后,方可继续下一道工序的施工。

验收不合格,乙方须在甲方规定的时间内返工,经重新验收合格后方可进行下道工序施工,返工的费用由乙方自负。

10.3乙方按监理和甲方规定的格式和填写方法如实认真填写测量、质量试验、施工日志、晴雨表、工程照片等与工程有关的资料。

因资料不真实、不齐全、不及时造成不能按时计量等后果,由乙方全部承担。

第十一条竣工验收

11.1工程具备验收条件后,由甲方和建设单位组织验收,乙方按甲方要求予以协助,竣工验收前已完工的合格工程产品,在未交付前由乙方负责保护,保护期间损毁或丢失,由乙方负责整修并承担相应费用。

第十二条安全施工

12.1乙方应遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,地方行业、业主和甲方关于安全生产的法规,严格按照安全标准组织施工。

注重施工现场作业安全,认真落实安全生产责任制,配齐专职安全管理人员,随时接受甲方安全监察人员的监督检查。

要严格控制施工现场的重大危险源,全面落实安全生产事故应急救援预案,消除事故隐患,避免施工人员伤亡事故的发生。

12.2在施工现场的重要危险部位,乙方应设置安全防护设施和警示标志,以防各类事故的发生,因没有设立防护或设立防护不当、管理不严,给工程或人员造成的一切损失由乙方承担所有负责。

12.3甲方对乙方施工过程中的安全进行不定期的监督检查。

如在检查中发现事故隐患,甲方将以书面形式责令乙方限期改正。

如在规定的时间内乙方仍不改正或整改不力,甲方有权责令停工、扣违约金或解除合同,由此造成的一切后果由乙方承担。

第十三条环境保护及文明施工

13.1在工程施工过程中,乙方必须遵守国家有关环境保护的法律法规和地方政府及业主的环境保护规定,按照甲方环境管理目标和要求,采取必要措施,做好环境保护工作。

13.2乙方在施工过程中,违反环境保护规定,给当地环境造成损害的,应由乙方承担一切责任。

13.3乙方必须加强现场管理,严格执行建设主管部门及甲方对施工现场的管理规定,做到文明施工,承担由于现场脏乱等原因造成的损失及各种罚款。

第十四条争议、违约解决办法

14.1争议:

甲乙双方因本合同发生争议,双方本着相互理解、平等互利的原则进行协调解决。

如果协商不成,双方同意将履行本合同所产生的争议向河南省焦作市仲裁委员会提请仲裁。

14.2违约:

甲方或乙方若没按合同约定履行自己的责任和义务,应承担违约责任,并承担由此而造成的经济损失。

14.3因一方违约合同不能履行时,另一方欲中止或解除合同,应提前天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任及损失。

第十五条工程分包

15.1本合同工程严禁分包或转包,如发现乙方再次进行分包或转包,甲方有权解除合同,并追究乙方违约责任,因此而造成的一切损失或后果由乙方承担。

第十六条其他经双方协商的条款

第十七条合同附件

17.1双方签认的综合单价表;

17.2双方签认的甲方供应的材料单价表;

17.3双方签认的承包范围内的施工数量表;

17.4其他经双方签认的文件资料(与合同有关的文本)。

第十八条附则

18.1合同生效与终止:

本合同自双方代表签字或签字盖章后生效,至竣工决算、全线竣工验收移交业主后,除有关保修条款仍然有效外,其他条款即告终止,保修期满后,合同条款全部自然失效。

18.2合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。

18.3本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方:

沁阳市成通路桥工程有限公司代理人:

乙方:

×

公司代理人:

签订日期:

签订日期:

签订地点:

附表一

乙方承诺投入主要机械设备表

填表时间:

年月日

设备名称

规格型号

数量

产地

状况

自有

租赁

备 注

 

5

6

7

8

9

10

施工负责人:

附表二

乙方承诺上场主要人员情况表

职务

姓 名

性别

年龄

身份证号码

联系电话

施工负责人

技术负责人

总调度

安全负责人

材料负责人

试验负责人

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 法律文书 > 判决书

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1